COMPRA DE EQUIPOS DE ALMACENAMIENTO CORPORATIVO DE PRIMER NIVEL PARA SOPORTAR Y ALMACENAR LA INFORMACION DE LOS SERVICIOS CRITICOS DEL BANCO NACIONAL DE COSTA RICA

Multa. F.7 MULTAS. F.7.a. Multa por incumplimiento en el plazo de entrega de los entregables 1, 2, 3, 4. En caso de incumplirse con el plazo de entrega de las etapas, de conformidad con lo indicado en cláusula E. apartado 4.2. Condiciones Generales, Plazo de entrega, el banco aplicará una multa del 1% del monto total de la etapa que sufrió el atraso, por cada día hábil hasta lograr un máximo del 25%, por cada día hábil de atraso, luego de lo cual, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley General de Contratación Pública el banco podrá valorar la resolución del contrato, así como el reclamo de los daños y perjuicios que se deriven de dicho incumplimiento, previo del debido proceso correspondiente. F.7.b. Multa por incumplimiento en el plazo de migración, entregable 5. En caso de incumplirse con el plazo para llevar a cabo el proceso de migración de la información, de conformidad con lo indicado en la cláusula 4.3 apartado E Condiciones Generales, plazo de migración, el banco aplicará una multa del 1% del monto total contratado para la etapa N°5, por cada día natural de atraso hasta lograr un máximo del 25%, luego de lo cual, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley General de Contratación Pública el banco podrá valorar la resolución del contrato así como el reclamo de los daños y perjuicios que se deriven de dicho incumplimiento, previo del debido proceso correspondiente. Queda entendido que toda suma por concepto de multa será rebajada automáticamente de las facturas presentada a cobro por parte del contratista. F.7.c. Multa por incumplimiento en los plazos de mantenimiento correctivo, en el período de garantía técnica. En caso de incumplirse con los plazos de mantenimiento correctivo, atención de reportes, reparación o corrección de errores y reinstalación del sistema, software, sustitución temporal o definitiva de los equipos, actualización de versiones, en virtud del mantenimiento correctivo, en el período de garantía técnica, el banco cobrará una multa del 2% sobre el monto mensual del servicio de mantenimiento preventivo adjudicado hasta lograr un máximo del 25% por cada día natural de atraso, luego de lo cual, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley General de Contratación Pública el banco podrá valorar la resolución del contrato así como el reclamo de los daños y perjuicios que se deriven de dicho incumplimiento, previo del debido proceso correspondiente. Queda entendido que toda suma por concepto de multa será rebajada automáticamente de las facturas presentada a cobro por parte del contratista. F.7.d. Multa por incumplimiento en las visitas de mantenimiento preventivo. En caso de incumplirse con las visitas de mantenimiento preventivo durante el período de garantía técnica, de conformidad con lo dispuesto en el apartado C. condiciones especiales, cláusula 7.1 “mantenimiento preventivo”, el banco cobrará una multa del 1% sobre el monto mensual del servicio de mantenimiento preventivo adjudicado hasta lograr un máximo del 25% por cada día natural de atraso, luego de lo cual, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley General de Contratación Pública el banco podrá valorar la resolución del contrato así como el reclamo de los daños y perjuicios que se deriven de dicho incumplimiento, previo del debido proceso correspondiente. Queda entendido que toda suma por concepto de multa será rebajada automáticamente de las facturas presentada a cobro por parte del contratista. F.7.e. Multa por incumplimiento en la notificación de reemplazo de personal. En caso de incumplirse con la notificación de reemplazo de personal durante todo el periodo de la contratación, de conformidad con lo indicado en la cláusula 3. apartado C. Condiciones Generales, Sustitución de personal, el banco cobrará una multa del 1% sobre el monto mensual de mantenimiento hasta lograr un máximo del 25% del monto total adjudicado, luego de lo cual, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley General de Contratación Pública el banco podrá valorar la resolución del contrato, así como el reclamo de los daños y perjuicios que se deriven de dicho incumplimiento, previo del debido proceso correspondiente. Queda entendido que toda suma por concepto de multa será rebajada automáticamente de las facturas presentada a cobro por parte del contratista. correspondiente. F.7.f. Procedimiento de cobro de multas en ejecución contractual. Las demás multas derivadas de la fase de ejecución contractual indicadas anteriormente serán aplicadas de forma automática a partir de la mera constatación del supuesto de hecho dispuesto en los puntos anteriores, según el porcentaje indicado en cada uno de los supuestos. F.7.g. Recursos contra el acto que determine la multa en fase de ejecución contractual. En contra del acto de imposición de la multa por parte del órgano competente, cabrán los recursos de revocatoria y apelación establecidos en el artículo 47 de la Ley General de Contratación Pública y 117 de su Reglamento, el recurso de revocatoria será resuelto por el órgano que dictó el acto y el de apelación por el Gerente General. La interposición de los recursos de cita por parte de “La Contratista” no suspenderá la aplicación de la multa, ello de conformidad con el artículo 148 de la Ley General de la Administración Pública. F.7.h. Cobro de multas derivadas de la fase de ejecución contractual. El cobro de las multas en fase de ejecución contractual se realizará con cargo a los saldos de facturas pendientes de pago. En caso de que no existan facturas pendientes de pago para el cargo de las multas impuestas durante la ejecución contractual, el banco procederá a ejecutar la garantía de cumplimiento hasta por el monto respectivo. En caso de ejecución de la garantía de cumplimiento, el banco otorgará un plazo de tres días hábiles al contratista para que restituya el monto original de dicha garantía, bajo pena que, de no hacerlo, ello constituirá un incumplimiento contractual que facultará al banco a resolver el contrato, así como a imponer sanciones y determinar la responsabilidad civil del contratista, previo trámite del procedimiento especial dispuesto al efecto en la Ley General de Contratación Pública. El oferente y eventual contratista entiende, acepta y reconoce que en caso de que no existan facturas pendientes de pago ni garantía de cumplimiento suficiente contra las cuales ejecutar el cobro de las multas, el banco se reserva el derecho a recurrir a los Tribunales para resarcirse de cualquier costo en que pudiera incurrir, así como el pago de daños y perjuicios que le fueren ocasionados en virtud de dicho atraso o falta, e iniciar el procedimiento especial establecido para sancionar al contratista en los artículos 118 y 119 de la Ley General de Contratación Pública. Todo monto por concepto de las multas en fase de ejecución contractual, que no pudiese ser cobrado a cargo de facturas pendientes de pago o la garantía de cumplimiento, así como por los costos derivados de los incumplimientos citados en los puntos anteriores, serán comunicados al contratista mediante resolución u oficio, en cuyo caso deberán ser cancelados en la oficina de Infraestructura y Compras en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles posteriores al comunicado por parte del banco, bajo el entendido que, de no cumplirse con tal pago en el plazo establecido, el banco podrá tener por incumplido el contrato.