PROYECTO CONSTRUCCIÓN, ADICIÓN Y MEJORA DE ÁREA COMUNAL PARA PARQUE MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL DEL CANTÓN DE SIQUIRRES

ADMISIBLIDAD
La empresa a contratar deberá cumplir con la capacidad técnica, legal y financiera pararealizar la planificación y construcción de las obras descritas en este pliego de condiciones,los planos y las especificaciones técnicas, basándose en la ética, las correctas prácticas de laingeniería y todas las especificaciones indicadas.
Para asegurar estas condiciones, las empresas deberán cumplir con todos los requisitos deadmisibilidad indicados en esta sección.
El incumplimiento de cualquiera de los requisitos de admisibilidad indicados a continuación,resultará en la descalificación inmediata de la oferta, ya que se relacionan con aspectosimprescindibles e insustituibles del requerimiento.

1) NATURALEZA DEL OFERENTE
 El oferente únicamente podrá ser una empresa activa para el ejercicio de la construcción
de obra pública y privada. La empresa debe tener un mínimo de 10 años inscrita al
Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica de ahora en adelante
CFIA (ver punto 2). Para la validación de esto, la empresa deberá de presentar evidencia de cumplimiento por medio documentación emitida y avalada por el CFIA.

2) EXPERIENCIA MÍNIMA DEL OFERENTE
 Se admitirá a concurso únicamente aquellas ofertas en donde el oferente cumpla con la experiencia mínima de 10 años llevando a cabo la actividad y obras ligadas estrictamente al objeto requerido.
 En el caso de ofertas consorciales, la experiencia debe ser acreditada por la totalidad de los involucrados en el consorcio, cada uno de estos deberán de cumplir con el mínimo de experiencia admisible (10 años) en la misma actividad del objeto requerido (construcción). No será admisible ninguna oferta en donde algún integrante consorcial incumpla con el mínimo de experiencia. Si la experiencia de uno de los integrantes del consorcio fue adquirida también en forma consorciada, esta será admisible siempre que el participante demuestre que su porcentaje de participación en el consorcio anterior era igual o mayor al de los demás integrantes. Debe aportar copia del acuerdo consorcial correspondiente, detallando el porcentaje de participación.
 El oferente deberá de tener la experiencia comprobable de al menos haber desarrollado 5 proyectos estrechamente vinculado a la misma naturaleza que el objeto requerido a desarrollar en esta contratación.
 Para validar toda información comprobatoria el oferente deberá presente
documentación emitida, avalada y certificada por el CFIA con máximo 3 meses de
antigüedad. En caso de declaraciones juradas, estas deberán de presentarse
debidamente certificad por notario público con máximo 3 meses de antigüedad.
 Para validar la actividad lucrativa de la empresa oferente se consultará el sistema de Administración Tributaria Virtual (ATV) que la empresa esté registrada y vigente en la actividad comercial congruente con los servicios que se pretenden contratar.
 Simultáneamente la empresa oferente deberá tener como mínimo, la experiencia de haber construido 3 proyectos, estos proyectos similares al objeto requerido. Cada uno de estos proyectos abarcando como mínimo 5.000 metros cuadrados construidos de espacios públicos destinados a la recreación y al encuentro social en el territorio nacional internacional. Para demostrar el cumplimiento de éste requisito, deberá presentarse una declaración jurada en la que se muestre el desglose y descripción del o los proyectos construidos y su recepción a satisfacción, en apego a la normativa de contratación pública. En caso de ofertas consorciales, cada uno de los involucrados en la oferta deberán de cumplir cada uno con la cantidad de proyectos y los metros cuadrados de estos según corresponda. No se admitirá de ninguna forma sumatorias entre miembros consorciales para alcanzar el mínimo requerido.
 Para efectos de constatar la información el oferente deberá de aporta la descripción del o cada uno de los proyectos según el cuadro indicado en la página 10 del documento denominado Decisión inicial, adjunto a este Pliego de Condiciones.

3) ANÁLISIS DE LA CAPACIDAD FINANCIERA.
El oferente debe presentar los siguientes la información financiera.

a) Dictamen de Auditoria los Estados Financieros.

 Balance General (Estado de Situación).
 Estado de Resultados (Ganancias y Pérdidas, Ingresos y Gastos) y de Utilidades
Retenidas o Déficit Acumulado.
 Nota a los Estados Financieros
 Estados Consolidados o Combinados (En los casos que aplique).
 Detalle o integración segregada de cada una de las cuentas de activos y pasivos
corrientes, así como antigüedad de saldos (cuentas y documentos por cobrar y por
pagar), lo cual debe ser concordante con la información presentada en las notas de
los estados financieros auditados.
 Certificación de las entidades correspondientes sobre las líneas de crédito con los
saldos disponibles para capital de trabajo.
 Certificación detallada mediante declaración jurada debidamente firmada sobre los
compromisos pendientes de ejecutar con la Administración Pública, y con el sector
privado.
 Declaración jurada sobre información relativa a litigios presentes o habidos durante
los últimos cinco años, en los cuales el oferente estuvo o está involucrado en
condición de accionado, las partes afectadas, los montos en controversia y los
resultados.
 Copia de la declaración del impuesto sobre la renta de los últimos 5 períodos fiscales.
 Estado de Origen y Aplicación de Fondos o del Estado de Flujo de Caja.
 Además, se deben incluir las correspondientes notas a los Estados Financieros, así
como información relacionada con los cambios en las cuentas patrimoniales y con
las principales políticas y prácticas contables utilizadas en la empresa, debidamenteauditada. Esta información puede presentarse en un estado separado o como parte
de los Estados Financieros.
 Cálculo de las razones financieras (Liquidez, Rentabilidad y Endeudamiento) para
cada año, de los últimos cinco años.
 Los Estados Financieros indicados en el punto anterior deberán presentarse de
acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), deben
venir debidamente auditados por una firma de Contadores Públicos o por un Auditor
Externo Independiente, presentados en original. Se entiende como firmas de
Contadores Públicos Autorizados o Auditor Externo Independiente, a aquellas
sociedades de profesionales o profesional independiente que poseen el título de
Contador Público, y debidamente incorporado el Colegio de Contadores Públicos.
En lo sucesivo, en este documento, se denominará "Entidad Auditora" a la firma de
Contadores Públicos o al Auditor Externo Independiente.

 Los estados financieros deberán presentarse dictaminados por un Auditor Externo
Independiente o firma de Contadores Públicos, debidamente autorizados para ejercer
esa profesión en su país de origen. Cuando se trate de empresas con domicilio en el
exterior tanto los estados financieros como el dictamen deberán presentarse legalizados con el requisito de apostillado o consularización según corresponda. Dicha información podrá ser presentada en original con la oferta o en su defecto a más tardar una vez dictado e informado el acto de adjudicación, cumpliendo con las formalidades antes descritas.
 En caso de no presentar originales, los mismos deben presentar certificación de un
notario público y cada uno de los folios debe tener la firma original del Notario y su sello blanco.
 Los servicios de Auditoria Externa deben ser sin relación de dependencia o
subordinación, estando orientados primordialmente al examen de Estados Financieros
con el objeto de emitir dictamen sobre la razonabilidad de los mismos.
 Los auditores en su dictamen deberán opinar sobre la razonabilidad de los componentes de la estructura del activo corriente, Activo no Corriente y Otros Activos.
 Los auditores en su dictamen deberán opinar sobre la razonabilidad de los componentes de la estructura del pasivo corriente, no corriente y otros.
 El informe de auditoría su forma y contenido, deberá cumplir con las disposiciones y lineamientos vigentes del Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica. La
municipalidad tiene el derecho de verificar toda la información financiera presentada
por el Oferente, utilizando los mecanismos que considere oportunos.
 Si se comprueba que la información presentada, parcial o total, es falsa o inexacta, la oferta será descalificada, sin responsabilidad alguna para la institución contratante y la empresa se hará acreedora de las sanciones que prevé la normativa vigente.
 En relación a los indicadores financieros, la municipalidad se reserva el derecho de
calcular los indicadores financieros descritos en la oferta, ajustando (incluyendo o
excluyendo) partidas o cuentas que bajo el criterio técnico y las buenas prácticas
financieras no cumplen con la naturaleza estipulada en este cartel o no son propias del negocio o actividad comercial; de manera que, para determinar la capacidad financiera del oferente.  

b) Los Estados Financieros a presentar deben corresponder a los últimos cinco períodos
fiscales.
 Será motivo de rechazo de los Estados Financieros y por ende de la propuesta, si han
transcurrido más de quince meses entre la fecha de cierre de los Estados Financieros que
la empresa presenta como correspondientes al año más reciente, y la fecha de apertura
de las ofertas.
c) Para calificar y ser admisible en esta licitación la empresa debe cumplir con todos los
aspectos solicitados y obtener un mínimo de 60 puntos en la capacidad financiera,
 en caso contrario la oferta se considerará no elegible y este solo hecho será motivo para
rechazar su oferta.
 En el caso de que la propuesta sea presentada por varias empresas formando un
Consorcio, el análisis será efectuado para cada una de las empresas, y todas ellas
deberán cumplir con la información solicitada y alcanzar una puntuación mínima de 60
puntos, de lo contrario la agrupación de empresas quedará descalificada
financieramente y este solo hecho será motivo para rechazar su oferta.
 Toda la información financiera deberá expresarse originalmente en idioma español o traducida al español por un traductor oficialmente autorizado.
 Para calificar la capacidad financiera, se aceptará que el licitante haga referencia a la información presentada en otros procesos licitatorios. Lo anterior será aplicable sólo si la información suministrada en otros concursos cumple con los requisitos y
especificaciones indicadas en los documentos de licitación para la presente contratación. Será necesario indicar el número de la contratación, el nombre y los folios respectivos.
d) Metodología de Evaluación de admisibilidad Financiera.
 Con base en los Estados Financieros presentados por los oferentes, al tecnicismo propio establecido por las Normas Internacionales de Información Financiera, Normas
Internacionales de Auditoria y lineamientos propios del Colegio de Contadores Públicos, la evaluación financiera será desarrollada por un Contador Público Autorizado de la
Municipalidad. Dentro de la Evaluación Financiera se aplicará la siguiente metodología:
 La evaluación consiste básicamente en el análisis de las razones financieras
correspondientes a los estados de los últimos cinco años, según se detalla más
adelante.
 Si una empresa proponente presenta valores de patrimonio negativos durante el
último ejercicio contable, queda excluida totalmente del proceso de calificación; si
esta empresa participa formando una Agrupación o Consorcio con otra (s) empresa
(s), se analizará la situación de cada una de ellas y de persistir el problema en ambas,
este solo hecho será motivo para rechazar la oferta de todo el consorcio.
 La empresa que no alcance un porcentaje de 60 puntos en la valoración total de la
capacidad financiera, no será considerada en la evaluación, y este solo hecho será
motivo para descalificarla y rechazar su oferta. 

e) Asignación de puntaje.
La calificación final del oferente se asignará de la siguiente manera:
A. Al Estado Financiero presentado por las Empresas, para cada uno de los años
considerados se realiza el cálculo de las razones financieras que se indican en el
Cuadro No. 1.
B. Al resultado de cada razón financiera se le asignará un puntaje de acuerdo con el
Cuadro No. 1.
C. Para cada año se sumarán los puntajes obtenidos por cada una de las razones
financieras.
D. Al total de puntos obtenidos en C) por año, se le aplicará un porcentaje, el cual será de
acuerdo con los siguientes criterios:
 Al año más antiguo (Quinto año) se le aplicará un 10 %
 A los años intermedios (Tercero y Cuarto) se le aplicará un 40 % (20% c/u)
 A los años más reciente (primero y segundo) se le aplicará un 50% (25% c/u).
 La calificación final del oferente será el resultado de la suma de los porcentajes
obtenidos en D), debiendo alcanzar al menos sesenta (60) puntos.

f) Las ofertas que alcancen un puntaje mayor a 60 en la Evaluación Financiera, serán
admisibles y continuaran a la etapa de evaluación técnica. (ver cuadro de la página 13 de la Dcisión Inicial).

4) STAFF TÉCNICO PROFESIONAL ADMISIBLE.
Para que la oferta de la empresa sea admisible, el oferente deberá de presentar la estructura de su STAFF profesional. Este debe ser integrada como mínimo con:
 Un Profesional en Ingeniería Civil, Construcción o Arquitectura como Director de Obra con 5 o más años de experiencia desarrollando o siendo parte de al menos 5 proyectos relacionados al objeto requerido. Esta figura profesional deberá encargarse de inscribir el proyecto ante el CFIA, el profesional debe inscribir el servicio de Dirección de Obra del proyecto. Además de las actividades descritas anteriormente, este profesional debe realizar inspecciones una vez a la semana en conjunto con la Unidad Ejecutora Municipal de ahora en más UEM. El Director de Obra se encargará de realizar el llenado y seguimiento de obra por medio de la Bitácora Oficial del proyecto ante el CFIA. Además, deberá de rendir informes técnicos con el avance de obra y situaciones que se presenten durante el proceso constructivo de forma detallada una vez por mes, estos se deberán enviar vía correo electrónico a la unidad ejecutora en tiempo y forma.
 Un Profesional en Ingeniería Civil, Construcción o Arquitectura como residente de Obra con 5 o más años de experiencia liderando e inspeccionando proyectos u obras
relacionadas al objeto requerido. Esta figura profesional deberá de registrarse al
proyecto ante el CFIA, como un servicio de Inspección. Esta figura deberá de tener
presencia en el proyecto durante la totalidad del tiempo en desarrollo de obras. Por lo
cual la unidad ejecutora y la administración Municipal podrá realizar inspecciones sin
previo aviso y en sitio esta figura de Profesional Residente deberá de estar en la
capacidad técnica profesional de recibir, atender, explicar y evacuar toda duda o consulta que se le realice en sitio. El profesional residente deberá de rendir informes
técnicos con el avance de obra y situaciones que se presenten durante el proceso
constructivo de forma detallada una vez por mes, estos se deberán enviar vía correo
electrónico a la unidad ejecutora en tiempo y forma.
 Un Ingeniero Electromecánico con 5 o más años de experiencia desarrollando o siendo parte de al menos 5 proyectos relacionados al objeto requerido. Esta figura profesional deberá de registrarse al proyecto ante el CFIA, como un servicio de Inspección Electromecánica. El profesional a cargo de esta figura deberá de realizar visitas periódicas al proyecto en el momento que se estén desarrollando las actividades constructivas que le competen, así mismo al momento de la toma de decisiones en conjunto con el STAFF para la resolución de dudas y evitar atrasos en la obra por eventuales vicios de planificación y ejecución. El profesional responsable de esta figura deberá de rendir informes técnicos con el avance de obra y situaciones que se presenten durante el proceso constructivo de forma detallada una vez por mes (si durante un mes no tuvo participación, de igual forma emitir infirme donde indique el porqué de su ausencia en el proceso).
 Un Profesional en Salud y Seguridad Ocupacional con 5 o más años de experiencia
liderando e inspeccionando proyectos u obras relacionadas al objeto requerido. Esta
figura deberá de tener presencia en el proyecto durante la totalidad del tiempo en
desarrollo de obras. Por lo cual la unidad ejecutora y la administración Municipal podrá realizar inspecciones sin previo aviso y en sitio esta figura de Profesional Residente deberá de estar en la capacidad técnica profesional de recibir, atender, explicar y evacuar toda duda o consulta que se le realice en sitio. El profesional asignado deberá de rendir informes técnicos con el avance de obra y situaciones que se presenten durante el proceso constructivo de forma detallada una vez por mes.

 Un Profesional en Gestión Ambiental con 5 o más años de experiencia desarrollando o siendo parte de al menos 5 proyectos relacionados al objeto requerido. El profesional responsable de esta figura deberá de rendir informes técnicos con el avance de obra y situaciones que se presenten durante el proceso constructivo de forma detallada una vez por mes (si durante un mes no tuvo participación, de igual forma emitir infirme donde indique el porqué de su ausencia en el proceso). Esta figura deberá de apegarse a lo indicado en la Resolución N° 1505-2024-SETENA.

 Un profesional en Topografía con 5 o más años de experiencia desarrollando o siendo parte de al menos 5 proyectos relacionados al objeto requerido. El profesional
responsable de esta figura deberá de rendir informes técnicos con el avance de obra y
situaciones que se presenten durante el proceso constructivo de forma detallada una
vez por mes (si durante un mes no tuvo participación, de igual forma emitir infirme
donde indique el porqué de su ausencia en el proceso).

 Un Maestro de Obra calificado con 10 o más años de experiencia desarrollando o siendo parte de al menos 10 proyectos relacionados al objeto requerido. El Maestro de Obra a cargo de esta figura deberá de realizar visitas periódicas al proyecto en el momento que se estén desarrollando las actividades constructivas que le competen, así mismo al momento de la toma de decisiones en conjunto con el STAFF para la resolución de dudas, resolver situaciones y eventos directamente relacionados con la ejecución de actividades constructivas, deberá de estar en toda capacidad de realizar lectura e interpretación de planos constructivos, así como el manejo de programas de
digitalización de información relacionada a la construcción. Dicha figura deberá de ser
capaz de evitar atrasos en la obra por eventuales vicios de planificación y ejecución. Esta figura deberá de rendir informes técnicos con el avance de obra y situaciones que se presenten durante el proceso constructivo de forma detallada una vez por mes.

 Un Profesional Especializado en Paisajismo con 5 o más años de experiencia liderando proyectos u obras relacionadas al objeto requerido. Debe presentar comprobante de estar relacionado en al menos 5 proyectos relacionados al objeto requerido. Dicha información validada como mínimo por el Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica. Esta figura deberá de tener presencia en el proyecto durante el desarrollo de las actividades constructivas que le competen en su área. El profesional a cargo de esta figura deberá de rendir informes técnicos con el avance de obra y situaciones que se presenten durante el proceso constructivo de forma detallada al menos cuatro informes técnicos, uno previo al inicio indicado la situación previa al inicio de actividades, dos durante el proceso constructivo y uno al cierre de las actividades constructivas que le competan. Los informes se deberán enviar vía correo electrónico a la unidad ejecutora en tiempo y forma.

El oferente debe proporcionar una tabla que enumere el personal requerido en los requisitos
de admisibilidad, incluyendo sus nombres completos, la disciplina o puesto que representan,
y los contactos por correo electrónico y teléfono. Para el caso de los directores de Obras, se
permite que un mismo profesional asuma más de un puesto o disciplina, siempre que
cumpla con las calificaciones y competencias necesarias. Si se producen cambios en el
personal durante la ejecución de la obra, los nuevos candidatos deben cumplir con los
mismos requisitos de admisibilidad y ser aprobados por la Municipalidad. Cualquier
desviación será motivo de rechazo. El formato de presentación requerido es el siguiente: ver cuadro de la página 16 de la Decisión Inicial.

Condiciones y responsabilidades del STAFF Profesional.
 De todos los integrantes del STAFF se deberá de presentar en la oferta como mínimo información validada por el Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica que constate su participación en proyectos relacionados al objeto requerido. De presentar información comprobatoria o atestado provenientes de fuentes distintas a la anterior indicada, se deberá de presentarse declaración jurada donde se constate la información con la correspondiente autenticación de esta por un Notario Público con no más de 3 meses de antigüedad.
 Todos los profesionales o integrantes del STAFF deberán de estar al día con sus
responsabilidades profesionales con el pago de cada colegiatura en la que se
encuentren agremiados y/o según corresponda.
No se aceptará sustituciones del personal(es) ofertado durante las negociaciones del
contrato a menos que ambas partes convengan en que las demoras excesivas en el proceso de selección hacen inevitable tal sustitución o por razones de muerte o incapacidad médica. Si éste no fuera el caso, y si se determinara que en la propuesta se ofrecieron los servicios del personal profesional sin confirmar su disponibilidad, el Consultor podrá ser descalificado.
Cualquier suplente propuesto deberá tener calificaciones y experiencia equivalentes o
mejores que el candidato original.
5) MANO DE OBRA LOCAL.
La empresa debe indicar mediante una declaración jurada que dentro de su planilla
asignada al proyecto contratará al menos con un 30% de mano de obra local, es decir,
personas que residan permanentemente en el cantón de Siquirres. Esto incluye personas que aportan mano de obra calificada y no calificada. Además, indicará en la declaración jurada que, en igualdad de condiciones, dará prioridad a la contratación de personas que residen en el cantón de Siquirres.
Este requisito de admisibilidad se justifica en el hecho de que el Gobierno Local mantiene dentro de sus planes estratégicos la necesidad de generar empleo para el cantón, específicamente en el eje Promoción Social, Educación y Empleo. Además, esta acción puede aumentar la circulación de dinero en el cantón y mejorar el bienestar económico de sus habitantes.

NOTA IMPORTANTE: Tenganse como parte integral de este Pliego de condiciones todos los documentos adjuntos, para la claridad de las obras a ejecutar.

 

 

 

CONDICIONES ESPECÍFICAS DE LA CONTRATACIÓN.
 Será oferente toda persona jurídica que someta su propuesta a la Municipalidad dentro del procedimiento de contratación, en apego a los términos establecidos en el pliego de condiciones, mediante el Sistema digital unificado en estricto apego a la Ley No.9986,Ley General de Contratación Pública y su Reglamento (LGCP, RLGCP)
 En caso de aportarse poderes especiales, se requiere que estos cuenten con las
especificaciones propias de cada mandato conforme la normativa vigente y el número
correspondiente a la contratación en la que se participa y para la cual se otorga, de
acuerdo con Directriz N° DGABCA-0008-2019 de la Dirección General de Bienes y
Contratación Administrativa y los alcances del Artículo 1256 del Código Civil.
 El oferente debe de contar con aptitud para pactar y no tener impedimento para
contratar con la Administración el presente proceso de contratación.
 El interesado en participar en condición de Pequeña y Mediana Empresa (PYME), deberá estar registrado en el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) y acreditado en el Registro de Proveedores de la Dirección General de Administración de Bienes y Contratación Administrativa.

 El oferente deberá hacer mención en su propuesta del estado de PYME y aportar la
certificación respectiva, no resultando necesario el cumplimiento de requisitos
adicionales, dado que la Administración verificará la condición con la utilización del
Sistema Digital Unificado (SDU) o de requerirse se coordinará lo que correspondiere con el MEIC, salvo, si la situación en la inscripción varía en extremos como: vigencia, tipo de categoría, afinidad con el giro comercial y el objeto de esta contratación, lo cual deberá acreditar con una “Certificación PYME”, emitida por la Dirección General de Pequeña y Mediana Empresa del MEIC. Todo lo anterior de acuerdo con lo establecido por el Artículo 3 de la Ley N° 8262, Artículos 8, 9, 10 del Decreto Ejecutivo N° 3111-MEIC y elArtículo 23 de la LGCP.
 De haber considerado dos o más oferentes, participar bajo la figura del consorcio, se dispone que un oferente solo puede participar en un consorcio para este concurso y se recuerda la obligación de estipular en el “Acuerdo Consorcial” la designación de un
representante con poder suficiente para actuar durante la fase de estudios de ofertas,
de formalización, de ejecución contractual y para trámites de pago, así como, el
cumplimiento de los restantes requisitos del documento.
 La oferta consorcial debe incluir un acuerdo consorcial debidamente suscrito por todos los integrantes, indicando el porcentaje de participación de cada parte e indicando en que consiste su participación, así como cualquier detalle relevante y el nombre del integrante coordinador, quien recibirá los pagos. Se debe proporcionar el número de cuenta cliente y el nombre del banco para los depósitos.
 Las ofertas en consorcio deben cumplir con lo establecido en los artículos 125, 127, 128 y 129 del Reglamento a la Ley General de Contratación Pública, así como presentar toda la documentación legal correspondiente de todas las personas físicas o jurídicas que integran el consorcio.
 En el caso de que el consorcio quiera acreditarse como PYME, la participación de la
empresa Pyme o la suma de la participación de las empresas PYME debe ser de al menos el 50% de la participación total. Esta condición debe indicarse en la oferta y en el contrato consorcial.
 Las ofertas podrán ser base y alternativas de conformidad con el Artículo 48 de la LGCP.
 De conformidad con el artículo 49 de la LGCP, En la oferta se deberá indicar el listado de los subcontratistas, así como el objeto de subcontratación, con señalamiento expreso del porcentaje del objeto que asumirá cada uno de ellos. La totalidad del porcentaje de subcontratación no podrá superar el cincuenta por ciento (50%) del monto total del contrato. Debe indicar esta condición en la oferta.
 El oferente extranjero deberá brindar en su oferta una declaración de someterse a la jurisdicción y tribunales nacionales para todas las incidencias que de modo directo o
indirecto puedan surgir del contrato, con renuncia a su jurisdicción.
 Es obligación del oferente presentar su propuesta en idioma español y en caso de
presentación de panfletos o documentación adicional en otros idiomas, ésta deberá ser en forma electrónica y hacerse acompañar mínimo de una traducción libre de su texto. Se recuerda, para el caso de presentación de documentos emitidos en el exterior que, para su validez y eficacia en Costa Rica, deberán ser debidamente legalizados por cualquiera de los procesos de legalización, a saber: consular, apostillado (conforme con el Tratado Internacional de La Haya de 1961, sobre la Eliminación del Requisito de la Legalización de Documentos Públicos Extranjeros para el Apostillado de Documentos) o certificación notarial.

 El oferente asumirá todos los costos asociados a la preparación y presentación de su oferta. La Municipalidad no tendrá responsabilidad ni obligación alguna respecto de
tales costos, independientemente del desarrollo o resultado del concurso.
 La Municipalidad se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier oferta, de anular el proceso de Licitación, y, de rechazar todas las ofertas en cualquier momento antes de la adjudicación del Contrato, sin que por ello incurra en responsabilidad alguna para con los oferentes. Cualquier actuación deberá estar respaldada por resolución basada en temas de interés público o interés institucional.
 De presentarse alguna circunstancia con la cual el oferente, adjudicatario o contratista llegare a incumplir con el objeto del contrato o el plazo de entrega, invoque o introduzca hechos falsos, se impondrá el régimen sancionatorio aplicable a la etapa del proceso de contratación, y de acuerdo a los hechos, que se den; sin detrimento de las responsabilidades civiles y penales, que, se le pueden endilgar, así como la eventual ejecución de la garantía de cumplimiento, y el monto al descubierto, que, se le adeude a la Municipalidad.
 Se utilizará el Registro de Proveedores y Subcontratistas del Sistema Digital Unificado, para verificar esta condición; así como, la declaración jurada del régimen de prohibiciones y sus actualizaciones registradas en el Sistema; la experiencia para prestar el objeto que se licita, los antecedentes y las sanciones, el historial de cumplimiento de contrataciones con la Administración Pública, las fusiones o transformaciones de la empresa, según lo indicado en el Artículo 18 de la LGCP.
 Todo oferente deberá ser diligente en la atención de cualquier requerimiento, ser
proactivo y dirigir todas sus actuaciones a la ejecución del contrato. Una vez que SICOP le notifique que la Municipalidad emitió los estudios de ofertas, deberá proceder en la forma prevista en el artículo 50 de la LGCP 9986.
 En consideración a lo indicado por el inciso c) del artículo 8 LGCP 9986, los documentos adjuntos a la oferta NO se deben incluir en SICOP como “Confidenciales”, ya que únicamente aplica cuando se trata de estados financieros o información sensible del oferente y que este sustente dicho estatus respaldado en fundamento jurídico. En caso de realizarlo, el analista a cargo de esta contratación procederá a habilitarlos como “Públicos” o realizará un resumen del contenido de los documentos sin revelar los aspectos confidenciales e indicará por cuánto plazo ha de mantenerse esta, en apego al artículo 15 LGCP.
 Los oferentes deberán hacer una visita al lugar de los trabajos antes de efectuar su
propuesta, para realizar un reconocimiento del lugar donde se desarrollará el objeto
contractual. La dependencia promotora del concurso levantará un acta donde se hace
constar los participantes, o bien dará una constancia al respecto, en cuyo caso deberá
ser digitalizada y adjuntada a su oferta. Los oferentes que no asistan a la visita según la hora y fecha que se indique, pueden efectuar la visita por su cuenta. La fecha de esta visita será comunicada vía correo electrónico a los eventuales oferentes por medio de la oficina de proveeduría, para esto se notificará día, hora exacta de la celebración de esta visita conjunta.

 El oferente firmará digitalmente su oferta y por ende dará por aceptadas las Condiciones y Declaraciones descritas en el Pliego de Condiciones sometiéndose bajo fe de juramento a estas, por lo que con solo la presentación de la oferta da por consentidas las mismas, se entenderá como una manifestación inequívoca de la voluntad del oferente de contratar con pleno sometimiento a las condiciones generales, especiales y técnicas, disposiciones legales y reglamentarias vigentes. La sumisión operará de pleno derecho e implicará la incorporación dentro del contenido de la relación contractual de las normas constitucionales, de la LGCP 9986, su Reglamento y el ordenamiento jurídico en general.
 El oferente podrá efectuar observaciones únicamente a través de SICOP en el día hábil siguiente al día de apertura de la oferta, las cuales podrán ser valoradas por la
Municipalidad, en caso de presentarse fuera de SICOP, no serán tomadas en
consideración.
 Todos los oferentes deberán leer y seleccionar tanto las “Condiciones Generales” que aplican para el concurso, lo cual obliga al oferente a actuar bajo el principio de “Buena Fe”, sin que se exima a la Municipalidad de aplicar el inciso v) de la presente cláusula y se expone el firmante ante la eventualidad de rendir información falsa, que se letestimonien piezas ante el Ministerio Público por la violación del artículo 318 del Código Penal, para lo que este Órgano considere pertinente.
 La Municipalidad se reserva el derecho de verificar por sí mismo o por medio de terceras personas y en forma independiente, la veracidad y autenticidad de la información contenida en la oferta. De llegarse a determinar la existencia de información falsa o engañosa, que pueda conducir a equívocos o a una valoración diferente de la oferta que influya en su calificación, ésta se descalificará, sin perjuicio de las acciones legales que puedan corresponder.
 El oferente debe ajustarse a lo indicado en el presente documento conforme lo establece la Ley General de Contratación Pública 9986, su Reglamento y demás jurisprudencia relacionada.

SOBRE LA ADJUDICACIÓN
Este proyecto obedece a un proceso de contratación con vigencia plurianual, por tal razóny en cumplimiento a lo indicado en el Art. 87 del Reglamento a la Ley General de
Contratación Pública, se adjuntan las certificaciones emitidas por JAPDEVA N° GAD 0492025 la cual certifica el total del financiamiento y N° GAD 128 2025 la cual certifica loreferente a este periodo presupuetsario con el fin de garantizar el pago de las obligacionesanuales correspondientes a cada ejercicio económico en el que se desarrollará el proyecto.
Asimismo, en concordancia con lo señalado en el Art. 38 de la Ley General de Contratación Pública con respecto a la acreditación de la existencia del contenido presupuestario, cabe señalar que por tratarse de la ejecución de un contrato que se prolonga en diversos ejercicios económicos, se incorporan los recursos necesarios para garantizar el pago de las obligaciones anuales para cada ejercicio y se constata mediante certificación presupuestaria municipal N° 566 2025, mientras que el valor total de la contratación se encuentra debidamente contemplado en el marco de presupuestación plurianual. De manera tal que, las líneas definidas en este pliego de condiciones serán adjudicadas de forma total considerando que el monto disponible para este proyecto indicado en la certificación N° GAD 049 2025 se encuentra incorporado en el presupuesto extraordinario 01-2025 de la Municipalidad de Siquirres y el monto disponible para este proyecto indicado en la certificación N° GAD 128 2025 será incorporado en el presupuesto ordinario 2026 de la Municipalidad de Siquirres en el marco de presupuestación plurianual. De conformidad con lo que establece el Convenio Tripartita adjunto, la Municipalidad de Siquirres debe tener incluidas las sumas destinadas al objeto contractual de esta Licitación y debidamente aprobada por la Contraloría General de la República.

 Una vez quede en firme el acto de adjudicación, la empresa adjudicada deberá presentar al administrador del contrato los requisitos previos al inicio de la ejecución dentro del plazo establecido.
 De acuerdo con el artículo 42 de la Ley de Contratación Pública (LCP) y el artículo 103 del Reglamento de la Ley de Contratación Pública (RLCP), el adjudicatario deberá
entregar un presupuesto detallado de la obra en un plazo no mayor a 8 días hábiles para mantener la validez del contrato. Además, deberá de presentar el cronograma de obra ajustado partiendo de la fecha de orden de inicio definitiva que se emita.
 El administrador del contrato y los profesionales designados revisarán y aprobarán estos requisitos. Si el adjudicatario no cumple con la entrega de los requisitos dentro del plazo estipulado, la Municipalidad se reserva el derecho de declarar la insubsistencia de la contratación y considerar al siguiente mejor oferente. La Administración Municipal dispondrá de hasta 10 días hábiles para verificar y aprobar los requisitos. En caso de observaciones por parte de la Administración, el adjudicatario contará con 5 días hábiles adicionales para subsanar o corregir los aspectos señalados.

Tenganse como parte integral de este Pliego de condiciones todos los documentos adjuntos.