CONSTRUCCIO DE GIMNASIO PARA ENTRENAMIENTO DE GIMNASIA EN EL COMPLEJO DEPORTIVO PARA LA MUNICIPALIDAD DE HEREDIA

Multa. Las sanciones o multas por incumplimientos específicos del contrato se aplicarán al servicio según se indican a continuación: No presentación o atrasos en la presentación del programa de trabajo (original y/o corregido) y sus actualizaciones, respecto al tiempo establecido por la unidad supervisora durante la ejecución contractual. b. Presentación incompleta del programa de trabajo c. Inicio tardío de actividades respecto a la “orden de inicio” emitida. d. Atrasos en la ejecución de los trabajos objeto de esta contratación, respecto a lo indicado en el programa de trabajo aprobado y vigente. e. Atraso en la conclusión de la corrección de defectos f. Suspensión injustificada de actividades del proyecto de conformidad con el programa de trabajo aprobado y vigente. g. No cumplimiento de visitas al sitio de obra del Director Técnico (i) h. Incumplimiento de medidas de controles ambientales, control de calidad y faltas a la seguridad e higiene laboral (salud ocupacional). i. El contratista o su personal no se presentan a las reuniones de coordinación establecidas por la Contraparte Institucional. j. Atrasos y no colocación del señalamiento preventivo o dispositivos de seguridad con relación al plan de manejo de tránsito de seguridad vial aprobado. k. Atrasos o la no realización de la limpieza parcial o final, del sitio y sus alrededores. l. No presentación al inicio de la obra del rótulo informativo del proyecto IV. SANCIONES POR INCUMPLIMIENTOS EN EL SERVICIO Se aplicará una multa correspondiente al valor de ¢200.000 por cada incumplimiento antes indicado, no pudiendo acumular el contratista más de 3 (tres) faltas por mes de la lista mencionada anteriormente, pues en tal caso se considerará un incumplimiento del contrato por parte del contratista y la Municipalidad estará facultada para resolver unilateralmente el contrato de conformidad con lo establecido en el Reglamento de la Contratación Administrativa. El pago de las multas se cobrará reteniendo su equivalente de la facturación mensual que deba cancelársele al contratista, según lo que sea reportado por el Administrador de Proyecto que la Municipalidad acredite debidamente para tal fin, y su valor se retendrá de la facturación en trámite o pendiente de pago por parte de la Municipalidad. V. PROCEDIMIENTO PARA IMPONER SANCIONES. Previo a la imposición de cualquier sanción de Los ítems mencionados, se realizará una prevención al contratista para la corrección inmediata de la falta, en un plazo máximo de 24 (veinticuatro) horas naturales pasado el cual se aplicará obligatoriamente la sanción si el incumplimiento no ha sido corregido. Para cualquier deficiencia técnica que impida la prestación del servicio de acuerdo a lo pactado, o cualquier incumplimiento de las leyes y reglamentos costarricenses que no estén contempladas en las cláusulas anteriores y que sean detectadas por la Municipalidad en la ejecución del contrato, se prevendrá al adjudicatario para su inmediata corrección, pudiéndose otorgar hasta un máximo de tiempo de 1 (un) mes para que se efectúen las modificaciones necesarias. Caso contrario, verificado que persiste el incumplimiento, la administración podrá resolver el contrato.

Cláusula penal. Las sanciones o multas por incumplimientos específicos del contrato se aplicarán al servicio contratado según se indican a continuación: a. Incumplimiento del plazo de entrega: En caso de existir atrasos en el plazo de entrega del contrato el adjudicatario deberá pagar por ese concepto, el valor del 0.01% por día hábil (de lunes a viernes) de atraso hasta un máximo del 3% de las obras. El pago de las multas se cobrará reteniendo su equivalente de la facturación mensual que deba cancelársele al contratista, según lo que sea reportado por la Encargada de Proyectos debidamente acreditada para tal fin, y su valor se retendrá de la facturación en trámite o pendiente de pago por parte de LA MUNICIPALIDAD. II. PROCEDIMIENTO PARA IMPONER SANCIONES. Previo a la imposición de cualquier sanción del ítem mencionado, se realizará una prevención al contratista para la corrección inmediata de la falta, en un plazo máximo de 24 (veinticuatro) horas naturales pasado el cual se aplicará obligatoriamente la sanción si el incumplimiento no ha sido corregido.