2025LY-000014-0012800001 · SICOP 20250800035

Aparatos de respiración autocontenidos -ARAC-

Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica

AdjudicadaEn firme desde el 30/06/2026.

Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica ya adjudicó esta compra con un presupuesto de ₡6 217,0 millones y quedó en firme el 30/06/2026. Se recibieron 4 ofertas de 4 empresas. No ganó la oferta más barata.

Ya hay ganador. Esta ficha sirve para conocer precios y competidores de cara a la próxima.

₡6 217,0 millones

Ofertas recibidas

de 4 empresas

Oferta más baja

₡2 895,0 millones

53,4 % por debajo del presupuesto

Quién ganóen firme 30/06/2026

Prevencion y Seguridad IndustrialNo era la más barata (2.ª de 4)₡3 238 000 360,16

Informe de recomendación de Joshua Dewhene Barker White, 12/05/2026 · adjuntos: Estudio técnico de ofertas y recomendación para adjudicar - Licitación Mayor 2025LY-000014-0012800001 Aparatos de Respiración Autocontenidos -ARAC-.zip, Certificación CBCR-015557-2026-TEB-00210 (2).pdf, CBCR-015708-2026-AJB-00175-Criterio legal.pdf, Constancias de estado del oferente recomendado.pdf, 2025LY-000014-0012800001-Aracs-Informe de recomendación.pdf, ACUERDO - XI - S0153 - Autorización SICOP para registrar actos en Sicop.pdf, 2025LY-000014-0012800001-Aracs -Anexo Unico de adjudicación.pdf

Fechas clave

Se publicó01/08/2025 14:39 · hace 15 meses
Límite para 13/08/2025 23:59 · hace 14 meses
Límite para 13/08/2025 23:59 · hace 14 meses
Cierre de ofertas31/10/2025 09:00 · hace 12 meses
de ofertas31/10/2025 09:01 · hace 12 meses
publicado12/05/2026 17:09 · hace 5 meses
Adjudicación 30/06/2026 09:15 · hace 3 meses

3 recibidas, 3 respondidas.

El cartel fue modificado (3 veces). Qué cambió:

Cierre de ofertas: 08/10/2025 09:00 → 31/10/2025 09:00
Apertura de ofertas: 08/10/2025 09:01 → 31/10/2025 09:01
Límite de observaciones a la apertura: 08/10/2025 23:59 → 31/10/2025 23:59

Nota de la institución. Según lo estipulado en el artículo N°93 del Reglamento a la Ley General de Contratación Pública, las aclaraciones a solicitud de parte presentadas fuera del plazo establecido podrán ser atendidas, pero no impedirán la apertura de ofertas en el día y hora señalados.

Contexto

Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica adjudicó ₡30 351,6 millones en 65 procedimientos en los últimos 12 meses.Ver la institución → Sus licitaciones abiertas →

Qué se compra1 línea

Aparato de Respiracion (arac) Tipo Mascarilla, con Clindro, Indicador de Presion en Arnes y Careta, con Sujecionp, Peso Máximo de Cada Conjunto (arnés, Cilindro, Reguladores, Mangueras, Máscara y Demás Componentes del Arac), Totalmente Cargado y Listo para Su Uso, No Podrá Exceder los 14 Kg.1 000 c/u · ₡6 217 000 000,001 000 c/u₡6 217 000 000,00

Rango de precio de referenciaarts. 44 y 106 RLGCP

₡5 284,5 millones – ₡6 217,0 millones

Del presupuesto menos 15 % al presupuesto: una referencia, no una regla de ley. Cada cartel fija sus propias bandas de tolerancia alrededor de su precio de referencia (art. 44 del Reglamento a la Ley General de Contratación Pública): revíselas. Por debajo de la banda, la institución le pedirá justificar el precio y puede excluirlo como ruinoso; por encima del presupuesto, solo se adjudica si la institución consigue los fondos o usted acepta ajustar el precio (art. 106).

El precio vale 90 de 100 puntos. Si el cartel usa la regla de tres inversa, cada 1 % por encima de la oferta más baja cuesta ≈ 0,9 puntos.

Lo que exige el cartel

: 5 % durante 8 meses
: no se exige
La oferta debe mantenerse 54 días hábiles
Contrato por 8 meses
Ofertar en : permitido
: no
: no
Pago por adelantado: no
: Precio 90 % · Criterio sustentable 10 %

Ordenadas de la más barata a la más cara según la conversión a dólares de SICOP (₡504,44 por dólar el día de la apertura). Toque una oferta para ver el detalle.

Puntos obtenidos sobre el máximo de cada factor. Gana el puntaje más alto, no necesariamente el precio más bajo.

Oferente	Preciomáx. 90	Criterio sustentablemáx. 10	Totalde 100
Equipos de Salud Ocupacional	90	10	100
Prevencion y Seguridad IndustrialGanó	90	10	100
Sondel	90	10	100
Comercializadora Tecnica Industrial del Oeste Cotisa	90	10	100

Ámbar: no obtuvo el máximo · rojo: cero puntos.

Anuncio oficial de la adjudicación

El Consejo Directivo del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica ACUERDA: 1. Acoger en todos sus extremos el Informe de Recomendación emitido en el oficio CBCR-015992-2026-PRB-00323 del 24 de abril del 2026, que contiene la recomendación técnica vertida en el oficio CBCR-015369-2026-DOB-00409 de 21 de abril de 2026, así como el estudio legal aportado mediante oficio CBCR-015708-2026-AJB-00175 del 23 de abril del 2026. 2. Adjudicar la partida única de la Licitación Mayor 2025LY-000014-0012800001 “Aparatos de Respiración Autocontenidos -ARAC, a la oferta N°3 Prevención y Seguridad Industrial Sociedad Anónima por la suma de $7.060.900 (siete millones sesenta mil novecientos dólares) equivalente a ₡3.561.800.396,00 (tres mil quinientos sesenta y un millones ochocientos mil trecientos noventa y seis colones exactos), calculados al tipo de cambio del día de la apertura de ofertas, sea 504,44 colones por cada dólar.

Requisitos para participarLo que una empresa debe cumplir para que su oferta sea admitida.

Conforme Pliego de Condiciones adjunto, Capítulo I “Aspectos técnicos”, Aparte I “Descripción del objeto contractual".

Qué hay que entregarAlcance y detalle técnico del bien, servicio u obra.

Conforme Pliego de Condiciones adjunto, Capítulo II “Aspectos formales”, Aparte II “Condiciones para el Oferente”.
Conforme Pliego de Condiciones adjunto, Capítulo II “Aspectos formales”, Aparte III “Requisitos para el adjudicatario/contratista”.
Conforme Pliego de Condiciones adjunto, Capítulo II “Aspectos formales”, Aparte IV “Condicionespara el adjudicatario/contratista”.
Conforme Pliego de Condiciones adjunto, Capítulo II “Aspectos formales”, Aparte V “Disposiciones finales”.

Condiciones generalesReglas de recepción, facturación y pago.

Conforme Pliego de Condiciones adjunto, Capítulo I “Aspectos técnicos”, Aparte II “Estudio de admisibilidad"
Conforme Pliego de Condiciones adjunto, Capítulo I “Aspectos técnicos”, Aparte IV “Requisitos para el Oferente”
Conforme Pliego de Condiciones adjunto, Capítulo II “Aspectos formales”, Aparte I “Requisitos para el Oferente”.

Multas si se incumpleSanciones por atraso o incumplimiento del contrato.

Cláusula penal. Por retraso en la entrega del objeto contractual se aplicará una fórmula para calcular el monto de la cláusula penal. Para lo cual se establecen dos intervalos posibles de aplicación, en función de la cantidad de días que se hayan acumulado para la entrega. El monto por cobrar por clausula penal tendrá como máximo 25%, todo de conformidad a lo establecido en los artículos N°47 y N°117 de la RLGCP. El cálculo se realizará de la siguiente manera: 1. Atraso de 1 día hasta 59 días naturales: Monto: ((MP/PE)/24)*DA 2. Atraso en entrega partir del día 60 en adelante: Monto: ((MP/PE)/12)*DA Donde: MP= Corresponde al valor total adjudicado y a facturar en caso de no tener atrasos injustificados en la entrega del objeto de compra, de ahí será la base para determinar el monto a cobrar como resultado de la afectación causada en caso de no cumplir con el plazo de entrega. PE= Se refiere a la cantidad de días naturales que el contratista acepto cumplir con la presentación de la oferta, para la entrega máxima de los vehículos. Este plazo se ubica en el pedido SICOP, que de no respetarse se aplicará la cláusula penal por cada día natural de atraso en la entrega del vehículo. 24 o 12 (según fórmula) = Esta variable tomará como valor la cantidad de horas en el día, por lo que del día 1 al día 59 de atraso, siempre en días naturales se dividirá entre 24 horas y como resultado se cobrará una hora por día de atraso y del 60 en adelante se dividirá entre 12 horas y como resultado se cobrará dos horas por día de atraso. DA= Cantidad de días de atraso que son acumulativos, en caso de que el contratista no entrega el plazo máximo de entrega pactado en adjudicación y que consta en el pedido SICOP.

Fuente: SICOP, consultado el 01/10/2026 14:32. Toque o pase el cursor sobre los términos subrayados para ver qué significan.

Licitaciones parecidas

Adjudicadamisma institución y categoría · 19/12/2025
Equipos de Extricación para Rescate Vehicular (mandíbulas de Vida)
Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica · 1 oferente
Adjudicada por ₡650,6 M a Prevencion y Seguridad Industrial
Abiertamisma institución y categoría · 18/09/2026
Compra de Maniquíes de Entrenamiento para los Diferentes Procesos de Capacitación
Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica
Abiertamisma institución y categoría · 12/08/2026
Vestuario de Protección Personal para Bomberos -según Demanda-
Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica