REMODELACIÓN Y RENOVACIÓN DEL PARQUE BERNABELA RAMOS SEQUEIRA- ETAPA CONSTRUCTIVA

Multa. Si, producto de la fiscalización realizada por la Administración, o por parte de cualquier otra institución fiscalizadora, se determina que el Contratista ha incurrido en incumplimientos según lo que establecen las especificaciones técnicas, los planos constructivos o la normativa, éste deberá corregir el incumplimiento. Para lo anterior la Administración deberá solicitar, por escrito, la corrección de la falta y dentro de dicha nota establecer un plazo razonado para verificar el cumplimiento de la solicitud. Si vencido el plazo otorgado no se ha corregido el incumplimiento se aplicará una multa por defectos en la ejecución, cuyo monto y motivos se indica en la Plantilla de Gestión de Riesgos que se adjunta. Se consideran defectos en la ejecución del proyecto, los siguientes: ● Falta de equipos básicos de protección, señalización en obras, protocolos de seguridad ocupacional y dispositivos de salud ocupacional (chaleco reflectivo, zapatos para trabajo de construcción, casco, anteojos de protección, etcétera). se aplicará una multa de 0.10 % ● Por comportamiento inadecuado y recurrente por parte del personal contratado por el Adjudicatario. Se aplicará una multa de 0.08 % y además se solicitará su exclusión del proyecto. ● Por incumplimiento de las solicitudes gestionadas por parte de la Unidad Fiscalizadora. Se aplicará una multa de 0.30 % ● Por atraso en la entrega del cronograma actualizado. Se aplicará una multa de 0.10% por cada día de atraso natural.

Cláusula penal. Para este tipo de sanción, según se indica en la Plantilla de Gestión de Riesgos que se adjunta, se han considerado los siguientes impactos: ● Atraso en el cumplimiento del plazo de entrega del proyecto. Se aplicará una multa de 0.40% por cada día de atraso natural. ● Iniciar el proyecto de forma prematura (inicio prematuro), antes de la fecha de inicio oficial establecida en el documento de Orden de Inicio. Se aplicará una multa de 0.10% por cada día de atraso natural. ● Atraso en el inicio del proyecto por causas imputables al Contratista. Se aplicará una multa de 0.25% por cada día de atraso natural. Si vencido el plazo de entrega, según el plazo definido por la Administración, el Contratista no ha concluido el trabajo adjudicado y dicho atraso no fue debidamente justificado aportando las pruebas pertinentes, se aplicará una cláusula penal del 0,4% del monto total adjudicado por cada día natural transcurrido posterior a la fecha de vencimiento del plazo de entrega definido por la Administración. Para justificar los atrasos no atribuibles directamente al Contratista, éste deberá justificarlo por escrito a la Administración, aportando la correspondiente prueba, dentro de los diez días hábiles posteriores al hecho que causó el atraso. La Administración responderá dentro del mismo plazo y resolverá si acepta o no la justificación. Estas sanciones se aplicarán hasta alcanzar un 25 % del monto total adjudicado, luego de lo cual se tendrá por incumplido el contrato por parte del Contratista, sin responsabilidad para la Administración. Se considerará un incumplimiento del contrato por parte del contratista y la Municipalidad estará facultada para resolver unilateralmente el contrato de conformidad con lo establecido en el Reglamento a la Ley de General de Contratación Pública. • Serán aplicadas las sanciones descritas en los artículos 46, 47 de la Ley General de Contratación Pública y 117 del RLGCP, según corresponda. • Cualquier circunstancia no prevista en este cartel, se resolverá de conformidad con lo dispuesto por la Ley General de Contratación Pública y su Reglamento o legislación conexa. El cobro de las sanciones se aplicará reteniendo su equivalente de la facturación correspondiente que deba cancelársele al Contratista y su valor se retendrá de la facturación en trámite o pendiente de pago por parte de la Municipalidad. 25.3. CAUSALES DE RESOLUCIÓN CONTRACTUAL Sin perjuicio de otras causales que se puedan presentar durante la ejecución contractual, la Administración podría valorar la resolución contractual si se presenta cualquiera de los siguientes escenarios, de forma aislada o combinada: • No iniciar el trabajo contratado dentro de los 15 días naturales contados a partir de la fecha de comunicación de la orden de inicio • Una cesión del contrato, total o parcial, no autorizada por la Administración. • Un avance en la ejecución de la obra contratada menor al 80% del valor ganado al finalizar el plazo de entrega definido. Se entenderá por valor ganado a la cantidad de trabajo ejecutado expresado en términos del precio ofertado según el cuadro de cotizaciones (Cuadro ). • La combinación de las siguientes dos condiciones: -Un avance en la ejecución de la obra contratada mayor al 80% del valor ganado al finalizar el plazo de entrega. -No haber alcanzado el 90% de valor ganado de la obra después de los primeros 7 días naturales posteriores al vencimiento del plazo de entrega. Estas condiciones se considera un INCUMPLIMIENTO GRAVISIMO PARA LA ADMINISTRACIÓN debido a que no se podría garantizar la continuidad del servicio Disposición y Tratamiento. 25.4. RETENCIÓN DE PAGOS Cuando un Contratista haya presuntamente incurrido, a juicio de la Fiscalización, en causales de cláusula penal o multas, la Administración podrá retener cautelarmente el pago de sumas correspondientes por avances de obra, en la etapa final del proyecto, cuyo acumulado permita el cobro de la totalidad o la mayor parte de la deuda que contraería el Contratista por concepto de las sanciones señaladas, de demostrarse, mediante el correspondiente debido proceso, la responsabilidad del Contratista en las faltas imputadas. Igualmente, ante el potencial cobro de daños y perjuicios, que deba realizar la Administración en un proceso de resolución contractual por presuntos incumplimientos del Contratista, la Administración podrá retener el pago por avances de obra, para asegurarse del resarcimiento respectivo, de comprobarse la responsabilidad del Contratista. Para el cobro del monto restante por las sanciones incurridas, que no sea cubierto por la retención de las sumas por avances de obra en la etapa final del proyecto, se podrá ejecutar la garantía de cumplimiento hasta por la suma indicada, sin menoscabo de la potestad de la Administración de emprender otras acciones necesarias para el completo resarcimiento de las deudas por la carga sancionatoria.