Participacion XVIII Congreso Internacional de Topografía, Catastro, Geodesia y Geomática

Multa. Si existiera atraso en la entrega del objeto de esta Contratación, de acuerdo con los términos de la oferta y el presente cartel y si dicho atraso no fuere justificado por escrito ante la Municipalidad de Osa, la misma rebajará al adjudicatario por cada día calendario de atraso, una cantidad equivalente al 1% del total del valor total adjudicado. Teniendo como tope para el pago de multas hasta un máximo del 25%, del monto adjudicado, momento en que se considerara que ha habido incumplimiento del contrato. Lo anterior no resulta excluyente de la posibilidad que tiene la Municipalidad de Osa, de acudir a la figura jurídica de la resolución por incumplimiento contractual, de conformidad con la normativa vigente y aplicable a esta materia. Se entenderá que el retraso de la entrega del objeto contractual no resulta imputable al adjudicatario, a título de incumplimiento contractual, cuando el mismo sea consecuencia directa del acaecimiento de caso fortuito y fuerza mayor debidamente comprobada; siempre que la justificación respectiva haya sido presentada por el contratista dentro del término establecido al efecto. La presente cláusula se hará aplicable al monto total de la contratación pagadero contra recibido conforme y a conformidad por la Unidad Solicitante. El porcentaje puede variar si así lo deja establecido el ente técnico en su oficio de solicitud, esto quiere decir que por la naturaleza del objeto contractual el ente técnico indique que el porcentaje es mayor a uno, pero siempre que su tope sea 25% como lo establece la Ley.

Cláusula penal. La aplicación de multas por ejecución tardía, o la ejecución de la garantía de cumplimiento, no exime al contratista de indemnizar a la Administración por los daños y perjuicios que se le hayan ocasionado con motivo de los atrasos, los cuales se podrán reclamar por las vías legales correspondientes. Si la ejecución tardía llegare a exceder el 25% de lo contratado, ello se tendrá como un incumplimiento grave que faculta a la Municipalidad de Osa a declarar la resolución del contrato. La omisión en el pliego de condiciones de aquellas obligaciones impuestas por el ordenamiento jurídico a los potenciales oferentes en atención al objeto contractual no exime a estos de su obligado cumplimiento.