2026LD-000005-0004400001 · SICOP 20260801309
Adquisición de Uniformes para las diferentes unidades de la Municipalidad de Golfito
Municipalidad de Golfito
Municipalidad de Golfito ya adjudicó esta compra con un presupuesto de ₡45,0 millones y quedó en firme el 02/10/2026. Se recibieron 8 ofertas de 5 empresas en 4 lotes (partidas). En 1 de 4 lotes no ganó la oferta más barata.
Ya hay ganador. Esta ficha sirve para conocer precios y competidores de cara a la próxima.
₡45,0 millones
para todos los lotes
Ofertas recibidas
8
de 5 empresas en 4 lotes
Suma de las ofertas más bajas
₡320 147
99,3 % por debajo del presupuesto
Quién ganó cada loteen firme 02/10/2026
- L1Adjudicatario no indicado en el acto finalSombrero de Gira de Campo, Sombrero de Material Impermeable con Ojetes de Hilo, con Logo Bordado al Frente
- L2Adjudicatario no indicado en el acto finalCapa Impermeable con Doble Forro, Triple Cierre (zipper, Velcro y Broches de Presion) Costuras Vulcanizadas, con Capucha y Reflectivos de Seguridad, Pantalon Doble Forro con Broches de Presion en los Tobillos con Polainas, Material Nylon Ahulado, Incluye Bolso para Guardar. Peso 2 KG, Talla Indicada por la Institución.
- L3Adjudicatario no indicado en el acto finalOverol (kimono), Tela Army 100% Algodón, con Logo Institucional
- L4Inversiones Catay S & T del OrienteZapatos de Seguridad, Material 100% en Cuero, Puntera Reforzada, Suela Antideslizante, Tallas a Escoger por la AdministraciónNo era la más barata (3.ª de 4)₡11 990,00
Informe de recomendación de Karen Mirelli Moya Diaz, 28/09/2026
Fechas clave
- Se publicó13/08/2026 10:34 · hace 2 meses
- Límite para 19/08/2026 14:00 · hace 54 días
- Límite para 18/08/2026 23:59 · hace 55 días
- Cierre de ofertas01/09/2026 08:00 · hace 41 días
- de ofertas01/09/2026 08:00 · hace 41 días
- publicado29/09/2026 07:32 · hace 13 días
- Adjudicación 02/10/2026 07:47 · hace 10 días
3 recibidas, 3 respondidas.
El cartel fue modificado. Qué cambió:
- Cierre de ofertas: 31/08/2026 08:00 → 01/09/2026 08:00
- Apertura de ofertas: 31/08/2026 08:00 → 01/09/2026 08:00
- Número de partidas: 1 → 4
Nota de la institución. En caso de consultas o aclaraciones se tramitaran únicamente por medio de SICOP.
Contexto
- Municipalidad de Golfito adjudicó ₡748,3 millones en 14 procedimientos en los últimos 12 meses.Ver la institución → Sus licitaciones abiertas →
Qué se compra21 líneas · 4 lotes
- L1Sombrero de Gira de Campo, Sombrero de Material Impermeable con Ojetes de Hilo, con Logo Bordado al Frente1 c/u · ₡1,001 c/u₡1,00
- L1Mangas Protectoras de Brazos, Cubre: Manos, Antebrazo y Brazo, Material Poliéstar y Elastano, Transpirable, Factor de Protección Ultravioleta 50, Unisex, Largo Aprox 55 Cm, Ajuste Elástico, sin Costuras, Agujeros para Pulgar. Incluye Logo Institucional Sublimado. Presentación: Un Par.1 c/u · ₡1,001 c/u₡1,00
- L1Jacket Impermeable Transpirable de Nylon Ahulado Liviano con Cinta Reflectiva1 c/u · ₡1,001 c/u₡1,00
- L1Camiseta Tipo Polo para Hombre Manga Corta, con Siglas y Logo de la Institucion1 c/u · ₡1,001 c/u₡1,00
- L1Camiseta Tipo Polo para Mujer Manga Corta, con Siglas y Logos de la Institucion1 c/u · ₡1,001 c/u₡1,00
- L1Pantalon para Dama, Estilo Formal sin Paletones, Material de Alta Resistencia Strech, Colores a Escoger1 c/u · ₡1,001 c/u₡1,00
Rango de precio de referenciaarts. 44 y 106 RLGCP
- ₡38,3 millones – ₡45,0 millones
Del presupuesto menos 15 % al presupuesto: una referencia, no una regla de ley. Cada cartel fija sus propias bandas de tolerancia alrededor de su precio de referencia (art. 44 del Reglamento a la Ley General de Contratación Pública): revíselas. Por debajo de la banda, la institución le pedirá justificar el precio y puede excluirlo como ruinoso; por encima del presupuesto, solo se adjudica si la institución consigue los fondos o usted acepta ajustar el precio (art. 106).
El precio vale 55 de 100 puntos. Si el cartel usa la regla de tres inversa, cada 1 % por encima de la oferta más baja cuesta ≈ 0,55 puntos.
Lo que exige el cartel
- : 100000 durante 12 meses
- : no se exige
- La oferta debe mantenerse 30 días naturales
- Contrato por 1 años
- Ofertar en : no
- : no
- : sí
- Pago por adelantado: no
- : PRECIO 55 % · EXPERIENCIA 15 % · PLAZO DE ENTREGA 10 % · Criterio Ambiental 5 % · Idoneidad del Oferente 5 % · Igualdad de Genero 4 % · Certificación CONAPDIS 2 % · Certificación Pymes- Cooperativas 2 % · Innovación en el producto, obra o servicio. 2 %
- Sin experiencia previa se puede llegar a 85 de 100 puntos — la experiencia pesa mucho aquí.
Ordenadas de la más barata a la más cara según la conversión a dólares de SICOP (₡452,93 por dólar el día de la apertura). Toque una oferta para ver el detalle.
Lote 1 · Sombrero de Gira de Campo, Sombrero de Material Impermeable con Ojetes de Hilo, con Logo Bordado al Frente +172 ofertas
Puntos obtenidos sobre el máximo de cada factor. Gana el puntaje más alto, no necesariamente el precio más bajo.
| Oferente | PRECIOmáx. 55 | EXPERIENCIAmáx. 15 | PLAZO DE ENTREGAmáx. 10 | Criterio Ambientalmáx. 5 | Idoneidad del Oferentemáx. 5 | Igualdad de Generomáx. 4 | Certificación CONAPDISmáx. 2 | Certificación Pymes- Cooperativasmáx. 2 | Innovación en el producto, obra o servicio.máx. 2 | Totalde 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fabian Alexis Rojas Bermudez | 55 | 13 | 5 | 5 | 5 | 4 | 0 | 2 | 2 | 91 |
| Uniformes Alquimia | 42,76 | 15 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 76,76 |
Ámbar: no obtuvo el máximo · rojo: cero puntos.
Lote 2 · Capa Impermeable con Doble Forro, Triple Cierre (zipper, Velcro y Broches de Presion) Costuras Vulcanizadas, con Capucha y Reflectivos de Seguridad, Pantalon Doble Forro con Broches de Presion en los Tobillos con Polainas, Material Nylon Ahulado, Incluye Bolso para Guardar. Peso 2 KG, Talla Indicada por la Institución.1 oferta
Puntos obtenidos sobre el máximo de cada factor. Gana el puntaje más alto, no necesariamente el precio más bajo.
| Oferente | PRECIOmáx. 55 | EXPERIENCIAmáx. 15 | PLAZO DE ENTREGAmáx. 10 | Criterio Ambientalmáx. 5 | Idoneidad del Oferentemáx. 5 | Igualdad de Generomáx. 4 | Certificación CONAPDISmáx. 2 | Certificación Pymes- Cooperativasmáx. 2 | Innovación en el producto, obra o servicio.máx. 2 | Totalde 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uniformes Alquimia | 55 | 15 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 89 |
Ámbar: no obtuvo el máximo · rojo: cero puntos.
Lote 3 · Overol (kimono), Tela Army 100% Algodón, con Logo Institucional1 oferta
Puntos obtenidos sobre el máximo de cada factor. Gana el puntaje más alto, no necesariamente el precio más bajo.
| Oferente | PRECIOmáx. 55 | EXPERIENCIAmáx. 15 | PLAZO DE ENTREGAmáx. 10 | Criterio Ambientalmáx. 5 | Idoneidad del Oferentemáx. 5 | Igualdad de Generomáx. 4 | Certificación CONAPDISmáx. 2 | Certificación Pymes- Cooperativasmáx. 2 | Innovación en el producto, obra o servicio.máx. 2 | Totalde 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uniformes Alquimia | 55 | 15 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 89 |
Ámbar: no obtuvo el máximo · rojo: cero puntos.
Lote 4 · Zapatos de Seguridad, Material 100% en Cuero, Puntera Reforzada, Suela Antideslizante, Tallas a Escoger por la Administración4 ofertas
Puntos obtenidos sobre el máximo de cada factor. Gana el puntaje más alto, no necesariamente el precio más bajo.
| Oferente | PRECIOmáx. 55 | EXPERIENCIAmáx. 15 | PLAZO DE ENTREGAmáx. 10 | Criterio Ambientalmáx. 5 | Idoneidad del Oferentemáx. 5 | Igualdad de Generomáx. 4 | Certificación CONAPDISmáx. 2 | Certificación Pymes- Cooperativasmáx. 2 | Innovación en el producto, obra o servicio.máx. 2 | Totalde 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sondel | 55 | 15 | 10 | 5 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 96 |
| Enviroment, Health & Safety | 55 | 10 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 |
| Inversiones Catay S & T del OrienteGanó | 0 | 15 | 10 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| Uniformes Alquimia | 0 | 15 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 34 |
Ámbar: no obtuvo el máximo · rojo: cero puntos.
Anuncio oficial de la adjudicación
Se adjudica la partida N°4 a favor de la empresa INVERSIONES CATAY S & T DEL ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA
Requisitos para participarLo que una empresa debe cumplir para que su oferta sea admitida.
- Requisitos mínimos de admisibilidad
- Los oferentes deberán contar con patente comercial vigente cuya actividad se encuentre relacionada con la confección, comercialización o suministro de uniformes institucionales. Para acreditar dicho requisito, deberán aportar copia de la patente comercial emitida por la municipalidad competente donde se encuentre autorizada la actividad económica correspondiente.
- El oferente que se encuentre inhabilitado debidamente registrado en el apartado de SANCIONES del Sistema Integrado de Compras Públicas, SICOP, no podrá presentar oferta y si la presenta la misma será clasificada como INADMISIBLE, según lo establecido en el artículo 34 inciso c) del RLGCP. Lo anterior también aplica para todos los miembros de las ofertas que se reciban en CONSORCIO o con SUBCONTRATISTAS.
- En el presente procedimiento de licitación no se permitirá la presentación de ofertas conjuntas, solamente se admitirán ofertas individuales o en consorcio.
- Para que la oferta sea considerada admisible, el oferente deberá presentar las muestras de telas requeridas en este pliego, dentro del plazo establecido.
Las muestras serán evaluadas por la Administración con base en el cumplimiento de las especificaciones técnicas definidas para cada línea, tales como: tipo de tela, color, resistencia, acabado, textura, composición y demás características requeridas.
Se considerará inadmisible la oferta cuando:
- No se presenten las muestras en el plazo indicado.
- Las muestras no correspondan a las líneas requeridas.
- Las muestras no cumplan con las especificaciones técnicas establecidas en este pliego.
La evaluación de las muestras se realizará mediante revisión técnica (organoléptica y/o comparativa), dejando constancia en el expediente administrativo.
Qué hay que entregarAlcance y detalle técnico del bien, servicio u obra.
ver detalle en el pliego adjunto
Condiciones generalesReglas de recepción, facturación y pago.
ver detalle en el pliego adjunto
Multas si se incumpleSanciones por atraso o incumplimiento del contrato.
Multa. 2.23.1. Multa Si existiera una defectuosa ejecución del objeto del contrato y/o incumplimiento parcial o total de las características del bien/servicio contratado establecidas en el pliego cartelario y/o especificaciones técnicas, el contratista deberá pagar un monto hasta del 25% por concepto de multa del valor total de la línea ofertada que presente el incumplimiento. En caso de que el objeto esté compuesto por líneas distintas, el monto máximo de la sanción económica, se considerará sobre el mayor valor de cada línea y no sobre la totalidad del contrato, siempre que el incumplimiento de una línea no afecte el resto de las obligaciones. El cobro de las multas podrá hacerse con cargo a las facturas del pago a realizar que se hayan presentado. En caso de que esta alternativa no resulte viable, se podrá ejecutar la garantía de cumplimiento hasta por el monto respectivo. Los siguientes incumplimientos darán lugar a la aplicación de una multa del uno por ciento (1%) por cada día hábil de atraso, calculada sobre el valor de la línea incumplida o sobre la parte de la Orden de Pedido afectada por el incumplimiento, según corresponda: a) Cuando los bienes entregados presenten defectos de fabricación, diferencias respecto de las especificaciones técnicas, defectos en la confección, tallas incorrectas o cualquier otra condición que impida su recepción a satisfacción, se aplicará una multa equivalente al uno por ciento (1%) del valor de la línea o de la parte de la Orden de Pedido afectada, por cada día hábil de atraso en la reposición o corrección del incumplimiento. b) Cuando el contratista entregue bienes distintos a los solicitados o entregue cantidades incompletas respecto de una Orden de Pedido, se aplicará una multa equivalente al uno por ciento (1%) del valor de la parte incumplida de la Orden de Pedido, por cada día hábil de atraso en su corrección. c) Cuando los bienes no cumplan con las condiciones de calidad ofrecidas y adjudicadas, incluyendo defectos en cierres, botones, costuras, bordados, estampados, logotipos institucionales, acabados o cualquier otra característica técnica requerida, se aplicará una multa equivalente al uno por ciento (1%) del valor de la línea o parte afectada, por cada día hábil de atraso en la sustitución o corrección. d) Cuando el contratista incumpla las obligaciones derivadas de la garantía de los bienes adjudicados, se aplicará una multa equivalente al uno por ciento (1%) del valor de la línea o parte afectada por cada día hábil de atraso en la atención o corrección del reclamo presentado por la Administración. 2.23.2. Estudio de multas Para la aplicación de la Multa la administración estableció aspectos tales como, monto, plazo, riesgo, repercusiones de un eventual incumplimiento en los uniformes que se contraten afectando el interés público y la posibilidad de incumplimientos parciales o por líneas, considerando el medio idóneo para el cumplimiento o satisfacción de las obligaciones contractuales. Todo lo anterior con arreglo a criterios de proporcionalidad y razonabilidad establecidos de la siguiente manera: ver detalle de repercusiones en el pliego
Cláusula penal. En caso de incumplimiento total por Orden de Pedido por causas imputables al contratista, entendido como la no ejecución del objeto contractual o la falta de entrega definitiva de los bienes contratados según la orden de pedido, la Municipalidad de Golfito aplicará una cláusula penal equivalente al 1% del monto total solicitado.
Documentos del cartel3
- Pliego CartelarioPDF · 1,3 MB
- Estudio de MercadoPDF · 5,6 MB
- AMPLIACION PLAZOPDF · 440 KB
Se descargan desde la ficha en el portal de SICOP (requiere sesión).
A quién contactar en la institución
Karla Nelly Jimenez Perez
Recursos Humanos
Las se envían por SICOP, no por correo directo.
Fuente: SICOP, consultado el 10/10/2026 05:00. Toque o pase el cursor sobre los términos subrayados para ver qué significan.
Licitaciones parecidas
Adjudicadamismo producto · 23/09/2026
Solicitud de Contratación de Uniformes
Municipalidad de Rio Cuarto · 1 oferente
Adjudicada a El Canastico (precios unitarios)
Adjudicadamismo producto · 18/09/2026
Compra de Equipo de Protección (seguridad y Resguardo).
Municipalidad de San Isidro de Heredia · 7 oferentes
Adjudicada a Enviroment, Health & Safety (precios unitarios)
Adjudicadamismo producto · 16/09/2026
Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Osa · 2 oferentes
Adjudicada a Multi Asesoria Alfa Dos Mil (precios unitarios)
Adjudicadamismo producto · 16/09/2026
Adquisición de Uniformes Institucionales para el Teatro Popular Melico Salazar y Sus Programas.
Teatro Popular Melico Salazar · 2 oferentes
Adjudicada por ₡2,2 M a Corporacion Vado Quesada y 1 más
Adjudicadamismo producto · 14/09/2026
Compra de Uniformes Funcionarios Servicios
Municipalidad de Tarrazú · 2 oferentes
Adjudicada por ₡937 490 a Sandra Milena Gallo Gallego
Adjudicadamismo producto · 10/09/2026
Adquisición de Articulos Varios para el CPJ de la Municipalidad de Osa
Municipalidad de Osa · 1 oferente
Adjudicada por ₡3,3 M a Diseños Mani