REPARACIÓN DE MARTILLO HIDRÁULICO PARA RETROEXCAVADORA SM-7154

Desglose de precios 

El oferente acepta todas las condiciones de esta contratación, comprometiéndose a
ajustarse estrictamente a las especificaciones descritas, la Ley de General de
Contratación Pública y su Reglamento, además de las normas jurídicas y leyes conexas que regulan esta materia.
• El o los oferentes deberán cotizar la totalidad de las líneas.

El contratista deberá recibir el martillo hidráulico modelo PH-3 y efectuar un diagnóstico
técnico integral que incluya el desarme completo del equipo, limpieza, inspección visual,
verificación de tolerancias mediante metrología y evaluación del estado de todos los
componentes mecánicos e hidráulicos. Como resultado de esta evaluación, deberá emitir un
informe técnico en el que se determine el alcance real de la reparación, identificando los
componentes reutilizables, los elementos que requieran sustitución y las labores necesarias
para restablecer el correcto funcionamiento del equipo.
Concluido el diagnóstico, el contratista deberá presentar a la Administración una cotización
detallada que incluya la descripción de los trabajos a realizar, el listado de repuestos,
materiales e insumos requeridos, las cantidades correspondientes y el costo de cada
concepto. La ejecución de la reparación únicamente podrá iniciarse una vez que dicha
propuesta sea revisada y autorizada por la Municipalidad.
El contratista deberá recibir el martillo hidráulico modelo PH-3 y efectuar un diagnóstico
técnico integral que incluya el desarme completo del equipo, limpieza, inspección visual,
verificación de tolerancias mediante metrología y evaluación del estado de todos los
componentes mecánicos e hidráulicos. Como resultado de esta evaluación, deberá emitir un
informe técnico en el que se determine el alcance real de la reparación, identificando los
componentes reutilizables, los elementos que requieran sustitución y las labores necesarias
para restablecer el correcto funcionamiento del equipo.
Concluido el diagnóstico, el contratista deberá presentar a la Administración una cotización
detallada que incluya la descripción de los trabajos a realizar, el listado de repuestos,
materiales e insumos requeridos, las cantidades correspondientes y el costo de cada
concepto. La ejecución de la reparación únicamente podrá iniciarse una vez que dicha
propuesta sea revisada y autorizada por la Municipalidad.
La reparación deberá ejecutarse utilizando repuestos nuevos, de calidad equivalente o
superior a la original del fabricante y compatibles con el modelo del martillo hidráulico.
Durante el proceso deberán sustituirse todos aquellos componentes que, conforme al
diagnóstico técnico, presenten desgaste, deformación, fracturas o cualquier otra condición
que comprometa la seguridad, el desempeño o la vida útil del equipo.

Una vez finalizados los trabajos, el contratista deberá realizar las pruebas operativas y de
funcionamiento necesarias para comprobar la correcta operación del martillo hidráulico,verificando la ausencia de fugas, el adecuado desempeño del sistema hidráulico y el
funcionamiento general del equipo. Asimismo, deberá entregar un informe técnico final que
detalle los trabajos ejecutados, los repuestos instalados y las pruebas realizadas, así como
la garantía correspondiente sobre la reparación efectuada.
La Administración se reserva el derecho de inspeccionar el proceso de reparación, solicitar
aclaraciones técnicas y verificar la calidad de los trabajos antes de emitir la recepción
definitiva del servicio. El contratista será responsable de cualquier daño ocasionado al
equipo durante su custodia y deberá responder por la calidad de los trabajos ejecutados
durante el período de garantía ofrecido.

Si existiera atraso en la entrega en cada una de las líneas del objeto de esta licitación, de acuerdo con los términos de la oferta y el presente cartel y si dicho atraso no fuere justificado por escrito ante la Municipalidad de Coto Brus dentro de los 5 días hábiles siguientes a la fecha en que debería de entregarse el objeto de esta contratación, la misma rebajará al adjudicatario por cada día calendario de atraso, una cantidad equivalente al 1% del total del monto adjudicado. Teniendo como tope para el pago de clausula penal hasta un máximo del 25%, del monto adjudicado, momento en que se considerara que ha habido incumplimiento del contrato. Lo anterior no resulta excluyente de la posibilidad que tiene la Municipalidad de Coto Brus de acudir a la figura jurídica de la resolución por incumplimiento contractual, de conformidad con la normativa vigente y aplicable a esta materia. Se entenderá que el retraso de la entrega del objeto contractual no resulta imputable al adjudicatario, a título de incumplimiento contractual, cuando el mismo sea consecuencia directa del acaecimiento de caso fortuito y fuerza mayor debidamente comprobada; siempre que la justificación respectiva haya sido presentada por el contratista dentro del término establecido al efecto.

Todos los repuestos y materiales suministrados deberán ser nuevos, de calidad comprobada y compatibles con el modelo del equipo. Finalizada la reparación, el contratista deberá realizar las pruebas de funcionamiento necesarias para verificar el correcto desempeño del martillo hidráulico y entregar el equipo en condiciones óptimas de operación, respaldando los trabajos ejecutados mediante la garantía correspondiente.

La Municipalidad cancelará únicamente los trabajos efectivamente realizados y los repuestos
previamente autorizados, una vez verificado el cumplimiento de las condiciones
contractuales y recibida la reparación a satisfacción de la Administración. Durante la
ejecución contractual, la Municipalidad podrá realizar inspecciones y solicitar la información técnica que considere necesaria para comprobar el adecuado cumplimiento del objeto de la contratación.