2026LD-000026-0043900001 · SICOP 20260801519
Contratación del suministro de tintas y tóneres originales para impresoras de la Municipalidad modalidad segun demanda por un año con prorroga a tres años.
Municipalidad de Abangares
Municipalidad de Abangares ya adjudicó esta compra con un presupuesto de ₡2,0 millones y quedó en firme el 24/08/2026. Se recibieron 12 ofertas de 5 empresas en 5 lotes (partidas). En todos los lotes ganó la oferta más barata.
Ya hay ganador. Esta ficha sirve para conocer precios y competidores de cara a la próxima.
₡2,0 millones
para todos los lotes
Ofertas recibidas
12
de 5 empresas en 5 lotes
Suma de las ofertas más bajas
₡273 290
86,3 % por debajo del presupuesto
Quién ganó cada loteen firme 24/08/2026
- L1CompubetelBotella de Tinta, Color Negra, # de Parte T504120-al, para Impresora Epson, OriginalLa más barata de 3₡80 400,00
- L2Contimaca de Costa RicaToner Original Kyocera TK-6327 (1t02nk0us0) Color Negro para Impresora MultifuncionalLa más barata de 2₡50 863,67
- L3Servicios Tecnicos Especializados S T eToner para Impresora, Color Negro, Número de Parte Q7553X (53x), para Impresora HPLa más barata de 3₡113 100,00
- L4Ricoh Costa RicaToner para Impresora, Numero de Parte 842124, Marca Ricoh, NegroLa más barata de 3₡28 106,49
- L5Servicios Tecnicos Especializados S T eCinta para Impresora Epson, Bicolor, Código Erc-38 / Erc-38b / Erc-38br, # C43S015374₡820,00
Informe de recomendación de Jorge Eduardo Rodriguez Padilla, 21/08/2026
Fechas clave
- Se publicó13/08/2026 11:26 · hace 59 días
- Límite para 19/08/2026 15:00 · hace 53 días
- Límite para 19/08/2026 23:59 · hace 53 días
- Cierre de ofertas20/08/2026 07:00 · hace 52 días
- de ofertas20/08/2026 09:00 · hace 52 días
- publicado21/08/2026 12:33 · hace 51 días
- Adjudicación 24/08/2026 07:33 · hace 48 días
1 recibidas, 1 respondidas.
El cartel fue modificado. Qué cambió:
- Número de partidas: 1 → 5
Contexto
- Municipalidad de Abangares adjudicó ₡1 347,7 millones en 83 procedimientos en los últimos 12 meses.Ver la institución → Sus licitaciones abiertas →
Qué se compra21 líneas · 5 lotes
- L1Botella de Tinta, Color Negra, # de Parte T504120-al, para Impresora Epson, Original1 c/u · ₡1,001 c/u₡1,00
- L1Botella de Tinta, Color Magenta, # de Parte T504320-al, para Impresora Epson, Original1 c/u · ₡1,001 c/u₡1,00
- L1Botella de Tinta, Color Amarillo, # de Parte T504420-al, para Impresora Epson, Original1 c/u · ₡1,001 c/u₡1,00
- L1Botella de Tinta, Color Cian, # de Parte T504220-al, para Impresora Epson, Original1 c/u · ₡1,001 c/u₡1,00
- L1Botella de Tinta Original para Impresora Epson, Color Negro Numero de Parte T544120-al Botella Plastica Presentacion 65 Ml1 c/u · ₡1,001 c/u₡1,00
- L1Botella de Tinta Original para Impresora Epson, Color Cyan Numero de Parte T544220-al Botella Plastica Presentacion 65 Ml1 c/u · ₡1,001 c/u₡1,00
Rango de precio de referenciaarts. 44 y 106 RLGCP
- ₡1,7 millones – ₡2,0 millones
Del presupuesto menos 15 % al presupuesto: una referencia, no una regla de ley. Cada cartel fija sus propias bandas de tolerancia alrededor de su precio de referencia (art. 44 del Reglamento a la Ley General de Contratación Pública): revíselas. Por debajo de la banda, la institución le pedirá justificar el precio y puede excluirlo como ruinoso; por encima del presupuesto, solo se adjudica si la institución consigue los fondos o usted acepta ajustar el precio (art. 106).
El precio vale 90 de 100 puntos. Si el cartel usa la regla de tres inversa, cada 1 % por encima de la oferta más baja cuesta ≈ 0,9 puntos.
Lo que exige el cartel
- : no se exige
- La oferta debe mantenerse 30 días naturales
- Contrato por 1 años
- Ofertar en : no
- : no
- : no
- Pago por adelantado: no
- : PRECIO 90 % · PYME 10 %
Ordenadas de la más barata a la más cara según la conversión a dólares de SICOP (₡453,33 por dólar el día de la apertura). Toque una oferta para ver el detalle.
Lote 1 · Botella de Tinta, Color Negra, # de Parte T504120-al, para Impresora Epson, Original +153 ofertas
Puntos obtenidos sobre el máximo de cada factor. Gana el puntaje más alto, no necesariamente el precio más bajo.
| Oferente | PRECIOmáx. 90 | PYMEmáx. 10 | Totalde 100 |
|---|---|---|---|
| CompubetelGanó | 90 | 10 | 100 |
| Servicios Tecnicos Especializados S T e | 89,06 | 10 | 99,06 |
| Spectrum Multimedia | 72,1 | 10 | 82,1 |
Ámbar: no obtuvo el máximo · rojo: cero puntos.
Lote 2 · Toner Original Kyocera TK-6327 (1t02nk0us0) Color Negro para Impresora Multifuncional2 ofertas
Puntos obtenidos sobre el máximo de cada factor. Gana el puntaje más alto, no necesariamente el precio más bajo.
| Oferente | PRECIOmáx. 90 | PYMEmáx. 10 | Totalde 100 |
|---|---|---|---|
| Servicios Tecnicos Especializados S T e | 82,33 | 10 | 92,33 |
| Contimaca de Costa RicaGanó | 90 | 0 | 90 |
Ámbar: no obtuvo el máximo · rojo: cero puntos.
Lote 3 · Toner para Impresora, Color Negro, Número de Parte Q7553X (53x), para Impresora HP +13 ofertas
Puntos obtenidos sobre el máximo de cada factor. Gana el puntaje más alto, no necesariamente el precio más bajo.
| Oferente | PRECIOmáx. 90 | PYMEmáx. 10 | Totalde 100 |
|---|---|---|---|
| Servicios Tecnicos Especializados S T eGanó | 90 | 10 | 100 |
| Compubetel | 56,77 | 10 | 66,77 |
| Spectrum Multimedia | 26,23 | 10 | 36,23 |
Ámbar: no obtuvo el máximo · rojo: cero puntos.
Lote 4 · Toner para Impresora, Numero de Parte 842124, Marca Ricoh, Negro3 ofertas
Puntos obtenidos sobre el máximo de cada factor. Gana el puntaje más alto, no necesariamente el precio más bajo.
| Oferente | PRECIOmáx. 90 | PYMEmáx. 10 | Totalde 100 |
|---|---|---|---|
| Servicios Tecnicos Especializados S T e | 88,13 | 10 | 98,13 |
| Ricoh Costa RicaGanó | 90 | 0 | 90 |
| Spectrum Multimedia | 43,61 | 10 | 53,61 |
Ámbar: no obtuvo el máximo · rojo: cero puntos.
Lote 5 · Cinta para Impresora Epson, Bicolor, Código Erc-38 / Erc-38b / Erc-38br, # C43S0153741 oferta
Puntos obtenidos sobre el máximo de cada factor. Gana el puntaje más alto, no necesariamente el precio más bajo.
| Oferente | PRECIOmáx. 90 | PYMEmáx. 10 | Totalde 100 |
|---|---|---|---|
| Servicios Tecnicos Especializados S T eGanó | 90 | 10 | 100 |
Ámbar: no obtuvo el máximo · rojo: cero puntos.
Anuncio oficial de la adjudicación
SE RECIBEN RECURSOS
Requisitos para participarLo que una empresa debe cumplir para que su oferta sea admitida.
LO DESCRITO EN EL PLIEGO DE CONDICIONES
Qué hay que entregarAlcance y detalle técnico del bien, servicio u obra.
LO DESCRITO EN EL PLIEGO DE CONDICIONES
Condiciones generalesReglas de recepción, facturación y pago.
LO DESCRITO EN EL PLIEGO DE CONDICIONES
Multas si se incumpleSanciones por atraso o incumplimiento del contrato.
Multa. Si existiera atraso en la entrega en cada una de las líneas del objeto de esta licitación, de acuerdo con los términos de la oferta y el presente cartel y si dicho atraso no fuere justificado por escrito ante La Municipalidad de Abangares dentro de los 5 días hábiles siguientes a la fecha en que debería de entregarse el objeto de esta contratación, la misma rebajará al adjudicatario por cada día calendario de atraso, una cantidad equivalente al 3% del total del monto adjudicado. Teniendo como tope para el pago de clausula penal hasta un máximo del 25%, del monto adjudicado, momento en que se considerara que ha habido incumplimiento del contrato. Lo anterior no resulta excluyente de la posibilidad que tiene La Municipalidad de Abangares acudir a la figura jurídica de la resolución por incumplimiento contractual, de conformidad con la normativa vigente y aplicable a esta materia. Se entenderá que el retraso de la entrega del objeto contractual no resulta imputable al adjudicatario, a título de incumplimiento contractual, cuando el mismo sea consecuencia directa del acaecimiento de caso fortuito y fuerza mayor debidamente comprobada; siempre que la justificación respectiva haya sido presentada por el contratista dentro del término establecido al efecto.
Cláusula penal. En caso de que la adjudicataria entregue un producto que no cumpla con lo requerido en el cartel y no proceda a realizar las correcciones que le indique la Administración en el plazo señalado por esta última, se procederá a cobrar una multa equivalente al 3% por cada día de atraso en la no corrección de lo indicado, hasta un máximo de 25% sobre el monto total del servicio anual, momento en el cual se tendrá por definitivo el incumplimiento de esta contratación, y se procederá a realizar el proceso para la valoración de posibles daños y perjuicios y resolución del contrato
Documentos del cartel4
- OFICIOPDF · 522 KB
- CRONOGRAMA DE ACTIVIDADESPDF · 1,8 MB
- PLIEGO CONDICIONESPDF · 420 KB
- SBSPDF · 102 KB
Se descargan desde la ficha en el portal de SICOP (requiere sesión).
A quién contactar en la institución
Luis Diego Nuñez Roman
Tecnologías de la Información
Las se envían por SICOP, no por correo directo.
Fuente: SICOP, consultado el 11/10/2026 10:56. Toque o pase el cursor sobre los términos subrayados para ver qué significan.
Licitaciones parecidas
Adjudicadamismo producto · 24/09/2026
Compra de Tintas para Impresoras
Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Garabito · 3 oferentes
Adjudicada a Compubetel (precios unitarios)
Adjudicadamismo producto · 23/09/2026
Ministerio de Economía Industria y Comercio · 3 oferentes
Adjudicada por ₡683 479 a Consorcio Rebi y 1 más
Adjudicadamismo producto · 14/09/2026
Adquisición de Útiles y Suministros Varios
Ministerio de Educación Publica · 2 oferentes
Adjudicada a Agencias Basicas Mercantiles a B M de Costa Rica (precios unitarios)
Adjudicadamismo producto · 11/09/2026
Adquisición de Repuestos y Toner para Impresoras de Uso Institucional
Defensoría de los Habitantes de la Republica · 1 oferente
Adjudicada por ₡555 499 a Maxiprint y 1 más
Adjudicadamismo producto · 10/09/2026
Útiles y Materiales de Oficina, Productos de Papel, Cartón y Tintas para la Conagebio
Comisión Nacional para la Gestión de la Biodiversidad · 7 oferentes
Adjudicada a Distribuidora de Suministros y Papel Sumitodo (precios unitarios)
Adjudicadamismo producto · 10/09/2026
404 - Contratación Según Demanda de Tintas y Tóner para las Diferentes Oficinas del CNP
Consejo Nacional de Producción · 6 oferentes
Adjudicada a I S Corporacion (precios unitarios)