2026LD-000154-0001300002 · SICOP 20260802649
Servicio mantenimiento preventivo y correctivo de portón eléctrico y cortinas eléctricas de los Tribunales de Justicia de Osa.
Corte Suprema de Justicia-poder Judicial
Corte Suprema de Justicia-poder Judicial ya adjudicó esta compra con un presupuesto de ₡2,9 millones y quedó en firme el 17/09/2026. Se recibieron 2 ofertas de 2 empresas. Ganó la oferta más barata.
Ya hay ganador. Esta ficha sirve para conocer precios y competidores de cara a la próxima.
₡2,9 millones
Ofertas recibidas
2
de 2 empresas
Oferta más baja
₡2,1 millones
27,2 % por debajo del presupuesto
Quién ganóen firme 17/09/2026
- Accesos AutomaticosLa más barata de 2₡2 128 917,33
Informe de recomendación de Yesica Valverde Fonseca, 10/09/2026 · adjuntos: 3. Revisión CCSS, FODESAF y MH -Adjudicación.docx, Informe Adjudicación 03-ARO-2026.docx
Fechas clave
- Se publicó21/08/2026 16:13 · hace 52 días
- Límite para 24/08/2026 23:59 · hace 49 días
- Límite para 25/08/2026 23:59 · hace 48 días
- Cierre de ofertas28/08/2026 23:59 · hace 45 días
- de ofertas01/09/2026 09:00 · hace 41 días
- publicado10/09/2026 09:27 · hace 32 días
- Adjudicación 17/09/2026 14:56 · hace 25 días
Contexto
- Corte Suprema de Justicia-poder Judicial adjudicó ₡27 262,0 millones en 829 procedimientos en los últimos 12 meses.Ver la institución → Sus licitaciones abiertas →
Qué se compra1 línea
- Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Puertas y Portones Eléctricos2 · ₡2 924 582,002₡2 924 582,00
Rango de precio de referenciaarts. 44 y 106 RLGCP
- ₡2,5 millones – ₡2,9 millones
Del presupuesto menos 15 % al presupuesto: una referencia, no una regla de ley. Cada cartel fija sus propias bandas de tolerancia alrededor de su precio de referencia (art. 44 del Reglamento a la Ley General de Contratación Pública): revíselas. Por debajo de la banda, la institución le pedirá justificar el precio y puede excluirlo como ruinoso; por encima del presupuesto, solo se adjudica si la institución consigue los fondos o usted acepta ajustar el precio (art. 106).
El precio vale 100 de 100 puntos. Si el cartel usa la regla de tres inversa, cada 1 % por encima de la oferta más baja cuesta ≈ 1 puntos.
Lo que exige el cartel
- : no se exige
- La oferta debe mantenerse 35 días hábiles
- Ofertar en : permitido
- : no
- : no
- Pago por adelantado: no
- : solo por precio — gana la oferta más barata que cumpla los requisitos
Ordenadas de la más barata a la más cara según la conversión a dólares de SICOP (₡452,93 por dólar el día de la apertura). Toque una oferta para ver el detalle.
Puntos obtenidos sobre el máximo de cada factor. Gana el puntaje más alto, no necesariamente el precio más bajo.
| Oferente | Preciomáx. 100 | Totalde 100 |
|---|---|---|
| Accesos AutomaticosGanó | 100 | 100 |
| Portones de Costa Rica Fmjsociedad Anonima | 72,79 | 72,79 |
Ámbar: no obtuvo el máximo · rojo: cero puntos.
Anuncio oficial de la adjudicación
Comunicación Adjudicación, tiempo límite para presentar recursos 14/09/2026 23:59 horas.
Requisitos para participarLo que una empresa debe cumplir para que su oferta sea admitida.
b) Plazo máximo de entrega:
Una vez notificada la orden de inicio del contrato mediante SICOP, el adjudicatario contará con 5 días hábiles para coordinar con la Administración, el cronograma de fechas que se pactará por los mantenimientos a realizarse en los últimos dos trimestres del periodo 2026.
NOTA: Se aclara que posterior a la notificación del contrato, se estará remitiendo el pedido correspondiente, el cual, no será emitido en SICOP, sino mediante el Sistema Integrado de Gestión Administrativa del Poder Judicial (SIGA-PJ) por tanto, el inicio del plazo de la ejecución contractual será a partir de la comunicación del contrato SICOP y no del pedido (SIGA).
c) Garantía mínima:
Por repuestos/ partes: La garantía será igual o mayor a 12 meses sobre los repuestos electrónicos y 6 meses sobre los repuestos mecánicos a partir del reemplazo de la pieza, esto aún y cuando el plazo del contrato expire. Además de la permanencia de repuestos y accesorios genuinos de la marca original.
Por servicios: Será de 3 meses a partir del recibido a satisfacción por la Administración, tanto para los mantenimientos preventivos como correctivos, esto aún y cuando el plazo del contrato expire. El tiempo de atención en sitio ante una avería no debe ser mayor a 7 horas naturales posteriores a la coordinación telefónica del centro de llamadas con el personal de la institución.
d) Experiencia:
(Ver Pliego de Condiciones)
e) Personal Responsable:
(Ver Pliego de Condiciones)
Qué hay que entregarAlcance y detalle técnico del bien, servicio u obra.
|
a) Lugar de Entrega: |
Tribunales de Justicia de Osa |
|||||||||
|
b) Encargado de la revisión y recepción definitiva del objeto contractual |
Lic. Erick Manuel Duarte Sánchez, Administrador Regional de Osa, correo electrónico esanchezdu@Poder-Judicial.go.cr, teléfono 2785-2601, o quien ocupe el cargo. |
|||||||||
|
c) Banda de tolerancia para determinar la razonabilidad del precio |
Para este procedimiento de compra, se consideró establecer como bandas de tolerancia, para la línea N° 1:
Lo anterior con respecto al precio promedio definido en el informe de estudio de mercado realizado de previo a la contratación, el cual es de ₡2 339 665,00 . Se incluye de conformidad con instaurado en el numeral 44 del Reglamento a la Ley General de Contratación Pública. |
|||||||||
|
d) Observaciones para el personal propuesto: |
El personal profesional o técnico propuesto en la oferta deberá estar incluido en la planilla una vez adjudicada en firme esta contratación; para lo cual, el contratista de previo a iniciar la ejecución de la contratación deberá presentar el documento que así lo demuestre ante el Administrador del Contrato.
Si alguna de las personas propuestas en algunas de las áreas especializadas ya no se encuentra laborando para el contratista para el inicio o durante la ejecución, éste deberá proponer un nuevo personal que cumpla con las mismas calidades del personal propuesto en la oferta y a su vez presentar los atestados que lo acrediten para verificar esta información ante e Administrador del Contrato, quien dispondrá de un plazo de 10 días hábiles contados a partir de la documentación para brindar la aprobación respectiva.
Si esto llegara a generar un atraso en el inicio o continuación del contrato, el contratista deberá hacerlo saber por escrito al Administrador del Contrato y al Departamento de Proveeduría, conforme lo establece el artículo N° 281 del Reglamento a la Ley de Contratación Pública. |
Condiciones generalesReglas de recepción, facturación y pago.
Ver Anexo 3 del Pliego de Condiciones
1. Oferente
2. Oferta
3. Garantía de Cumplimiento
4. Términos de Pago
5. Formalización de la Contratación o inicio del plazo de entrega
6. Cláusula penal y multas
7. Normas para la adjudicación de ofertas.
8. De la Evaluación o Valoración de las ofertas.
9. Verificación de la ejecución del contrato.
10. Parámetros de control de calidad.
11. Responsabilidad del contratista, daños, perjuicios y seguridad social.
12. Otras Condiciones.
13. Responsabilidad ética de las personas proveedoras que contraten con el Poder Judicial.
14. Sobre el Clausulado del Capítulo 1 "Condiciones Generaes del Pliego de Condiciones SICOP"
Multas si se incumpleSanciones por atraso o incumplimiento del contrato.
Multa. 6.5 Se sancionará por cada día de incumplimiento, con un 3% de los honorarios totales del profesional que se sustituya, si el adjudicatario no da aviso con al menos 3 días previos al ente técnico, del cambio del profesional, a excepción de casos especiales como fuerza mayor, entendiendo esto como un accidente, muerte o despido o renuncia inmediata por una causa justificada y debidamente demostrada. De igual forma operará por cada día que la empresa incumpla teniendo al servicio en el proyecto, a un profesional que no llene los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. 6.6 El proceso de ejecución de cláusulas penales y/o multas será llevado a cabo por el Subproceso de Verificación y Ejecución Contractual del Departamento de Proveeduría. 6.7 La aplicación de la cláusula penal y/o multa, o la ejecución de la garantía de cumplimiento no exime al contratista de indemnizar a la Administración por los daños y perjuicios que no cu-bran esos conceptos
Cláusula penal. 6.1 Se cobrará por concepto de cláusula penal para el mantenimiento preventivo por día de atraso, un porcentaje de 5% sobre el monto de la revisión trimestral vigente, el cual no podrá exceder un máximo del 25% del total de la contratación. 6.2 En relación por concepto de cláusula penal para el mantenimiento correctivo por cada hora de atraso un porcentaje de 5% sobre el monto de la revisión trimestral vigente, el cual no podrá exceder un máximo del 25% del total de la contratación. 6.3 El proceso de ejecución de cláusulas penales y/o multas será llevado a cabo por el Subproceso de Verificación y Ejecución Contractual del Departamento de Proveeduría. 6.4 La aplicación de la cláusula penal y/o multa, o la ejecución de la garantía de cumplimiento no exime al contratista de indemnizar a la Administración por los daños y perjuicios que no cubran esos conceptos.
Documentos del cartel3
- Pliego de condiciones- Portón y cortinas arrollables Osa (1).pdfPDF · 2,4 MB
- Pliego de condiciones- Portón y cortinas arrollables Osa (1) (1).docxDOCX · 215 KB
- Anexo N°2 Informe 313-18-AI-2026 especificaciones técnicas Mantenimiento Preventivo y Co-rrectivo Portones y Cortinas OSA..pdfPDF · 717 KB
Se descargan desde la ficha en el portal de SICOP (requiere sesión).
A quién contactar en la institución
Erick Manuel Sanchez Duarte
Administración Regional del II Circuito Judicial de la Zona Sur (Osa)
Yesica Valverde Fonseca
Administración Regional de Osa
Yesica Valverde Fonseca
Administración Regional de Osa
Las se envían por SICOP, no por correo directo.
Fuente: SICOP, consultado el 29/09/2026 03:31. Toque o pase el cursor sobre los términos subrayados para ver qué significan.
Licitaciones parecidas
En evaluaciónmisma institución y producto · 21/09/2026
Corte Suprema de Justicia-poder Judicial · 1 oferente
Adjudicadamismo producto · 14/09/2026
Mantenimiento de Edificio Administrativo B
Universidad de Costa Rica · 1 oferente
Adjudicada por ₡13,4 M a Ventanales e Instalaciones Nacionales Vin
Adjudicadamismo producto · 09/09/2026
Asamblea Legislativa · 2 oferentes
Adjudicada por ₡6,1 M a Portones de Costa Rica Fmjsociedad Anonima
Adjudicadamismo producto · 07/09/2026
Sustitución de Ventanas Perimetrales en el Edificio de Hospitalización
Caja Costarricense de Seguro Social · 1 oferente
Adjudicada por ₡51,4 M a Serviglass Vidrio y Aluminio
Adjudicadamismo producto · 28/08/2026
Instituto Costarricense sobre Drogas · 5 oferentes
Adjudicada por ₡30,4 M a Vente & Herrera y 1 más
Adjudicadamismo producto · 10/08/2026
Suministro de Materiales y Mano de Obra para Ejecución de Trabajos Varios por Demanda.
Caja Costarricense de Seguro Social · 1 oferente
Adjudicada a Servicios Javeda (precios unitarios)