Adquisición de Ambulancia 4x4, Cruz Roja Zarcero

Para esta contratación el administrador del contrato considera necesario solicitar los
siguientes requisitos de admisibilidad en la parte técnica;
1. Experiencia comprobable del oferente.
Requisito.
El oferente deberá acreditar un mínimo de tres (3) contrataciones similares, realizadas
durante los últimos tres (3) años anteriores a la fecha establecida para la apertura de las
ofertas, relacionadas con el suministro de vehículos automotores nuevos de características
similares al objeto de la presente contratación. La experiencia deberá corresponder a
contrataciones efectivamente ejecutadas y recibidas a satisfacción. Cada experiencia deberá
corresponder a una contratación independiente. No se contabilizarán de manera individual
las órdenes de pedido, entregas parciales o documentos derivados de una misma contratación.
Documentación que deberá presentar el oferente:
1. Declaración jurada suscrita por el representante legal del oferente, mediante la cual
manifieste que cuenta con la experiencia mínima requerida.

2. Constancias o certificaciones de experiencia emitidas por las instituciones o empresas
contratantes, correspondientes a las tres (3) contrataciones presentadas. Cada
constancia deberá indicar como mínimo;
− Nombre de la institución o empresa contratante.
− Número o identificación de la contratación.
− Objeto de la contratación.
− Descripción de los vehículos suministrados.
− Cantidad de vehículos suministrados.
− Fecha de inicio y finalización, o fecha de entrega.
− Manifestación expresa de que los bienes fueron recibidos a satisfacción.
− Nombre, cargo, teléfono y correo electrónico de la persona que pueda
verificar la información.
La Administración podrá verificar la información aportada mediante consultas a las
instituciones o empresas contratantes.
2. Fichas técnicas y documentación del fabricante.
Requisito.
El oferente deberá demostrar documentalmente que el vehículo ofertado cumple con las
especificaciones técnicas mínimas establecidas por la Administración para la ambulancia de
soporte básico 4x4.
Documentación que deberá presentar el oferente:
1. Ficha técnica oficial del fabricante correspondiente a la marca y modelo ofertado.
2. Ficha técnica comercial, cuando corresponda.
3. Catálogos, manuales, certificaciones u otra documentación oficial del fabricante que
permita verificar las características ofertadas.
4. Tabla de cumplimiento técnico, elaborada y firmada por el oferente, en la cual se
identifique:
− Número o referencia de cada especificación solicitada.
− Especificación requerida.

− Característica ofrecida.
− Indicación expresa de “CUMPLE” o “NO CUMPLE”.
− Documento o página de la ficha técnica donde se puede verificar el
cumplimiento.
5. Cuando la información técnica se encuentre en un idioma distinto del español, deberá
presentarse la traducción correspondiente, de conformidad con la normativa
aplicable.
3. Servicio técnico autorizado.
Requisito.
El oferente deberá contar con un taller propio o autorizado que tenga capacidad para brindar
mantenimiento preventivo y correctivo, diagnóstico, reparación y atención de garantías de la
marca y modelo ofertado.
Documentación que deberá presentar el oferente:
1. Certificación, carta o constancia emitida por el fabricante o representante oficial, que
acredite la autorización del taller para atender la marca y modelo ofertado.
2. El oferente deberá presentar una declaración jurada en la que indique:
− Nombre del taller.
− Indicación de si es propio o autorizado.
− Dirección física.
− Número telefónico.
− Correo electrónico.
− Servicios que presta.
− Horario de atención.
3. Cuando se trate de un taller de terceros, deberá aportar documentación que permita
acreditar la relación o autorización existente entre el taller y el oferente.
La Administración podrá realizar las verificaciones o inspecciones que considere necesarias
para comprobar la existencia y capacidad del taller.

4. Personal técnico capacitado.
Requisito.
El oferente deberá garantizar que los servicios de mantenimiento y reparación de la
ambulancia serán realizados por personal técnico capacitado para atender la marca y modelo
ofertado.
Documentación que deberá presentar el oferente:
1. Certificación o constancia de capacitación emitida por el fabricante, representante
oficial o entidad autorizada.
2. Currículum vitae del personal técnico que será responsable de brindar el servicio,
cuando sea requerido.
3. Certificaciones o constancias que acrediten capacitación específica en la marca y
modelo ofertado.
4. Declaración del oferente mediante la cual se comprometa a mantener disponible
personal técnico capacitado durante el período de garantía y atención del vehículo.
5. Garantía del vehículo.
Requisito.
El oferente deberá otorgar una garantía integral sobre la ambulancia y sus componentes, de
acuerdo con el período mínimo establecido en las especificaciones técnicas y condiciones
contractuales.
Documentación que deberá presentar el oferente:
1. Carta de garantía del fabricante o del oferente, indicando expresamente:
− Período de garantía, mínimo 3 años.
− Componentes cubiertos.
− Condiciones de la garantía.
− Exclusiones, cuando corresponda.
− Procedimiento para hacer efectiva la garantía.
− Lugar donde se atenderán los reclamos de garantía.
2. El oferente deberá indicar expresamente que asumirá la atención de los reclamos de
garantía durante el período establecido.

 

6. Condición de vehículo nuevo.
Requisito.
La ambulancia deberá ser completamente nueva, de primera utilización y no haber sido
previamente matriculada, utilizada o destinada a otro fin antes de su entrega a la
Administración.
Documentación que deberá presentar el oferente:
1. Declaración jurada del oferente indicando que el vehículo ofertado es nuevo y de
primera utilización.
2. Certificación o documento del fabricante que permita acreditar la condición de
vehículo nuevo.
7. Cumplimiento de las especificaciones técnicas.
Requisito.
La ambulancia ofertada deberá cumplir con la totalidad de las especificaciones técnicas
mínimas y obligatorias establecidas en el pliego de condiciones.
Documentación que deberá presentar el oferente:
1. Tabla de cumplimiento técnico debidamente completada.
2. Ficha técnica oficial del fabricante.
3. Catálogos, manuales, planos, fotografías o documentación técnica que permita
comprobar las características ofertadas, cuando corresponda.
4. Declaración expresa del oferente indicando que el vehículo ofertado cumple con
todas las condiciones técnicas mínimas establecidas.
Cuando alguna característica no pueda ser comprobada mediante la ficha técnica del
fabricante, deberá aportarse certificación del fabricante o documento oficial que permita
demostrar el cumplimiento.
Disposición general sobre la documentación presentada
Toda la documentación aportada para acreditar los requisitos de admisibilidad deberá ser
clara, legible, vigente cuando corresponda y emitida por la persona, empresa o entidad
competente para acreditar la información requerida. La Administración podrá realizar las verificaciones necesarias para comprobar la veracidad, vigencia y contenido de la
documentación presentada. Cuando se determine que un oferente no cumple con un requisito
establecido como obligatorio, se procederá conforme a las disposiciones del pliego de
condiciones y la normativa vigente en materia de contratación pública.

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.
VEHÍCULO.
1. Color blanco original de fábrica.
2. Modelo 2026 o superior (no se admiten vehículos con modelo inferior). Vehículo
totalmente nuevo no se admiten reconstruidos.
3. Vehículo Todoterreno 4X4, apto para convertir en ambulancia.
4. Altura total considerando techo alto debe estar entre 2050mm y 2550mm.
5. Largo total entre 5000mm y 5900mm.
6. Ancho total entre 1720mm y 2020mm.

7. Distancia entre ejes entre 2950mm y 3665mm.
8. Distancia libre al suelo mínima de 230mm.
9. Tracción 4WD – part time (con caja de transferencia para doble tracción, duplicación
4x4 y diferencial con sistema de rueda libre en bocinas delanteras.
10. Aire acondicionado doble.
11. Motor de diésel mínimo 6 cilindros, cilindraje mínimo 4.000 cc y máximo 4.500 cc,
potencia mínima 95 kW, torque mínimo 280 nm.
12. Halógenos neblineros originales de fábrica
13. Dirección hidráulica.
14. Batería de 12 voltios 90 amperios hora mínimo (Debe ser claramente especificado en
la misma batería, debido a que dichos vehículos se instalaran luces y sirenas
especiales.
15. Alternador mínimo de 80 amperios.
16. Cuatro puertas como mínimo, dos delanteras y dos traseras, abertura de estas tanto
desde afuera como desde adentro, preferiblemente con cierre central.
17. Luces principales, direccionales, de emergencia, parque, freno, marcha atrás y tercera
luz de freno.
18. Cielo, puertas, y laterales tapizados a todo el largo y ancho del vehículo, en tela, vinil
o un material similar.
19. Limpiaparabrisas con humedecedor como mínimo con dos velocidades e
intermitente.
20. Transmisión manual totalmente sincronizada de cinco velocidades de avance una de
retroceso como mínimo, sistema de embrague hidráulico, con plato de presión tipo
diafragma.
21. Palanca selectiva al piso.
22. Capacidad mínima del tanque de combustible en litros: Diésel 80 litros
23. Respiradero tipo “snorkel” para motor.
24. Apoyacabezas, cinturones de seguridad delanteros de tres puntos y bolsas de aire
(airbags) para conductor y pasajero como mínimo.

25. Radio AM/FM con tecnología Bluethooth incorporado. En caso de que el radio no
sea el original de fábrica debe de ser de marca reconocida, similar a Pionner,
Kenwood o Sony.
26. Suspensión: a- eje rígido con resortes helicoidales y amortiguadores telescópicos; btrasera
por ballestas semihelípticas y eje rígido para trabajo pesado con
amortiguadores telescópicos.
27. Aros preferiblemente de lujo, mínimo 16 pulgadas de diámetro, para llantas con
cámara de aire (tubeless).
28. Frenos delanteros con discos ventilados y traseros de tipo tambor.
29. Los vehículos ofrecidos deberán traer instalados -al momento de entregahalógenos
tecnología led amarillos para la neblina en la parte frontal del vehículo (estas luces
son independientes de las luces principales que deben ser blancas y que en ocasiones
se les llama halógenos).
30. El vehículo debe contar con: gato hidráulico proporcional en capacidad al peso bruto
del mismo, llave para pernos o tuercas de llanta adecuada, triángulos de seguridad.
31. Extintor de incendio debidamente cargado y que sea recargable adecuadamente
instalado y que cumpla con las normas vigentes de seguridad y herramientas básicas
o convencionales de fábrica
32. El tablero de instrumentos deberá contener como mínimo los siguientes indicadores:
marcadores analógicos o digitales: de combustible, tacómetro, velocímetro (en
kilómetros/hora), odómetro en kilómetros, marcador de temperatura del motor,
indicador de presión del aceite del motor o indicador de falla en la presión de aceite
del motor.
33. Indicadores luminosos: Freno de estacionamiento, bajo nivel de líquido de frenos y
combustible, luz alta y baja, señales intermitentes, luz de parque, indicador de
resistencia de precalentamiento de motor, indicador de cierre de puertas.
34. Desempañador de parabrisas por aire forzado en la parte frontal. 3
35. 5. Tapón de combustible con cierre de seguridad.
36. Tres espejos retrovisores: uno interior y dos exteriores.

37. Vehículo con dos asientos en la cabina del conductor. En la parte trasera los asientos
correspondientes a la conversión, dado que los vehículos serán usados como
ambulancia. No requerimos los asientos originales de fábrica de la parte trasera, ni el
calentador que va instalado en el piso, para que sean disminuidos en el precio
ofertado.
38. Preferiblemente vidrios eléctricos.
39. Ventanas en los costados con vidrios de seguridad preferiblemente corredizos
40. Piso de la cabina del conductor con alfombra de hule u otro material resistente al
tráfico pesado, no absorbente a líquidos o a la humedad.
41. Luces en la cabina de conductor y en la parte trasera, individuales y originales, en
tecnología LED, blanco.
42. Los vehículos deberán de contar con Refuerzo delantero (“Mataburros”), sin filos
cortantes y que cubra los focos principales. Su fijación deberá de ser atornillada al
chasis con una placa de grosor mayor a 3/8 (tres octavos). Todo esto con el fin de
proteger potenciales accidentes de tránsito. Además, deberá traer instalado un
wincher (cabrestante) eléctrico 12v mínimo de 12000lb.
43. Capacidad mínima 7 pasajeros
SERVICIOS DE CONVERSIÓN
1. Todos los materiales por utilizar deberán ser de primera calidad.
2. Los muebles se fabricarán en madera contrachapada (plywood marino de 15mm, de
primera calidad importado).
3. Las ventanas del mueble de conversión tendrán un orificio que permita introducir el
dedo y jalar para la abertura y cerradura.
4. Los muebles se instalarán sujetos a la carrocería; sin dañar la misma, utilizando
tornillos y escuadras, las muestras de los materiales se presentarán adjunto a la oferta.
5. Los módulos se confeccionarán acorde a los lineamientos estéticos y de seguridad.
6. Se instalará una botonera siendo parte del panel de control, de primera calidad
rotulando cada función, en una base de aluminio.

7. En la confección de los muebles los bordes o esquinas, estarán protegidos con
acabados redondeados y perfilarías en aluminio en escuadra.
8. La tapicería será en vinil sintético, color acorde al tono de la tapicería original del
vehículo. 9. En el piso se utilizará plywood marino de 18mm, luego una lámina de
linóleo sin uniones, antideslizante, antiestático, antiséptico de tránsito pesado de 2
mm de espesor como mínimo. Se sellará alrededor de todo el módulo trasero para
poder hacer una correcta desinfección diaria permitiendo lavar con agua dentro del
módulo sin que se filtre bajo los muebles o que el agua pase a otras partes de la
carrocería.
9. Se instalará en el rack: Dos luces de callejón sobre el borde del techo; costado derecho
trasero y costado izquierdo trasero, además de dos luces para la parte trasera, estas
luces serán en tecnología LED.
10. Se fabricará un asiento de baúl construido en plywood marino de 18mm forrado en
vinil sintético, la misma llevará bisagras tipo piano. Con el fin de poder levantar la
parte inferior del asiento se instalará dos pistones. Los acabados serán redondeados
con perfiles de aluminio.
11. Se instalará un “POWER INVERTER” (INVERSOR DE PODER) de 1500 watts.
12. Se instalará un sistema de tomas para oxigeno con un sistema de tomas de mangueras
internas certificadas, el mismo se instalará en la parte final superior del anaquel. Se
construirá un espacio para un cilindro de oxígeno de 3500 litros el cual se colocará al
final del anaquel, dicho espacio será diseñado con un sistema de mangueras especiales
para oxigeno hasta las tomas, garantizando que no habrá fugas. El cilindro tendrá un
sistema de sujeción que impida que ruede y que se vaya a soltar.
13. Se debe de incluir el cilindro de oxígeno de 3500 litros.
14. El cilindro de oxígeno llevara una válvula hexagonal cumpliendo con todas las
características solicitadas por Cruz Roja Costarricense.
TIPO DE CABLEADO ELÉCTRICO
1. Cable 14 automotriz certificado

2. Protección de los sistemas, caja de fusibles, relevadores y fusibles térmicos, con
diferentes amperajes y capacidad para incorporar tres sistemas más.
3. Todas las uniones serán con terminales forrados con aislante.
TRABAJOS EN CABINA.
1. El radio de comunicación se instalará en el panel de control o dash del vehículo, junto al
conductor procurando libre alcance, para que este pueda realizar las maniobras necesarias, en
caso contrario se confeccionara una consola forrada sin bordes filosos ni incomodar al
conductor
2. Se construirá una mampara entre la cabina y el módulo, acolchada en vinil hasta el techo, con
una ventana de vidrios de policarbonato montados en marco de aluminio, corredizos. Dicha
mampara quedara sellada e impermeable para cuando se lave el módulo trasero,
comportándose como pared rígida. Tendrá una agarradera en hierro cromado para apoyarse
al subir.
ROTULACIÓN DE AMBULANCIA Y POLARIZADO.
1. La rotulación debe ser en película reflectiva grado ingeniería de microesferas de
vidrio de alto brillo, con adhesivo permanente sensible a la presión. Las partículas de
vidrio deben ser omnidireccionales.
2. El material debe tener la capacidad de adaptarse a curvas simples.
3. El material debe ser estable, que no se doble en condiciones de altas o bajas
temperaturas.
4. El material no debe tener patrones de diseño.
5. Debe tener visualización uniforme durante el día y la noche.
6. Debe cumplir con la norma internacional ASTM D4956 Tipo I, adjuntar la misma. 7.
El material reflectivo debe tener un coeficiente mínimo de retro reflexión de 70
candelas por pie cuadrado, en un ángulo de observación de 0, 2º para el color blanco,
14 candelas por pie cuadrado, en un ángulo de observación de 0,2º para el color Rojo,
4 candelas por pie cuadrado, en un ángulo de observación de 0,2º para el color Azul.
7. Las leyendas Cruz Roja Costarricense que es parte del emblema de la institución,
deberán ser impresas en material igual o superior al ControlTac de 3M, impreso y con protección contra los rayos UV y desgastes en laminación igual o superior a la 8519
de 3M.
8. Los principios fundamentales de la institución, el mensaje de sensibilización, señal
de no armas, deberán ser impresos y en una sola pieza a fin de evitar desprendimientos
de letras, de igual manera con material igual o superior al ControlTac de 3M, impreso
y con protección contra los rayos UV y desgastes en laminación igual o superior a la
8519 de 3M.
9. Emblema trasero de la institución deberá ser impreso en material reflectivo grado
ingeniería y con protección contra los rayos UV y desgastes en laminación igual o
superior a la 8519 de 3M.
10. La rotulación debe apegarse a los diseños exactos de la institución asignados para
cada estilo de vehículo. En el caso de modelos de vehículos que no estén
estandarizados, debe realizarse el trabajo de manera conjunta con la administración
11. Cada vehículo debe contar con las líneas institucionales, estas deben ser continuas,
no se aceptarán empalmes en las superficies planas del vehículo. Los cortes deberán
ser únicamente en las líneas divisorias de piezas de la carrocería.
12. Tanto las leyendas como logos y escudos no deberán tener cortes, rasgaduras,
burbujas, o basura. El trabajo debe ser limpio y realizado por personal especializado
en la rotulación vehicular. En el caso de que haya daño en alguna de las piezas,
deberán ser reemplazadas sin ningún costo para la Administración. Las medidas
deben mantener la proporcionalidad, no deben ser estiradas ni distorsionadas y deben
de leerse correctamente.
13. Debe de cuidarse la ortografía de las leyendas a imprimir, en caso de errores de esta
índole debe de cambiarse la pieza sin costo para la Administración
14. Emblema: Corresponde al logo oficial de la Cruz Roja Costarricense, compuesto por
la cruz griega (cinco cuadros iguales) en color rojo, con la leyenda “Cruz Roja
Costarricense” en la parte inferior de la cruz, en letra tipo Times New Roman, de
tamaño proporcionado, sobre fondo blanco con figura de rectángulo. El vinil del
fondo blanco y las letras no requieren ser de material reflectivo. La cruz si requiere
ser de material reflectivo.

15. Emblema Lateral: Se refiere a una adaptación del logo oficial, compuesto por la
misma cruz griega en color rojo, con la leyenda “Cruz Roja Costarricense” en mayor
tamaño y carácter a la derecha de la cruz. El vinil del fondo blanco y las letras no
requieren ser de material reflectivo. La cruz si requiere ser de material reflectivo.
16. Mensaje de Sensibilización: Concierne a un mensaje de compromiso del personal de
toda la institución con las comunidades, por el que se ratifica que nuestros recursos
no realizan ningún tipo de acción relacionada con la divulgación de la privacidad de
los pacientes y víctimas de las emergencias. No es requerido material reflectivo para
esta señal.
17. Señal de NO ARMAS: Define un icono de prohibición con un arma de fuego corta,
que indica la directriz del Movimiento Internacional de prohibir el abordaje a los
vehículos humanitarios con armas de cualquier tipo. No es requerido material
reflectivo para esta señal.
18. Íconos de los Principios: Corresponden a siete círculos de igual tamaño en colores
definidos institucionalmente que representan los Principios fundamentales del
Movimiento internacional, con el nombre de cada uno de ellos en la parte inferior.
No es requerido material reflectivo para esta simbología.
19. Barras de Seguridad: Es un estándar internacional para la señalización de vehículos
de emergencia, que permite la visualización del recurso a largas distancias y con poca
iluminación, como recurso en atención de una emergencia. Se utilizarán franjas de 15
centímetros de ancho, inclinadas a 45° en dirección hacia arriba. Se utilizará para este
fin adhesivo reflectivo en colores blanco y rojo.
20. Franjas Continuas y discontinuas: Línea horizontal en color rojo con altura
determinada según la ubicación. Línea horizontal en color rojo, interrumpida, con
inclinación de 32° en dirección a la parte posterior del vehículo, con altura
determinada. 22. Número de Flota: Equivalente al número de placa del vehículo,
mismo al código de identificación radial de la unidad.
21. Polarizado: Se deberá realizar un polarizado en las ventanas laterales traseras,
parabrisas de compuerta trasera, las ventanas delanteras no llevaran polarizado. El
polarizado a utilizar deberá ser negro, con grado de opacidad tipo limusina de un 93%, que impida la visibilidad hacia adentro de la ambulancia, así mismo el material
utilizado deberá ser de buena calidad. El trabajo de polarizado debe de ser
completamente sin burbujas, sin cortes en el papel de polarizar o ralladuras. Los
cortes del papel de polarizar deben de ser uniformes procurando siempre seguir una
línea recta. Las ventanas deben de polarizarse únicamente por el lado interno del
vehículo, no se acepta polarizado por el lado externo del vehículo. Cualquier señal de
burbujas en el polarizado o instalación incorrecta habilita a la Administración a
devolver el trabajo y solicitar al proveedor un subsane de lo trabajado o el cambio del
papel de polarizado, siendo el proveedor responsable por los costos que eso implique.
22. Rotulación Frente: Emblemas con dimensiones totales (rectángulo) de 36 centímetros
de ancho x 28 centímetros de alto centrado a lo ancho y a lo alto en la tapa del motor.
La cruz deberá ser en material reflectivo. Palabra “AMBULANCIA” en letras
mayúsculas tipo ARIAL BLACK, en reflectivo adhesivo color rojo, con dimensión
de 1 metro de ancho por 12 centímetros de alto, ubicado en la parte superior al
parabrisas, centrado en relación con el vehículo.
23. Rotulación reversa: Palabra AMBULANCIA en letras mayúsculas tipo ARIAL
BLACK, en reflectivo adhesivo color rojo, con dimensión de 90 centímetros de ancho
por 10 centímetros de alto, ubicado en la parte superior de la puerta trasera, centrado
en relación con el ancho del vehículo. Franja horizontal de adhesivo reflectivo en
color rojo, a lo largo de la parte posterior de la unidad, ubicado en la parte superior
del vehículo, por debajo de la palabra ambulancia, con medida de 10 centímetros de
alto por todo el ancho de la puerta. Emblema con dimensiones (totales) de 54
centímetros de alto por 44 centímetros de ancho, centrado a lo ancho del vidrio de la
puerta trasera. La cruz deberá ser en material reflectivo. Señal de No Armas, círculo
de 18 centímetros de diámetro, colocado en la esquina inferior izquierda del vidrio de
la puerta trasera. No es requerido material reflectivo para este punto. Barras de
seguridad, adheridas a lo ancho de la puerta trasera, con inclinación de 45°
encontradas en la parte central del vehículo y en dirección hacia arriba y hacia
adentro. Dichas franjas deberán traslaparse en al menos 0.5 cm para evitar el ingreso de agua y polvo y así aumentar su vida útil. Además, estarán ubicadas desde la parte
inferior hasta 3 centímetros por encima de la línea inferior del vidrio de la puerta.
24. Rotulaciones laterales: Franja horizontal de adhesivo reflectivo en color rojo, a lo
largo del costado de la unidad, ubicado en la parte superior del vehículo, por encima
del botagua, con medida de 10 centímetros de alto por 3,25 metros de ancho. Palabras
SOPORTE AVANZADO o SOPORTE BASICO (la definición de una será
comunicada en cada pedido) según corresponda, encima de (sobre) la franja roja del
punto anterior, en letras mayúsculas tipo ARIAL BLACK, en reflectivo adhesivo
color blanco, con dimensiones de 7 centímetros de alto por 70 centímetros de ancho
(avanzado) y de centímetros de ancho (básico), centrado entre las ventanas del
módulo trasero. Emblema colocado sobre la totalidad de la superficie del vidrio lateral
trasero. La cruz deberá ser en material reflectivo. Franja horizontal de color rojo
reflectivo a altura media del vehículo por debajo del vidrio de la puerta, de 12
centímetros de alto, una línea continua desde la parte posterior del vehículo de 2,05
metros, y discontinua hasta la parte frontal del vehículo, formando figuras romboides
con inclinación de 32° hacia la parte posterior del vehículo, con grosor de 18
centímetros y un espacio entre cada uno de ellos de 8 centímetros. Franja vertical de
color rojo reflectivo que conecta a las franjas de la parte superior con la de altura
media, colocada en la parte lateral posterior del vehículo. El grado de inclinación
estará determinado por el mismo diseño del vehículo 12 centímetros de ancho, Íconos
de los principios a 4 centímetros por debajo de la franja de altura media, y a 1,35
metros desde la parte posterior del vehículo hacia adelante, con una altura de 11
centímetros cada uno de los círculos y una separación de 3 centímetros entre cada uno
de ellos. Las palabras con los significados de cada uno de ellos irán a 1 centímetro
por debajo de cada círculo, en letra mayúscula tipo ARIAL BLACK, con una altura
de 3 centímetros y un ancho máximo de 6 centímetros. Emblema en la puerta,
rectángulo con dimensiones totales de 24 centímetros de ancho por 36 centímetros de
alto, centrado a lo ancho de la puerta, ubicado a 1 centímetro por debajo de la franja
discontinua de altura media del vehículo

25. Rotulación techo: Palabra AMBULANCIA en letras tipo ARIAL BLACK, en tamaño
de 14 centímetros de alto por 1 metro de ancho, ubicado a 15 centímetros desde la
barra de luces, escrito en sentido desde la puerta del conductor hacia la puerta del
copiloto. No es requerido material reflectivo para esta palabra. Emblema con
rectángulo en dimensiones totales de 45 centímetros de ancho por 65 centímetros de
alto, ubicado a 10 centímetros por debajo de la palabra ambulancia del punto anterior.
No es requerido material reflectivo para este emblema. Número de flota, en reflectivo
color azul, con letras tipo ARIAL BLACK y dimensiones de 10 centímetros de alto
por hasta 25 de ancho. Este número será igual a la numeración de la placa del
vehículo. 28. Rotulación interior: Colocación de adhesivos reflectivos siguiendo el
patrón de las Barras de Seguridad (blanco–rojo) con 45° de inclinación, y con ancho
de 15 11 11 centímetros cada una, adheridos en el costado del rack de equipamiento
e insumos, y en el sillón de acompañantes, ambos solo en la parte visible desde atrás
y afuera del vehículo cuando sus puertas están abiertas.
EQUIPO COMPLETO DE LUCES DE SEÑALIZACIÓN Y SONOROS
Barra de luces completa.
1. Tamaño: 48” pulgadas.
2. Deberá ofrecer y garantizar alta visibilidad a los 360º del vehículo (conforme a lo
exigido en la ley de salud), para lo cual deberá contar mínimo con:
3. Módulos LED de tercera generación, o de LED de alta intensidad al frente de la barra
que permita visibilidad de al menos un kilómetro y medio de distancia (1.5km).
4. Módulos LED de tercera generación, o de LED de alta intensidad en la parte posterior
que permita visibilidad con al menos un kilómetro y medio de distancia (1.5km).
5. Módulos LED de tercera generación, o de LED de alta intensidad en las cuatro
esquinas de la barra que permita visibilidad con al menos un kilómetro de distancia
(1.0km).
6. Deberá de ser LED de tercera generación, o de LED de alta intensidad que
proporcione alta visibilidad tanto en la escena como a la distancia y en todas las
condiciones climatológicas. Con 300 LED como mínimo.

7. Deberá contar con cascos de color rojo o transparente, siempre que el sistema de luces
sea rojo. Cascos de bajo perfil (no mayor a 3 pulgadas o 7,5 centímetros) fabricados
a base de policarbonato, o cualquier otro material liviano en peso y de alta resistencia,
preferiblemente que impida la adhesión de polvo y humedad.
8. Luces en tecnología LED las cuales deberán operar independientemente, con la
capacidad de convertir todo el frente y lateral de la barra en color blanco y que las
luces posteriores continúen funcionando en modo atención de emergencia. Con la
capacidad de que funcionen de modo independiente, es decir, seleccionar solo un lado
de la barra de luces y que el otro continúe funcionando en modo atención de
emergencia.
9. Deberá tener sistema de luces para desvío de tránsito en la parte trasera de la barra
de luces, el cual deberá de operar de forma individual. Esta condición deberá
configurarse para su uso cuando el vehículo se encuentre detenido, cuando el vehículo
se encuentre en desplazamiento, que la parte trasera de la barra de luces opere en
modo rojo, correspondiente a señalización de atención de emergencias.
(INDISPENSABLE)
10. Deberá contar con control para operar prioridad de intensidad según la emergencia
(preferiblemente).
11. Barra que garantice ser a prueba de deformidades tanto por su propio peso como por
los diversos factores climatológicos.
12. Deberá de operar en 10-16 voltios.
13. Deberá de garantizar un consumo entre 4 a 12 amperios máximo con todos los
módulos LED encendidos.
14. Deberá incluir kit de montaje con anclajes permanente al techo del vehículo. Deberá
Ofrecer patrones de flasheo preprogramados preferiblemente.
15. Deberá garantizar como mínimo 100.000 Horas de operación en los módulos LED.
16. Deberán de brindar garantía de fábrica que son resistentes a la vibración y la
humedad. Para cumplir con este punto deberá presentar los siguientes certificados
SAEJ595, SAEJ845, CCR Title13, IP69k, NFPA, CISPR 25.

17. Deberá ofrecer repuestos en los módulos, siendo lo requerido una barra de luces que
cuando se queme un módulo Led solamente sea requerido cambiar ese modulo y los
demás puedan seguir funcionando.
18. Se requiere el suministro e instalación de dos luces LED intermitentes color rojo y
blanco, ubicadas en la parrilla del vehículo, estas luces deberán de activarse al
momento de encender la barra de luces. La función de estos LED es tener visibilidad
por el retrovisor de automóviles pequeños que estén por delante de una ambulancia.
Para estas luces, es importante limitar el consumo, ya que las unidades de ambulancia
cuentan con muchos accesorios adicionales conectados a la batería, por lo que el
consumo no debería exceder los 0,5A.
19. Garantía de 5 años como mínimo.
Sirena.
1. La sirena deberá tener una potencia audible entre 100 y 200 watts.
2. Salidas para parlante.
3. Deberá operar entre 12 a 24 voltios.
4. Deberá operar en un máximo de 16 AMP.
5. Deberá incluir como mínimo cuatro tonos
6. Deberá incluir micrófono incorporado para direccionamiento al público con
tecnología “cancelación de ruido” perifoneo y retransmisión del radio de
comunicaciones.
7. Garantía de uso continuo hasta por
8. horas como mínimo, ya que existen recorridos de traslados amplios. 8. Deberá contar
con iluminación de fondo tipo LED.
9. Deberá contar la selección de tonos con botones a través de un control electrónico
tipo handheld.
10. Deberá incluir un Swich individual que conecte el carraco a la bocina que acciona el
pito, el cual deberá conectarse de forma separada a la función original, de igual forma
que incluya el cambio de tonos de la sirena por medio de la bocina.
11. Control manual del equipo (hand held) que facilite la operación de la sirena y las
luces. La idea es tener los controles a mano y poder instalar la caja de controles en un oculto, bajo el asiento o detrás de los mismos. Este tipo de controles disminuye
la cantidad de espacio requerido en la cabina y facilita al conductor y acompañante
tener a mano el equipo para activar la barra de luces en emergencias
12. Deben cumplir con las normas internacionales SAEJ1849, CCR Title13, NFPA,
CISPR 25
Control de luces.
1. Todos los botones iluminados con luz led y con previstas en caso de necesitar adaptar
más.
2. Con botones progresivos de varios niveles
3. Incluir botones auxiliares.
4. Instrucciones con luz de fondo.
5. Deberá contar con fusibles para proteger contra sobre tensiones
Parlante:
1. Para operar con potencia de salida de 100 watts
2. Una potencia audible como mínimo de 120 decibeles
3. Previstas para uso externo, resistente a la corrosión.
4. Deberá contar con un sistema de fijado con todas sus partes metálicas de larga
duración.
5. Deberá incluir soporte de vibración. Debe contar con alarma de retroceso
EQUIPO COMPLETO DE COMUNICACIÓN INSTALADO (RADIO,
MICRÓFONO Y ANTENA.
1. Ser totalmente nuevos y no deben ser modificados.
2. Frecuencia de operación VHF 136-174MHz
3. Debe contar con conector/salida parlante externo.
4. Debe tener pantalla de fácil lectura de nombres de canal y grupos.
5. Número de canales 128 o Mayor (permitir 10 zonas /grupos de canales).
6. Espaciamiento de canal (análogo) 12.5kHz, 15kHz/30kHz (o mejor)
7. Operación en modo digital 6.25kHz FDMA (Por canal aun sin repetidor).
8. Rango de temperatura para operación -30C a +60C; 22F a +140F (o mejor).

9. Voltaje de alimentación 13.6 VDC
Transmisor.
1. Potencia de Salida 50 Watts VHF ajustables a menor valor por PC.
2. Error de Frecuencia +-2.0ppm (o mejor).
3. Emisión de Espurias 73dB (o mejor)
4. Distorsión de Audio Armónica 3% (AF 1kHz,) (o mejor)
Sensibilidad.
1. FM (Angosto) 0.25 microvoltios (a 12dB SINAD) (o mejor)
2. En modo digital 6.25khz 0.23 microvoltios (a 5% de BER) (o mejor)
3. Respuesta de Espurias 90dB (o mejor)
4. Potencia de Salida de Audio 4W a 5% de distorsión (o mejor)
Accesorios que debe incluir.
1. Señalización RAN, ID/Grupo y encriptación digital más de 63 mil códigos.
2. Programable por PC en ambiente Windows.
3. Debe incluir rack de montaje, tornillos, Micrófono y Gancho para el mismo.
4. Debe incluir cable de alimentación con porta fusibles y los fusibles.
5. Debe estar aprobado por la UIT
6. Debe permitir operar en 12.5 kHz. en modo análogo y en 6.25 kHz. en modo digital,
ambos programables y sin tarjeta opcional. Debe estar incluido y listo para operar.
7. Debe de cumplir con los estándares militares MIL/STAND-C, D, E, E
8. Cable para conexión DC con porta fusibles.
9. Manual de operación en español.
10. Programación y ajuste a las frecuencias, ANI/ID, solo efectuado por la oficina de
Telecom
11. El equipo cuando se entregue no debe poseer clave de seguridad para la
programación
CAMILLA TELESCÓPICA PARA UN CAMILLERO.
1. Para ambulancia tipo doble tracción, marca Spencer, Modelo TEC XL, con altura de
75 cms, con capacidad de 170 kg, marco de acero inoxidable, base de polietileno, con
tres posiciones y anclaje 10g, con gigante porta suero y colchón vulcanizado

2. Para trabajo pesado.
3. Para ser utilizada por un sólo camillero.
4. Estructura de aluminio reforzado, tubular redondo de 3 cm de diámetro x 1.5 mm de
espesor aproximadamente.
5. Rodines delanteros que se posen sobre el piso de la ambulancia, con sistema ajustable
en altura de rodines de entrada para permitir el cierre y/o apertura automática de las
cuatro patas de la camilla, con una altura mínima de 55 cm altura máxima y 85 cm.
6. Tornillos tipo carrocería con acabados redondos (No hexagonal) para evitar que se
peguen en partes del módulo de la ambulancia
7. Deberá incluir palanca a ambos lados de la camilla que permita que las patas se plegue
para introducir la camilla a la ambulancia en forma separada, de igual forma su diseño
deberá de permitir el desplazamiento sobre el piso de la ambulancia sin ningún
esfuerzo, ya que la comodidad del paciente es indispensable.
8. Deberá contar con un seguro que deberá ser removido antes de plegar las patas de la
camilla, para evitar accidentes con el paciente o el camillero, con sistema de resortes
de calidad y en una aleación que garantice resistencia ante trabajo pesado.
9. Deberá incluir tres cinturones con su armadura de sujeción en metal y fajas que
garanticen la seguridad del paciente: tórax superior, abdomen y piernas de la misma
marca de la camilla, preferiblemente de dos piezas con hebillas de fácil apertura de
metal con cinturones de 7 pies de largo por 5 cm de ancho como mínimo.
10. La cabecera deberá elevarse y ajustarse a varias posiciones de 0 a 75, como mínimo.
11. Deberá incluir barandas laterales ajustables a dos posiciones, estas barras laterales
deben de ser plegables.
12. Deberá incluir una colchoneta forrada en material impermeable, para facilitar el
lavado y desinfección. El forro de dicha colchoneta deberá estar completamente
sellado para no permitir el ingreso de líquidos que lleguen a dañar el colchón.
13. Deberá de contar con soporte para la colchoneta en material de tubo de aluminio.
14. Dimensiones de la camilla: largo máximo entre 190 cm y 200 cm, tanto plegada como desplegada, ancho entre 50 cm y 70 cm, altura máxima entre 75 cm y 85 cm, peso entre 25 y 50 kilogramos, capacidad entre 170 y 250 kilogramos. (Este requisito se
solicita así, debido al tipo de vehículos que posee la institución).
15. El sistema de anclaje debe ser de la misma marca de la camilla y ser completamente
compatible para la misma
16. Con anclaje al piso de la ambulancia, certificado 10G. El sistema de sujeción y
camilla debe ser aprobada para 10G según la norma EN 1789 vigente en referencia a
los puntos 4.5.9, 5.4.2 y 5.4.5 o el cumplimiento del SAE J3027 (Society of
Automatice Engineers) Sociedad de Ingeniero Automotores. Esta condición se
solicita para la seguridad de los pacientes ante algún siniestro, colisión o situación
imprevista en el manejo de la ambulancia que suponga fuerzas g a los elementos de
la misma y por ende a la camilla anclada en el módulo trasero de atención de
emergencias y de la cual el paciente hace uso en el traslado a los centros hospitalarios,
por ende este tipo de anclajes soportas fuerzas g y disminuye el riesgo de un des
anclaje de la camilla y por consiguiente disminuye el riesgo de que antes algún
siniestro o colisión la camilla salga disparada hacia afuera de la ambulancia
17. El seguro debe garantizar que la camilla no tiene movimiento en caso de condiciones
adversas del terreno por donde se transite.
18. El sistema de pegado y manijas, en varillaje o cables de acero inoxidable

 

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.
El contratista deberá cumplir con las siguientes obligaciones:
a) Entregar la ambulancia de soporte básico 4x4 completamente nueva, en las
condiciones, características y plazo establecidos en el pliego de condiciones y la oferta
adjudicada.
b) Cumplir con la totalidad de las especificaciones técnicas y condiciones establecidas
para el vehículo y su conversión como ambulancia.
c) Entregar la ambulancia con todos los documentos, permisos, certificaciones, manuales
y demás documentación necesaria para su adecuada utilización, registro y operación.
d) Brindar la garantía técnica ofrecida y atender oportunamente cualquier reclamo o
reparación que se encuentre cubierta por esta.
e) Garantizar durante el período establecido la disponibilidad de repuestos y servicio
técnico para el mantenimiento y reparación de la unidad.
f) Realizar la entrega de la ambulancia debidamente equipada, funcionando y en
condiciones óptimas de operación.
g) Brindar capacitación básica al personal que designe la Administración y/o la Cruz
Roja para la operación y mantenimiento de la unidad, cuando corresponda.
h) Asumir los costos derivados del cumplimiento de las obligaciones contractuales que
le correspondan, incluyendo transporte, entrega, garantía y reparaciones cubiertas por
esta.
i) Atender las instrucciones y requerimientos que formule la Administración
relacionados con la ejecución contractual.
j) Cumplir con las disposiciones legales, reglamentarias, técnicas y de seguridad
aplicables al objeto de la contratación.
k) Mantener durante toda la ejecución contractual las condiciones y obligaciones que le fueron exigidas para resultar adjudicatario.

 

DETALLE DE LA ENTREGA

El adjudicatario final se da por enterado que no podrá coordinar, ni hacer entrega del bien o servicio de la contratación, hasta que el contrato no esté formalizado y notificado por la proveeduría municipal, posteriormente el administrador del contrato debe dar orden de inicio de la ejecución contractual y a partir de este momento corren los plazos indicados en el pliego para hacer entrega formal.

En el caso de contrataciones por demanda una vez formalizado el contrato se van a generan ordenes de pedido las cuales serán notificadas al contratista para el debido proceso de ejecución contractual en cada una de ellas y a partir de este momento corren los plazos indicados en el pliego de condiciones para hacer entrega formal.

En caso de ser una contratación por demanda: El pedido está definido bajo la modalidad según demanda, a consumirse en un periodo de un año, prorrogable, por lo tanto, la Administración no está garantizando la compra de ninguna cantidad en específico, es por esta razón que, de no requerir más lo adjudicado, no se realizará ningún trámite de solicitud del bien o servicio, sin perjuicio alguno para la administración.

Cuando un oferente ofrezca plazo de entrega inmediata se entenderá que corresponde a un día hábil, posterior a la entrega o notificación del pedido u orden de compra.

La modalidad de entrega será la que rija para cada partida en particular, siendo que dentro de un mismo contrato se pueden encontrar partidas con entregas parciales y otras con entregas totales. Situación que técnicamente se indica en las especificaciones técnicas de este pliego de condiciones, así como la modalidad de cotización.

 

Cuando corresponda. El adjudicatario final, será responsable de la entrega (costos de transporte), descarga y acomodo (aportar el mano de obra) del bien o servicio en el sitio donde se indica la contratación. Además, se deberá coordinar la entrega con el Sr. Eddy Ballestero Chaves, al teléfono: 8822-6176 el correo institucional eballestero@zarcero.go.cr. quien es el encargado del plantel municipal, cuando se indique que el sitio de entrega sea dicho plantel. En horario de: martes, miércoles y jueves de 8:00 am a 12:00 pm y de 1:00 pm a 2:00 pm únicamente.

 

CONDICIONES GENERALES

El código de actividades de la administración pública en general, no sujetas a impuesto sobre las utilidades y sobre el valor agregado para la Municipalidad es: 751102

 

El límite es esta contratación es el límite del umbral según el tipo de licitación.

 

LA OFERTA:

El oferente debe aportar la información de los índices de precios en su oferta inicial conforme el articulo 9 y/o 12 del Reglamento Revisión Reajuste Precios.

El oferente debe aportar la estructura de precios en su oferta inicial conforme el artículo 15 del Reglamento Revisión Reajuste Precios.

La oferta es una propuesta que responde a las necesidades plasmadas en el pliego de condiciones y su sola presentación se entiende como la manifestación de voluntad de contratar con pleno sometimiento al ordenamiento jurídico, a las condiciones definidas por la Administración y cumplir con las obligaciones de la seguridad social, lo cual deberá mantener durante la ejecución del contrato.

La literatura técnica y demás documentación que dé soporte a la propuesta constituirán parte integral de la oferta. En caso de contradicción entre distintos extremos de la propuesta prevalecerá la que mejor se ajuste al pliego de condiciones.

Con el solo sometimiento de la oferta en tiempo se entiende aceptado el plazo de vigencia de la oferta establecido en el pliego de condiciones y durante las diferentes etapas del procedimiento.

Los tipos de ofertas permitidos en esta contratación son: oferta base y ofertas en consorcio, según lo estipulado en el art. 125 RGLCP. El oferente debe presentar el respectivo acuerdo consorcial en el cual deberá plasmar e indicar con claridad las obligaciones que asume cada uno de los miembros del consorcio, además, todos los miembros del consorcio deben cumplir con la totalidad de los requisitos generales de este anexo, lo anterior conforme al artículo 125 del Reglamento a la Ley General de Contratación Pública.

La oferta base es aquella que cumple con los requisitos establecidos en el pliego (Condiciones generales, Condiciones específicas y Condiciones de admisibilidad, así como otras especificaciones técnicas adjuntas). La cantidad máxima de ofertas base que se permitirán es una. Todo oferente deberá presentar una oferta base que responda al llamado de la Administración

No se aceptan ofertas alternativas, se entenderá por oferta alternativa una propuesta distinta a la definida en el pliego de condiciones, respetando el núcleo del objeto y la necesidad a satisfacer, que puede ser conveniente y oportuna para la entidad.

La Administración habilita la presentación de ofertas en conjunto cuando esto responda a la adecuada satisfacción del interés público.

Ofertas en consorcio: Dos o más oferentes podrán participar presentando una oferta en consorcio, sin que ello implique crear una persona jurídica diferente, con el objetivo de cumplir y fortalecer los requisitos dispuestos por la Administración.

La oferta consorcial deberá identificar un integrante que cumpla con el mínimo requerido para al menos uno de los aspectos a evaluar, debiendo entre todos los oferentes consorciados cumplir con la totalidad de las condiciones del concurso”. Si en la oferta no se identifican los integrantes del consorcio que cumplen esas condiciones, la oferta no podrá ser elegible.

Los integrantes del consorcio responderán frente a la Administración de manera solidaria, como si fuesen una única contraparte. En caso de adjudicación, la formalización contractual será firmada digitalmente por todos los consorciados, salvo que se haya conferido poder suficiente a determinada persona. En aquellos casos en que se constituya una sociedad anónima esta responderá de manera solidaria, junto con los integrantes del consorcio, frente a la Administración contratante.

El acuerdo consorcial es un documento privado, que no requiere fecha cierta, ni otras formalidades. Deberá aportarse en el sistema digital unificado el documento original en caso de haberse suscrito de manera digital, o copia certificada del acuerdo si éste fue emitido de forma física.

En los casos en los cuales los consorciados constituyan una sociedad anónima, su objeto social debe estar referido únicamente al bien, obra o servicio establecido por la Administración en el pliego de condiciones. El plazo social será similar al de ejecución contractual y deberá tener un capital social conforme lo solicite la Administración. La formalización contractual será suscrita por el representante legal de la sociedad anónima que se conforme para tales efectos.

La oferta deberá redactarse en idioma español. La información técnica o complementaria y los manuales de uso expedidos por el fabricante deberán presentarse en idioma español.

La literatura técnica y demás documentación que le dé soporte a la propuesta constituirá parte integral de la oferta. En caso de contradicción entre distintos extremos de la propuesta, prevalecerá la que mejor se ajuste al pliego de condiciones o las necesidades de la Administración que consten en la justificación de la procedencia de la contratación indicada en la decisión inicial.

Si durante el período de formulación de ofertas, el oferente llegara a advertir incompletez del objeto o bien dificultades en el desempeño o funcionalidad del bien o servicio, deberá indicarlo por escrito a la Administración, en el plazo dispuesto para recibir aclaraciones. Caso contrario, no podrá invocar esa circunstancia como eximente de responsabilidad en fase de ejecución contractual o de fiscalización.

La oferta deberá presentarse en el sistema digital unificado, SICOP, firmada digitalmente por quien tenga poder suficiente para ello, dentro del plazo previsto para tal efecto.

Con el solo sometimiento de la oferta en tiempo, se entiende aceptado el plazo de vigencia de la oferta establecido en este pliego de condiciones y durante las diferentes etapas del procedimiento.

La oferta participará únicamente en el concurso para el que fue presentada, asumiendo el oferente las consecuencias que se puedan generar por su falta de cuidado o cualquier error imputable a él en el momento de ingresar su oferta y la documentación complementaria en el sistema digital unificado.

Los oferentes podrán efectuar observaciones únicamente a través del sistema digital unificado dentro del plazo establecido en este pliego de condiciones.

El oferente deberá aportar, mediante el sistema digital unificado, toda la documentación requerida por la Administración en el pliego de condiciones.

El oferente está obligado a cotizar todo el objeto, salvo que se trate de partidas independientes , en cuyo caso podrá cotizar las de su interés, No se admitirá la cotización parcial de una línea.

La sola presentación de la oferta se entenderá como una manifestación inequívoca de la voluntad del oferente de contratar con pleno sometimiento al pliego de condiciones, disposiciones legales y reglamentarias vigentes.Se tendrá por aceptada todas las condiciones establecidas en este pliego de condiciones.

 

 

ARCHIVOS CONFIDENCIALES

Confidencialidad de la información y/o del contenido de documentos aportados con las ofertas: Toda información incluida y/o adjunta a la oferta se considerará de acceso público.

De acuerdo con la CIRCULAR MH-DCoP-CIR-0004-2026 del 28 enero 2026, en donde un participante considere su información sensible, confidencial, deberá gestionarlo por medio del formulario electrónico destinado en el sistema digital unificado al momento de incorporar la documentación en cada etapa del procedimiento. El solicitante debe incluir los motivos por los que considera que la información reviste el carácter de confidencial y el fundamento jurídico.

El oferente debe identificar con precisión el o los documentos o archivos considerados confidenciales, haciendo un señalamiento claro en el mismo formulario.

• Debe indicar de forma expresa los motivos que justifican la solicitud de declaratoria de confidencialidad, así como el sustento jurídico que respalda dicha petición.
• Indicar claramente cuál es la información para la cual se solicita el resguardo.
• Manifestar que se trata de información secreta que no es de conocimiento general, ni de fácil acceso, por lo que tiene el carácter de confidencialidad.

• Debe estar bajo el control del oferente y protegida mediante medidas razonables.

 

• Debe tener valor comercial derivado de su carácter confidencial.

 

Donde, la administración valorará los motivos y el sustento jurídico aportado por el participante y deberá emitir un acto administrativo motivado en el que establecerá la procedencia o no la declaratoria de confidencialidad.

De acuerdo con el art 30 LGCP, en el supuesto que el oferente considere que la información aportada es de carácter confidencial, deber indicarlo así en el sistema digital unificado, incluyendo el motivo y sustento jurídico en oficio adicional y público. Adjuntando en este archivo de acceso público donde se justifique, detalladamente y amparado en la legislación vigente, las causales que le habilitan para mantener el documento o archivo como confidencial (deberá identificarlo como justificación de la confidencialidad). En caso de no justificar con motivo y sustento legal se procederá a cambiar el estado de la información a público.

Con el fundamento legal respectivo que le habilite para mantener información de su oferta como confidencial, deberá: separar en un archivo independiente la presunta información confidencial.

Para todos los demás casos, la Municipalidad de Zarcero, se ajustará a lo definido en los principios de publicidad y transparencia, haciendo públicos los archivos de la oferta desde el acto de apertura.

Art .15 Ley general de contratación pública: “…dentro de los cinco días hábiles siguientes a la advertencia de confidencialidad, mediante acto motivado suscrito por funcionario competente y con apego al principio de transparencia, la Administración deberá señalar si procede o no la declaratoria de confidencialidad …”

Los oferentes deberán cumplir con lo señalado en el punto vi del inciso c) del artículo 32 del Reglamento a la Ley General de Contratación Pública en relación con la información precisa y completa de sus beneficiarios finales, la cual es necesaria para la debida consulta y verificación por parte de la Administración. Dicho aspecto, es solicitado por la normativa aplicable a la materia de Contratación Pública como una declaración jurada en la lista del numeral 32 del RLGCP, sin embargo, atendiendo lo establecido en la publicación que realizó Hacienda sobre la actualización de la Información en el Registro Electrónico Oficial de Proveedores y Subcontratistas en el Diario Oficial La Gaceta número 94 del 29 de mayo del 2023, se solicita a los oferentes que realicen la manifestación oportuna de que la información correspondiente a los Beneficiarios Finales consta en el formulario electrónico del Registro de Proveedores para consulta de la misma o bien, se aporte el documento de declaración con la información precisa y completa de los beneficiarios finales con la oferta, pero de forma separada e independiente, (archivo independiente, información única), clasificándolo como información confidencial para el adecuado manejo por parte de la Administración”.  

 

FICHAS TECNICAS

Para las contrataciones de adquisición de BIENES O PRODUCTOS: En las contrataciones en que la Administración Municipal defina como objeto la adquisición de bienes o productos, el oferente deberá indicar con la oferta LA MARCA, MODELO y aportar la documentación que describa las características de lo que se ofrece (FICHA TÉCNICA). Todo oferente, deberá presentar en forma digital DEBIDAMENTE IDENTIFICADA EN IDIOMA ESPAÑOL O TRADUCIDO POR TRADUCTOR OFICIAL la FICHA TÉCNICA, catalogo, o alguna información para corroborar el correcto cumplimiento de las especificaciones técnicas solicitadas. Así toda la información técnica o complementaria y los manuales de uso expedidos por el fabricante deberán presentarse en idioma español.

La literatura técnica y demás documentación que le dé soporte a la propuesta constituirá parte integral de la oferta.

 

DECLARACIONES JURADAS

En el caso de las declaraciones juradas, serán rendidas bajo fe de juramento con las responsabilidades y delitos que ello conlleva en caso de indicar información falsa.

La declaración jurada debe formar parte del registro de proveedores y será de acceso público a través del Sistema Digital Unificado-SICOP. Es deber de los oferentes, contratistas y subcontratistas mantener dicha declaración jurada actualizada de conformidad con el artículo 29 de la Ley General de Contratación Pública, número 9986. Además, la Declaración jurada que se encuentra al día con el pago de los impuestos nacionales y la declaración jurada que se encuentra al día con la CCSS y FODESAF

De descubrir que miente en la declaración jurada, tal hecho dará lugar al delito de perjurio regulado en el artículo 318 del Código Penal.

Los oferentes y subcontratistas deberán manifestar en su oferta que la información contenida en la declaración jurada representada en el Registro de Proveedores se mantiene invariable.

La declaración debe establecer que no se encuentra sujeto a ninguna de las causales de prohibición establecidas en el artículo 28 de la LGCP. De encontrarse en algunos de los supuestos hay que indicar que cumple con alguno de los supuestos de desafectación establecidos en el art 30 de la LGCP.

Las personas jurídicas deben indicar en la declaración jurada, la naturaleza y propiedad de las acciones que contenga la cédula jurídica o física de los accionistas, según corresponda, el capital social, la naturaleza de sus acciones y a quien pertenecen, además de información precisa y completa de sus beneficiarios finales, incluidos los nombres completos como el tipo y número de identificación oficial.

Las personas físicas deben presentar una declaración jurada en la que indiquen el beneficiario final, incluyendo su nombre completo y su condición declarada de beneficiario final.

 

MUESTRAS:

Las muestras que no se hubieren inutilizado o destruido, por las pruebas a que fueren sometidas, se devolverán dentro de los diez días hábiles siguientes a la firmeza del acto de adjudicación; vencido ese plazo la Administración dispondrá libremente de ellas. Las muestras presentadas por la parte adjudicataria, se devolverán una vez que se hayan recibido a satisfacción los bienes, esto a fin de poder cotejar el objeto entregado con las muestras ofrecidas.

 

COTIZACIÓN:

Según artículo 41 de la ley 9986, Los oferentes podrán cotizar en cualquier moneda. En caso de recibir propuestas en distintas monedas, se deberán convertir a una misma para efectos de comparación, al tipo de cambio de referencia para la venta calculado por el Banco Central de Costa Rica, vigente al momento de la apertura de las ofertas. Sin embargo de conformidad y con fundamento en la Directriz N°44-H emitida por el Presidente de la República y el Ministro Hacienda y publicada en el Alcance N°156 de La Gaceta N°167 del 10 de setiembre del año 2024, así como en la Circular MH-DCoP-CIR-0072-2024 emitida por la Dirección de Contratación Pública con base en las facultades que ostenta de acuerdo al numeral 129 de la Ley N°9986 “Ley General de Contratación Pública”, se establece mediante el presente anexo al pliego de condiciones que, todo oferente deberá cotizar los bienes y servicios en moneda nacional.

Dicha disposición estará sujeta a la valoración de las condiciones del mercado y a la prevalencia del interés público que se pretende satisfacer. En casos excepcionales, cuando sea necesario cotizar en otra moneda, los motivos que justifiquen esta decisión deberán estar debidamente acreditados en el expediente de la contratación”.

Se exceptúan de la aplicación de esta Directriz las contrataciones que están contempladas en el artículo 49 de la Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica.

El oferente está obligado a cotizar todo el objeto, salvo que se trate de partidas independientes entre sí, en cuyo caso podrá cotizar las de su interés. No se admitirá la cotización parcial de una partida.

La sola presentación de la oferta se entenderá como una manifestación inequívoca de la voluntad del oferente de contratar con pleno sometimiento al pliego de condiciones, disposiciones legales y reglamentarias vigentes. La sumisión operará de pleno derecho e implicará la incorporación dentro del contenido de la relación contractual de las normas constitucionales, de la Ley de General de Contratación Pública, este Reglamento y del ordenamiento jurídico en general.

La oferta estará compuesta por las partes y documentos que sean necesarios, de acuerdo con lo solicitado en este pliego de condiciones.

 

 

PERMISO DE FUNCIONAMIENTO:

El oferente deberá aportar PERMISO DE FUNCIONAMIENTO emitido por el MINISTERIO DE SALUD, VIGENTE Y A SU NOMBRE.

Respecto a los PERMISOS DE FUNCIONAMIENTO de acuerdo con la Ley General de Salud N° 5395, todos los establecimientos agrícolas, comerciales, industriales y de servicios deben contar con el Permiso de Funcionamiento para operar en el territorio nacional.

Por lo que toda persona física o jurídica que formalice una empresa en Costa Rica debe contar con el permiso de funcionamiento de acuerdo con su actividad, según: “Reglamento General para Autorizaciones y Permisos Sanitarios de Funcionamiento Otorgados por el Ministerio de Salud” N° 39472-S.

Al respecto, dicho reglamento establece:

´´Artículo 2º-Definiciones y abreviaturas. Para efectos de interpretación del presente reglamento se establecen las siguientes definiciones y abreviaturas:

 Autorización sanitaria: Acción realizada por la autoridad de salud a través de un documento, PERMITIENDO A UNA PERSONA FÍSICA O JURÍDICA la ejecución de una actividad de forma temporal.

Permisionario: Persona física o jurídica responsable de un establecimiento que ha cumplido con los requisitos establecidos por el Ministerio de Salud y se le ha otorgado el Permiso Sanitario de Funcionamiento.

“Artículo 35.-Modificaciones no sustanciales por cambio de permisionario. En aquellos casos donde el establecimiento o actividad al cual le fue otorgado el PSF cambie de persona jurídica o física, el permisionario o su representante legal, deberá presentar ante el ministerio una carta en la que indique el cambio realizado para su corrección en los archivos del ministerio y la elaboración de un nuevo certificado de PSF, para lo cual deberá adjuntar el certificado original. dicha solicitud debe ser autenticada por abogado o en su defecto firmado por el representante legal en presencia de un funcionario de la DARS. para la elaboración del nuevo certificado de psf, la persona interesada debe cumplir con los requisitos contenidos en el artículo 13º del presente reglamento. En cuanto a la vigencia del permiso este se regirá por lo establecido en el artículo 16º de este decreto. ´´

Se exime de este requisito a los profesionales liberales que oferten en contrataciones cuyo objeto sea la contratación de su profesión liberal, con fundamento en lo dispuesto por la Sala Constitucional en la resolución Nº.2006-015492 emitida a las diecisiete horas y trece minutos del veinticinco de octubre del dos mil seis, siempre y cuando el concurso sea para tal fin.

Además, en las contrataciones cuyo objeto contractual NO sea la contratación de Servicios Profesionales Liberales (OBRA Y BIENES); las Personas Físicas NO están exentas de tener PERMISO DE FUNCIONAMIENTO emitido por el MINISTERIO DE SALUD.

 

PROFESIONALES LIBERALES:

Los PROFESIONALES LIBERALES que se ofrezcan, que vayan a ejercer como encargados o profesionales técnicos de la obra, deberán cumplir con lo establecido los artículos 9 y 12 de la Ley N° 3663, de 10 de enero de 1966 y sus reformas, Ley Orgánica del Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos, debiendo ESTAR INCORPORADOS Y AL DÍA con el CFIA cuando corresponda. Para lo cual deberá aportar la CONSTANCIA VIGENTE emitida por dicho ente.

Cuando en los REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD O EXPERIENCIA se solicite un LISTADO DE PROYECTOS aprobados por el Colegio de Ingenieros y Arquitectos (CFIA), este deberá aportarse MEDIANTE CERTIFICACIÓN VIGENTE emitida por dicho Colegio.

Los oferentes y los profesionales que se ofrezcan para brindar servicios técnicos o profesionales deberán estar incorporados y AL DÍA EN EL COLEGIO TÉCNICO O PROFESIONAL RESPECTIVO, cuando sea un requisito para ejercer como tal. Además, conforme lo dispuesto en el artículo 171 RLCA, este tipo de contrataciones NO originarán relación de empleo público entre la Administración y el contratista y deberá remunerarse conforme las respectivas tarifas vigentes, cuando los servicios sean regulados por aranceles obligatorios.

El Colegio de Ciencias Económicas en CCE-FI-0410-2023 Ref. CCE-FI-OT-0007-2023 indica que: “… solamente un profesional incorporado y/o una empresa inscrita cuentan con la habilitación legal para ejercer la profesión en los campos de las Ciencias Económicas” además de “…si un profesional cumple con los requisitos solicitados, pueda participar de dicho concurso y contar con posibilidades de resultar adjudicatario y, posteriormente, fungir como contratista…”.

En cumplimiento de la ley NO. 9529 indica que todo profesional contratado en el ámbito de las ciencias económicas debe estar incorporado al Colegio de Ciencias Económicas de Costa Rica, de igual manera, las empresas consultoras que brinden servicios en esta área de conocimiento estas obligadas, por disposición expresas de la ley, a estar debidamente inscritas.

 

SUBCONTRATACIONES.

El oferente podrá subcontratar hasta en un cincuenta por ciento (50%) del monto adjudicado, lo cual procederá únicamente para la realización de cuestiones especializadas y ello no relevará al contratista de su responsabilidad y con la oferta se aportará un listado de las empresas subcontratadas, así como el objeto de subcontratación. En ese detalle, se indicarán los nombres de todas las personas físicas y jurídicas con las cuales se va a subcontratar, incluyendo su porcentaje de participación en las prestaciones a realizar y se aportará una certificación de los titulares del capital social y de los representantes legales de aquellas.

En todo caso, la subcontratación no relevará al contratista de su responsabilidad integral por el objeto contratado, debiendo este también cumplir con todas las obligaciones contraídas con los subcontratistas. El contratista no podrá alegar, en ningún caso, cláusulas de confidencialidad con sus subcontratistas para brindar información que le sea solicitada, con las salvedades de la ley 9986.

No se considera subcontratación, la adquisición de suministros, aun cuando éstos conlleven su propia instalación, ni tampoco los compromisos asumidos por cada uno de los participantes consorciados o que presentan oferta en conjunto.

Una persona física o jurídica únicamente podrá figurar para un mismo concurso en una oferta ya sea como subcontratista, oferente individual o participar de forma conjunta o consorciada. La condición anterior también resultará aplicable a las personas físicas o jurídicas que conformen un mismo grupo de interés económico.

 

GARANTIA DE CUMPLIMIENTO:

La Administración no devolverá parcialmente la garantía de cumplimiento, ni a solicitud del contratista, según la proporción a la parte ya ejecutada

El total de la garantía de cumplimiento será devuelta a solicitud del interesado, dentro de los veinte días hábiles siguientes a la fecha en que la Administración haya recibido de forma definitiva y a satisfacción el objeto contractual.

Para el caso de otras garantías o retenciones serán devueltas, dentro del plazo de veinte días hábiles siguientes a la fecha en que la Administración haya recibido de forma definitiva y a satisfacción el objeto contractual.

La vigencia mínima de la garantía de cumplimiento regirá hasta por dos meses adicionales a la fecha probable de la recepción definitiva del objeto contractual o terminación del plazo de la contratación.

 

EXPERIENCIA.

Cuando se solicite acreditar la experiencia, se aceptará en el tanto haya sido positiva, entendida ésta, como los bienes, obras o servicios recibidos a entera satisfacción, la forma idónea de acreditarla será a través de cartas de trabajos realizados dentro del mismo objeto de contratación que se tramita en el pliego de condiciones, las cartas den indicar: lugar, fecha de ejecución y resultados obtenidos, firmada por el administrador del contrato donde realizo el proyecto. Igual regla se seguirá cuando se trate de experiencia obtenida en el extranjero.

Cuando se indique requisitos de experiencia y calificación profesional mínimos y obligatorios que deberá reunir el personal profesional que el contratista destaque durante la ejecución del contrato de obra pública. Tales requisitos deberán ser cumplidos por quien haya resultado adjudicatario, de modo que en la oferta únicamente se deberá indicar. Para ello, previo a emitirse la orden de inicio, el contratista deberá acreditar cuáles de los profesionales incluidos de la lista presentada en la oferta, se destacarán durante la ejecución del contrato.

 

 

 

ESTRUCTURA O DESGLOSE DEL PRECIO:

Es subsanable la omisión del desglose de la estructura de precios, siempre que no implique una ventaja indebida para el oferente incumpliente, de forma que sea verificable a partir de los documentos presentados en la oferta. La decisión de permitir la subsanación deberá estar debidamente fundamentada en el análisis de las ofertas.

Se considera una ventaja indebida cuando existen mas ofertas, es subsanable solo cuando es oferta única.

La estructura de precios aplica únicamente para el objeto contractual de servicios y obra pública.

La estructura de precio de la oferta estará compuesta por al menos el desglose de los siguientes componentes, así como los índices.

1. a) los costos directos, que considere como mínimo los insumos, mano de obra y subcontrataciones.
2. b) los costos indirectos, que considere como mínimo los insumos y mano de obra.
3. c) la utilidad
4. d) los imprevistos.

Costos directos (mano de obra), costos directos (insumos directos), subcontrataciones (cuando corresponda), costo indirecto (mano obra indirecta), costo indirecto (insumos indirectos), imprevistos, utilidad.

El oferente deberá presentar la estructura de precio tanto en términos absolutos como porcentuales para contratos de servicios y de obra pública, así como cualquier otro objeto contractual. Cuando haya discrepancia entre los valores absolutos y los porcentuales, prevalece el valor absoluto sobre el porcentual. Los valores absolutos deberán ser concordantes con la o las monedas con que se presenta el precio de oferta.

De conformidad con los artículos 107-108 y 109 del RLGCP, el oferente deberá aportar la información de los índices oficiales de precios y costos asociados con los costos directos e indirectos de la estructura del precio. Dichos índices deberán ser elaborados y emitidos por la entidad oficial del país de origen de los costos y corresponder a la misma moneda con que se presenta el precio de oferta y los valores absolutos de la estructura del precio. En caso de que no exista un índice oficial, el oferente deberá advertirlo así en la oferta y aportar la documentación permitente a efectos de que las partes puedan aplicar el método contemplado en la revisión de precios.

El precio deberá ser cierto y definitivo. En caso de divergencia entre el precio cotizado en números y letras, prevalecerá este último, salvo el caso de errores materiales evidentes, en cuyo caso prevalecerá el valor real.

El sondeo o estudio de mercado se establecerá el precio de referencia y los rangos de tolerancia que delimiten los valores máximos y mínimos dentro de los cuales se considerará aceptable el precio ofertado. En este estudio de razonabilidad de precios, se podrá utilizar los precios ofertados, porque son un costo real, dando un costo promedio y se abrirán las bandas con este promedio y van a dar estados razonables en relación con un precio excesivo, ruinoso o aceptable.

Los oferentes podrán cotizar en cualquier moneda de curso legal en Costa Rica. En caso de recibir propuestas en distintas monedas, la Administración las convertirá a una misma moneda para efectos de comparación, aplicando el tipo de cambio de referencia para la venta, calculado por el Banco Central de Costa Rica, vigente al momento de apertura de las ofertas.

En los contratos en los que procede la aplicación del reajuste o revisión de precios, de conformidad con lo regulado en los artículos 107, 108 y 109 del Reglamento LGCP, el oferente deberá aportar la información de los índices oficiales de precios y costos asociados con los costos directos e indirectos de la estructura de precio. Dichos índices deberán ser elaborados y emitidos por la entidad oficial del país de origen de los costos y corresponder a la misma moneda con que se presenta el precio de oferta y los valores absolutos de la estructura de precio. 

En caso de que no exista un índice oficial para determinado costo directo, el oferente deberá advertirlo así en la oferta y aportar la documentación pertinente a efectos de que las partes puedan aplicar el método contemplado en los artículos 107, 108 o 109 del Reglamento LGCP, según corresponda. Sino existe un índice oficial para determinado costo indirecto, el oferente deberá advertirlo así en la oferta y podrá proponer un índice oficial general de precios para el reajuste o revisión de dicho costo.

La estructura de Precio: Es una desagregación del precio para cada renglón de pago o línea y para el precio total, en costos directos, indirectos, utilidad e imprevistos, reflejado en valores absolutos y porcentuales, la cual resume la cuantificación efectuada por el oferente o contratista, según corresponda, acerca de los costos y recursos requeridos para cumplir con un determinado objeto contractual. La estructura de precio deberá ser concordante con la o las monedas en que se proyecta comprar o adquirir los bienes y servicios (origen de los costos) 

El formato para la presentación de la estructura del precio estará compuesto por el desglose del precio de oferta, tanto en valores absolutos como porcentuales, con el detalle de al menos los siguientes componentes: los costos directos, los costos indirectos, la utilidad.

Conforme lo dispuestos en los artículos 42 de la Ley General de Contratación Pública y el 102 del Reglamento a la Ley General de Contratación Pública, el precio deberá desglosarse conforme el siguiente detalle:

Tipo, Rubro,

Directo: mano de obra, Valor absoluto y valor relativo al total sin impuesto

Directo: Insumos, Valor absoluto y valor relativo al total sin impuesto

Indirecto: Gastos administrativos, Valor absoluto y valor relativo al total sin impuesto

Utilidad: Utilidad, Valor absoluto y valor relativo al total sin impuesto

Total, precio:

Costos directos: son los costos en los que incurre el contratista para materializar el objeto contractual. Estos costos se dividen en costos directos de mano de obra, costos directos de insumos y costos directos por subcontrataciones.

Costos directos de los insumos: son los costos necesarios para materializar el objeto contractual en los que incurre el contratista por concepto de materiales, materias primas, así como equipos, maquinaria, herramientas y las depreciaciones y seguros de éstos, pago de servicios públicos, entre otros.

Costos directos de mano de obra: son los costos necesarios para materializar el objeto contractual en los que incurre el contratista por concepto de salarios y remuneraciones, así como los costos de las cargas sociales, prestaciones legales y obligaciones laborales correspondientes.

Costos directos por subcontrataciones: son los costos en los que incurre el contratista por concepto de subcontrataciones con terceros, para la realización de labores o trabajos especializados requeridos para materializar el objeto contractual.

Costos indirectos: son los costos generales en que incurre el contratista para la administración del objeto contractual, en sus oficinas matrices y/o en el sitio de la ejecución del contrato, no atribuibles a una actividad contractual en particular, pero necesarios para la ejecución del contrato. Estos costos se dividen en costos indirectos de insumos y costos indirectos de mano de obra.

Costos indirectos de los insumos: son los costos requeridos para la administración del objeto contractual en los que incurre el contratista por concepto de materiales, equipos, herramientas, depreciaciones y seguros de edificios, vehículos y equipo de oficina, costos financieros, pago de servicios públicos, entre otros.

Costos indirectos de mano de obra: son los costos requeridos para la administración del objeto contractual en los que incurre el contratista por concepto de salarios y remuneraciones de su personal directivo, técnico, de soporte y administrativo, entre otros, así como los costos de las cargas sociales, prestaciones legales y obligaciones laborales correspondientes.

 

ESTUDIO DE LA RAZONABILIDAD DEL PRECIO OFERTADO:

El sondeo o estudio de mercado se establecerá el precio de referencia y los rangos de tolerancia que delimiten los valores máximos y mínimos dentro de los cuales se considerará aceptable el precio ofertado. En este estudio de razonabilidad de precios, se utiliza los precios ofertados, porque son un costo real, dando un costo promedio y se abrirán las bandas con este promedio y van a dar estados razonables en relación con un precio excesivo, ruinoso o aceptable.

El oferente desde la presentación de sus ofertas, aun conociendo el precio de referencia y las bandas de tolerancia fijadas cotiza un precio por encina o debajo de ellas, deberá presentar en su oferta una justificación para análisis de la Administración, en la que detalle las razones. El oferente indagado tiene el deber de aportar toda la información que justifique los aspectos consultados por precios ruinosos o no remunerativo y precio excesivo. La Administración en el análisis de las ofertas deberá motivar técnicamente, las razones por las cuales concluye que el precio es inaceptable. En los casos de precio inaceptable, aplica la preclusión procesal.

Precio razonable: todo aquel precio ofrecido que se ubique dentro de los rangos de tolerancia debidamente definidos por la Administración en este pliego de condiciones.

Precio Ruinoso y precio excesivo, El oferente que aun conociendo el precio de referencia y las bandas de tolerancia fijadas cotiza un precio por encima o debajo de ellas, deberá presentar en su oferta una justificación para análisis de la Administración, en la que se detallen esas razones.

Una vez realizado el procedimiento del artículo 106 de este reglamento, respecto del oferente cuyo precio está fuera de los rangos, la Administración deberá analizar toda la información disponible, para determinar si se encuentra frente a un precio inaceptable que amerite la exclusión de la oferta. En caso de que no se pueda justificar que el precio difiera con los rangos de tolerancia, la Administración adoptará la decisión de excluir la oferta o declarar infructuoso el concurso cuando resulte procedente.

Ruinoso o no remunerativo para el oferente, La Administración solicitara al oferente que justifique y desglose razonada y detalladamente, mediante la presentación de aquella información y documentos que resulten pertinentes, que el precio cobrado le permite cubrir los costos de la obra, bien o servicio de conformidad con los requerimientos del pliego de condiciones.

Precio excesivo, La Administración indagará con el oferente cuáles motivos subyacen para ese tipo de cotización y éste deberá justificar razonadamente su oferta, debiendo aportarse información y documentos que lo demuestren.

Precio que excede la disponibilidad presupuestaria, en los casos en que la Administración no tenga medios para el financiamiento oportuno y el oferente no acepte ajustar su precio al límite presupuestario, ( en su ofertas o posteriormente a la consulta administrativa) manteniendo las condiciones y calidad de lo ofrecido. En caso de que el oferente acepte ajustar su precio, la Administración verificara que el precio ajustado sea razonable. En tal caso, la oferta se comparará con el precio original y no con el precio derivado del ajuste.

 

METODOLOGIA DE LA RAZONABILIDAD DEL PRECIO:

Objetivo: Determinar si los precios ofertados son razonables respecto al mercado, evitando adjudicaciones con precios Ruinosos o no remunerativos, Excesivos o incompatibles con el presupuesto institucional, de conformidad la Ley 9986 y su Reglamento.

Precio de referencia: Previo al inicio del procedimiento se realizará un sondeo o estudio de mercado utilizando al menos una de las siguientes fuentes: Banco de precios del Sistema de compras públicas, Cotizaciones de proveedores, Contrataciones similares del Sistema de compras públicas, etc. Del estudio se obtendrá un:

El precio promedio de mercado (PPM) que es igual a la sumatoria de los precios obtenidos entre la cantidad de muestras.

Bandas de Tolerancia El pliego establecerá las bandas que van a determinar el rango aceptable del precio.

Precio de ofertas recibidas:  En el estudio de la razonabilidad de precios, se utilizarán los precios ofertados, porque son un costo real, dando un costo promedio ofertado.

Etapa de aplicación:

La Administración realizará el análisis de razonabilidad del precio por totalidad de partida, utilizando como referencia el promedio del sondeo o estudio de mercado efectuado durante la etapa de planificación, además del promedio según los precios de las ofertas recibidas, ya son un costo real, en un proceso sumatorio se obtendrá un promedio final que abrirá las bandas de tolerancia y dará los estados razonables en relación con un precio excesivo, ruinoso o aceptable.

Las ofertas que excedan los límites establecidos deberán justificar técnica y económicamente su precio. La Administración valorará la documentación aportada para determinar si el precio es razonable, ruinoso o excesivo, de conformidad con la Ley General de Contratación Pública y su Reglamento.

Esta metodología es consistente con la reforma reglamentaria de 2026, que fortaleció el principio de que las reglas para el análisis de razonabilidad del precio y sus parámetros de evaluación deben quedar definidas desde el pliego de condiciones, otorgando mayor transparencia y seguridad jurídica a los oferentes.

 

PÓLIZA DE RIESGOS DE TRABAJO:

En contrataciones de servicios, compras y obra pública: El oferente deberá presentar una constancia general de seguros emitida por el Departamento de Riesgos del Trabajo o Sede del Instituto Nacional de Seguros, de las condiciones y estado de la PÓLIZA DE RIESGOS DEL TRABAJO en la que se indique la vigencia, el estado, tarifa, monto asegurado, prima y que se valide que la actividad económica para la cual fue suscrita corresponde a la actividad económica para la cual está siendo ofertado. Cumpliendo así con lo dispuesto en el artículo 193 del Código de Trabajo.

En caso de contrataciones de obra pública: de previo a que se gire la orden de inicio, el contratista debe aportar la “Certificación de proyectos de construcción” otorgada por el Instituto Nacional de Seguros, donde se identifique de manera clara y precisa el proyecto contratado, el número de licitación, orden de compra o contrato, el valor del proyecto, número de póliza y vigencia del seguro, el nombre del contratista de la obra y dirección de los trabajos, de conformidad con el artículo 23 de la norma técnica del Seguro. Para tales efectos el contratista deberá declarar al INS.

 

MOROSIDAD:

El oferente deberá encontrarse al día con el tributo del 5% que todos los patronos públicos y privados tienen que pagar sobre planillas mensuales de sus trabajadores, de conformidad con el artículo 22 de la Ley 8783, reforma a la Ley 5662, “Ley de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares”. Con el fin de comprobar lo anterior, la municipalidad realizará consulta al portal digital de FODESAF.

El oferente deberá encontrarse inscrito como patrono o asegurado independiente, y encontrarse al día en el cumplimiento de sus obligaciones con la Caja Costarricense del Seguro Social, al amparo de lo establecido en los artículos 65 del RLCA, 74 de la Ley Constitutiva de la Caja Costarricense del Seguro Social y los “Lineamientos para la Aplicación de los incisos 1) y 3) de dicho artículo. Con el fin de comprobar lo anterior, la municipalidad realizará consulta al portal digital de la CCSS.

En caso de que el oferente no se encuentre inscrito ante la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y del objeto licitado se derive tal obligación, la Administración le solicitará justificación, la que, en caso de resultar insatisfactoria de acuerdo con los lineamientos establecidos por la CCSS, provocará la exclusión del concurso y la denuncia ante las autoridades correspondientes de cobro de esa institución.

Cabe indicar que, en las contrataciones cuyo objeto sea la contratación de un SERVICIO PROFESIONAL (profesional liberal) el oferente debe estar inscrito como TRABAJADOR INDEPENDIENTE. Ahora bien, cuando el objeto de la contratación NO sea la contratación de servicios profesionales (bienes, servicios NO profesionales u obra pública), el oferente, persona física o jurídica deberá necesariamente estar inscrito ante la CCSS como PATRONO.

El oferente deberá encontrarse inscrito y al día en el cumplimiento de sus “Obligaciones Tributarias Materiales y Formales”, así como en la presentación de las DECLARACIONES TRIBUTARIAS, a las que estuviera obligado ante las dependencias del MINISTERIO DE HACIENDA, según el oficio Nº SPSCA- 073-2019, del Ministerio de Hacienda, del 23 de agosto del 2019. Dicho aspecto será verificado en línea por parte de esta Proveeduría, en el portal digital del Ministerio de Hacienda. 

 

ESPECIES FISCALES.

El timbre del Colegio de Periodistas, Es un tributo equivalente al 1% del valor de cada factura de publicidad en servicios, informativos de televisión, radio y periódicos de circulación diaria, incluyendo formatos digitales, cine o medios audiovisuales en general. Se debe cancelar el impuesto del Timbre de Publicidad señalado en la Ley N.5527 y su reglamento. Se incluirá el cálculo y registro cobro del impuesto en el formulario del contrato por pauta publicitaria.

 

RETENCIONES

En el caso que la unidad solicitante incorpore en las especificaciones técnicas, las cláusulas de retención porcentual de las sumas pagadas, cuando ello resulte conveniente para asegurar una correcta ejecución contractual, aplicarán un porcentaje de retención de un 5%, según lo establecido en el artículo 115 del Reglamento a la Ley General de Contratación Pública.

 

ESTUDIO DE OFERTAS

Al sistema de calificación solamente podrán ser sometidas aquellas ofertas que sean elegibles. De éstas, la que obtenga la mayor calificación será considerada la más conveniente.

Serán ofertas elegibles, las que cumpla con los requerimientos técnicos, de morosidad, legales y financieros solicitados en el pliego de condiciones y presente la calificación más favorable, será la que resulte adjudicada, siempre y cuando sea la más conveniente para la Administración e interés público.

 

EVALUACION DE OFERTAS

El sistema digital unificado ordenará en forma automatizada las ofertas, de manera que la Administración revisará inicialmente la admisibilidad de las tres ofertas que queden como potencialmente mejor puntuadas, con el fin de generar eficiencia y transparencia en el proceso. La evaluación automatizada no aplicará cuando se incorporen elementos de evaluación adicionales al precio que requieran una evaluación particular o cuando la Administración determine en forma razonada que no resulta conveniente su aplicación.

Al sistema de calificación solamente podrán ser sometidas aquellas ofertas que sean elegibles. De éstas, la que obtenga la mayor calificación será considerada la más conveniente, salvo que la Administración decida incluir un sistema de valoración en dos fases, en cuyo caso, se estará a las reglas específicas de ese concurso.

 

 

 

CLAUSULA DESEMPATE:

Cuando dos o más ofertas obtengan la misma puntuación una vez aplicado el sistema de evaluación, la Administración revisara si las mismas cumplen con la condición de Pyme, en cuyo caso, otorgara una puntuación adicional a las ofertas con dicha condición, según el siguiente detalle:

1. a) PYME de industria +5 puntos.
2. b) PYME de servicio o agropecuaria +5 puntos.
3. c) PYME de comercio +2 puntos.

En caso de seguir el empate, se procede con un desempate a suerte, se convocará a los oferentes cuya propuesta tenga la misma puntuación a un sorteo público, el cual se realizará en el lugar, fecha y hora que defina la Administración, utilizando para ello los dados, monedas o cualquier otro sistema que cumpla con el principio de transparencia. De todo ello se levantará un acta que será suscrita por los asistentes al evento y posteriormente se adoptará el acto de adjudicación, todo lo anterior constará en el sistema digital unificado.

 

ADJUDICACION:

Los oferentes deben cotizar precios unitarios y totales. La Municipalidad de Zarcero, se reserva la posibilidad de adjudicación parcial de una misma partida.

Cuando el pliego de condiciones se confeccione por partidas independientes, la Administración podrá adjudicar parcialmente las partidas a distintos oferentes.

La Municipalidad de Zarcero, se reserva la posibilidad de adjudicar parcialmente de acuerdo con la naturaleza del objeto.

El plazo para dictar el acto final en ningún caso podrá ser superior al doble del plazo fijado para la recepción de ofertas. En casos excepcionales, por acto motivado, se podrá prorrogar hasta por un plazo igual al de recibir ofertas.

Si la oferta ganadora del concurso presenta un precio menor al monto presupuestado, la Administración podrá adjudicar una mayor cantidad de bienes o servicios si la necesidad así lo justifica.

 

PRESUPUESTO DETALLADO

El presupuesto detallado: Es una memoria de cálculo elaborada por el adjudicatario o el contratista, según corresponda, que sustenta cada estructura y precio de las líneas o renglones de pago del contrato, la cual conforme al objeto contractual desglosará los costos directos e indirectos y demás componentes del precio, de manera que se puedan conocer con precisión al menos el detalle de los costos directos de los recursos materiales, equipos, maquinaria, subcontrataciones, mano de obra, las cargas sociales respectivas, así como sus costos indirectos, su utilidad e imprevistos. Todo de conformidad con el artículo 42 de la Ley General de Contratación Pública y los artículos 102, 103 y 104 del Reglamento a la Ley General de Contratación Pública.

El adjudicatario deberá presentar el presupuesto detallado acorde con la estructura de precio de la oferta, así como la vinculación de los índices de precios y/o la documentación probatoria aportada en su oferta, asociada a cada uno de los costos directos e indirectos de dicho presupuesto.

El presupuesto detallado de la obra, bien o servicio contratado deberá ser presentado únicamente por el adjudicatario dentro del plazo de ocho días hábiles posteriores a la firmeza de la adjudicación y antes de la suscripción del contrato. Lo anterior, aplica para cualquier modalidad de cotización y tipo de contrato. 

En caso de no presentarse se procede a la Re-adjudicación derivada de la declaratoria de insubsistencia del concurso.

La Administración, posterior a la firmeza de la adjudicación y antes de la suscripción del contrato, procederá a revisar el presupuesto detallado aportado por el adjudicatario, verificando que sea concordante con la estructura de precio de la oferta, tanto en valores absolutos como en la o las monedas en que cotizó su precio. En caso de presentarse discrepancias entre la estructura del precio y el presupuesto detallado, prevalecerán los valores absolutos de la estructura del precio, para ello el adjudicatario deberá ajustar el presupuesto a dichos valores.

Asimismo, en los casos que proceda la aplicación del reajuste o la revisión de precios, la Administración revisará la pertinencia de los índices oficiales de precios y costos propuestos en la oferta, eso con el propósito de establecer los índices que serán utilizados en la ejecución contractual.

El presupuesto detallado corresponde a la memoria de cálculo efectuada y que sustenta el precio cotizado, todo lo cual se refleja en la estructura del precio presentada con la oferta

El presupuesto detallado desglosará los componentes de cada actividad o unidad de la obra, unidad del bien, o unidad de servicio, según corresponda, indicando al menos:

Costos directos, que considere como mínimo los recursos de materiales,

Mano de obra con el detalle de cargas sociales, equipos y maquinaria e identificación de los subcontratos, (costos administrativos)

Costos indirectos,

Utilidad,

Otros

(se adjunta un ejemplo base de presupuesto detallado)

 

PATENTE COMERCIAL:

La Municipalidad de Zarcero con el fin de verificar la idoneidad de los oferentes, determina como mecanismo de control de cumplimiento desde el inicio de la presentación de la oferta, que el oferente aporte la patente comercial o permiso de funcionamiento municipal al día y en caso de no contar con la patente municipal, deberá aportar compromiso de tramitación y obtención previa al inicio de la ejecución contractual, en el momento de presentar la oferta.

El fin que se busca es evitar adjudicar y luego no se pueda ejecutar la actividad contractual del un bien, obra o servicio por incumplimiento o falta de la patente, no lograr obtenerla a tiempo y generar atrasos en la formalización contractual, proteger el interés público frente a incumplimientos previsibles.

 

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL:

En el caso de Obra Pública, el adjudicatario deberá presentar la PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL, emitida por el Instituto Nacional de Seguros y la misma deberá mantenerse vigente por todo el periodo de la contratación.

El adjudicatario deberá presentar durante el periodo de formalización del contrato la Póliza de Responsabilidad Civil, emitida por el Instituto Nacional de Seguros, por el monto total de la adjudicación (o de la estimación del negocio si es una contratación según demanda).

 

FORMULACION DEL CONTRATO

Para la formalización del contrato, el adjudicatario debe presentar certificación de la municipalidad que haya autorizado la licencia municipal aportada, a efecto de corroborar la actividad económica que permita brindar el servicio o vender el bien ofertado.

El oferente deberá contar con la respectiva LICENCIA COMERCIAL (PATENTE MUNICIPAL), VIGENTE, A SU NOMBRE Y AL DÍA CON EL PAGO DEL IMPUESTO DE PATENTE.

Para demostrar lo anterior, el oferente deberá presentar constancia emitida por su respectiva Municipalidad en la cual conste la vigencia de esta y su estado de que se encuentra al día.

Respecto a las licencias municipales, es preciso tener presente que el requisito cartelario de contar con la patente comercial encuentra su fundamento en una norma de carácter legal. Así, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 88 del Código Municipal, Ley 7494, para ejercer cualquier actividad lucrativa los interesados deberán contar con la licencia municipal respectiva la cual se obtendrá mediante el pago de un impuesto.

Por otra parte, la Ley 8391 “Ley de Patentes de las Municipalidad de Zarcero, establece en su artículo 1 lo siguiente:

ARTÍCULO 1.- Obligación del impuesto Toda persona física o jurídica que se dedique al ejercicio de cualquier tipo de actividad lucrativa en el cantón de Alfaro Ruiz deberá obtener la debida licencia y pagar a la Municipalidad el impuesto de patentes que la faculte para llevar a cabo esa actividad. (…)

Y, el Reglamento de Licencias Comerciales de la Municipalidad de Zarcero, señala:

“Artículo 1: Para ejercer cualquier tipo de actividad con fines lucrativos y no lucrativos en el cantón de Zarcero, los interesados deberán contar con la licencia municipal respectiva, la cual se obtendrá mediante el cumplimiento de los requisitos establecidos en el presente Reglamento. El ejercicio de dicha actividad generará la obligación del patentado de pagar a favor de la Municipalidad el impuesto de patentes de conformidad con la ley vigente”.

“Artículo 4: Todas las actividades que se desarrollen con fines lucrativos dentro del cantón de Zarcero, aún y cuando su domicilio fiscal se encuentre en otro cantón, deberán obtener la licencia respectiva y pagar el impuesto correspondiente, siempre que el hecho generador del impuesto sea realizado dentro del Cantón de Zarcero”.

Se exime del requisito de la licencia comercial a los profesionales liberales que oferten en contrataciones cuyo objeto sea la contratación de su profesión liberal, con fundamento en lo dispuesto por la Sala Constitucional en la resolución Nº.2006-015492 emitida a las diecisiete horas y trece minutos del veinticinco de octubre del dos mil seis, siempre y cuando el concurso sea para tal fin.

Además, en las contrataciones cuyo objeto contractual NO sea la contratación de Servicios Profesionales Liberales (OBRA Y BIENES); las Personas Físicas NO están exentas de tener LICENCIA COMERCIAL y encontrase al día con el impuesto de PATENTE MUNICIPAL.

NOTA: En el caso de los oferentes que ejerzan su actividad en el CANTÓN DE ZARCERO, deben de igual forma cumplir con el requisito de este inciso, sin embargo, NO será necesario que aporten a certificación de la Licencia Comercial, ni la Declaración jurada; por cuanto dicha información será consultada de manera interna por el analista legal de ofertas de este Municipio, directamente con el departamento de Patentes, para lo cual deberá el oferente necesariamente INDICAR EN SU OFERTA EL NÚMERO DE SU LICENCIA COMERCIAL.

 

PRORROGAS DEL CONTRATO

El plazo de vigencia de esta contratación no podrá superar el término de cuatro años, considerando el plazo original del contrato más la aplicación de sus prórrogas.

La prórroga, será facultativa, con una antelación de al menos dos meses al vencimiento del plazo contractual, la Administración deberá acreditar, mediante acto motivado, su conveniencia, debiendo ponderar la buena ejecución del contrato.

 

METODOLOGÍA DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO,

Una vez que el contrato sea firmado por las partes se procederá a la orden de inicio de la ejecución contractual o a la elaboración de ordenes de pedido, las cuales aplican de la siguiente metodología de ejecución:

 

1. Planificación y programación:Se realiza un diagnóstico inicial para identificar la necesidad específica.
2. Preparación de recursos:Se coordina la entrega del objeto contractual
3. Atención a mantenimiento correctivo:Cuando se detectan las necesidades se realiza la búsqueda de una intervención rápida y eficiente para atender lo requerido.
4. Supervisión y control:Se realiza un seguimiento continuo para asegurar la calidad del objeto contractual.
5. Cierre y evaluación:Una vez finalizadas las tareas, se realiza una inspección final para verificar la calidad del objeto contractual.

 

PARAMETROS DE CONTROL DE CALIDAD:

Serán responsabilidad del administrador del contrato, dar la correcta ejecución del contrato o bien indicar la necesidad para la elaboración de cada orden de pedido.

Con el propósito de que la Municipalidad garantice la calidad del bien ofertado y que cumple con su función se tomara en cuenta:

• Cumplimiento de especificaciones técnicas:Verificar que el objeto de contratación se ajuste a las especificaciones técnicas u otras.
• Calidad:Asegurar que el objeto de contratación es de buena calidad.
• Normas de seguridad y salud en el trabajo:Confirmar que se sigan los protocolos de seguridad, en la ejecución del objeto de contratación.
• Cantidad y volumen de trabajo:El control de la necesidad del objeto de contratación solicitado en el contrato o bien orden de pedido.
• Inspecciones y supervisiones periódicas:Realizar revisiones frecuentes durante la ejecución para detectar errores del objeto de contratación y corregirlos a tiempo.
• Documentación y registros:Mantener registros detallados de las actividades, inspecciones, informes y cualquier incidencia.

 

PROCEDIMIENTO CONTROL DEL CONTRATO, LA METODOLOGIA PARA SU EVALUACION:

Será responsabilidad del administrador del contrato:

Con el propósito de que la Municipalidad garantice la calidad del servicio y cumplimiento con la entrega del objeto contractual, se tomara en cuenta:

1. Planificación de Supervisiones
• Establecer un cronograma de inspecciones o visitas relacionadas con la ejecución contractual.
• Supervisar y evaluar las actividades.
2. Revisión de Avances y Cumplimiento
• Verificar que las tareas realizadas coincidan y dejen en objeto contractual según las condiciones establecidas en la contratación.
3. Registro y Documentación
• Documentar hallazgos, incidencias y recomendaciones en informes de visitas o actos de la ejecución contractual.
4. Evaluación Final y Cierre
• Al concluir la contratación, verificar la calidad y cumplimiento total.
• Elaborar un informe de evaluación final.

1. Obligaciones de seguridad durante toda la ejecución del contrato.

Son fundamentales para garantizar la integridad de las personas, bienes y el correcto desarrollo de las actividades estipuladas.

• Las partes deben cumplir con todas las leyes y regulaciones pertinentes en materia de seguridad laboral, prevención de riesgos y protección del medio ambiente.
• Realizar evaluaciones de riesgo antes de iniciar las actividades de la ejecución contractual.
• Promover la comunicación y coordinación entre todas las partes involucradas con el objeto de la contratación.

Los administradores de los contratos serán los responsables de canalizar y resolver las gestiones del contratista.

 

REGLAS SOBRE LA EVENTUAL EXCLUSIVIDAD:

Definición de la Exclusividad

La eventual exclusividad significa que, en ciertos casos, el contratista puede ser la única empresa autorizada para realizar determinados trabajos o servicios específicos con la Municipalidad, por un período determinado o en situaciones particulares.

Se mantendrá la exclusividad con la empresa adjudicada siempre y cuando este cumpla con todas las condiciones pactadas en la contratación, al menos en caso de que:

1. El Contratista no entregue lo indicado en las especificaciones técnicas.
2. En caso de que se vea afectado el interés público.
3. En el caso de que la Administración pueda asumir, de las circunstancias específicas, que el Contratista no cuenta con el servicio para hacer frente a la obligación, la Municipalidad quedará autorizada para romper con la exclusividad, de manera paralela al respectivo procedimiento administrativo de resolución contractual, e iniciar los procesos de contratación respectivos a efectos de asegurar la satisfacción de la necesidad institucional, sin que esto pueda dar lugar a reclamo alguno por parte del Contratista.

 

REGLAS PARA EXCLUIR UN PRODUCTO - EN SUMINISTROS POR DEMANDA

• Producto descontinuado o fuera de catálogo

• Excluir productos que han sido descontinuados por el proveedor o que han sido retirados del catálogo por cambios en la estrategia de producto.
• Si un producto ya no está disponible en el mercado o ha sido reemplazado por una versión nueva, no se debe solicitar nuevamente.

• Variación de precio o condiciones desfavorables

• Excluir productos cuya compra se vea afectada por un cambio significativo en su precio o condiciones comerciales que no sean rentables.
• Si el costo del producto supera el margen de rentabilidad o las condiciones comerciales ya no son favorables, se debe evitar su compra.

3     evaluación de proveedores

• Excluir productos de proveedores que tienen un historial de entregas tardías o productos defectuosos.
• Si un proveedor no ha cumplido con las expectativas de entrega o calidad, puede ser más conveniente buscar alternativas para el suministro.

 

RESPONSABILIDADES DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:

Fiscalizará todo el proceso de ejecución del contrato, tiene la potestad de aplicar los términos contractuales para que el contratista corrija cualquier desajuste respecto del cumplimiento exacto de las obligaciones pactadas.

Realizar un control objetivo de la ejecución contractual, aplicando las medidas de control de forma eficiente en los procesos involucrados a fin de que el objeto contractual se cumpla a cabalidad.

Verificar mediante control técnico que el objeto contractual sea de la calidad y cumpla los requerimientos establecidos en la contratación en procura de que el contratista se ajuste a las condiciones y plazos establecidos en el contrato. Para tal efecto, podrá solicitar asistencia a las unidades técnicas respectivas, cuando sea necesario.

Comunicar en forma inmediata al contratista el incumplimiento de la programación de las actividades, de conformidad con el plan de ejecución vigente y autorizado, a fin de que el contratista adopte las medidas pertinentes para su corrección y se apliquen las multas, según corresponda.

Llevar el control de la vigencia de las garantías de cumplimiento, así como las colaterales.

En caso de posibles faltas e incumplimientos de gravedad cometidas por el contratista durante la ejecución del contrato, procederá a comunicarlo al órgano competente, para que éste tome las medidas legales y contractuales correspondientes.

Solicitar los criterios técnicos necesarios para una mejor fiscalización de los contratos, cuando se requiera por la naturaleza de la materia o especialidad.

Para la recepción provisional y definitiva, deberá levantar un acta, dicha documentación deberá formar parte del expediente electrónico de la contratación.

Los administradores de contratos tendrán que realizar el proceso de finiquito. En el caso de las licitaciones mayores es responsabilidad del máximo jerarca de la institución.

Cualquier otro aspecto que la Administración contratante considere necesaria para la correcta fiscalización del contrato.

 

RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA

El adjudicatario final en la etapa de formalización del contrato debe tener y estar al día la patente de su giro comercial emitido en la respectiva municipalidad, debe presentar el presupuesto detallado y tener al día visible en el sistema de compras públicas SICOP, la certificación literal.

El contratista estará obligado a cumplir con el objeto íntegro, sin cobrar ninguna suma adicional.

Presentar una oferta completa a partir de las reglas del pliego de condiciones.

El contratista es responsable del correcto análisis de la interpretación de las condiciones dispuestas en este pliego de condiciones y adoptadas en el respectivo contrato, para su correcta ejecución y la del proyecto, así como para la observancia de buenas prácticas de construcción, administración y gestión de proyectos, responderá por los defectos que puedan producirse durante la ejecución hasta la recepción final. En virtud de lo anterior y en atención al principio de buena fe, cualquier defecto o error en el proyecto o en los planos que no hayan sido advertido durante el proceso de la contratación, el contratista deberá comunicarlo al fiscalizador de la obra destacado por parte de la Administración, antes de iniciar la actividad específica que vaya a desarrollar. Si el contratista omite tal comunicación deberá asumir las medidas correctivas ante defectos comprobados por la Administración. 

La recepción definitiva de la obra pública no exime de responsabilidad al contratista por incumplimientos o vicios ocultos de la obra, de conformidad con el artículo 107 de la Ley General de Contratación Pública.

El contratista deberá garantizar durante la ejecución del proyecto la calidad de la totalidad del objeto contractual. Para tales efectos deberá realizar las verificaciones, ensayos y controles necesarios para el debido control de calidad (autocontrol) de los diseños, materiales y equipos, procesos constructivos u otros, según corresponda, que le permitan enmendar oportunamente y durante la ejecución, cualquier deficiencia que se detecte para dar cumplimiento a los planos, las especificaciones técnicas, las condiciones contenidas en el pliego y pactadas en el contrato.

Una vez concluida la obra, el contratista dará aviso formal por escrito al fiscalizador de la obra por parte de la Administración para que establezca la fecha y hora para la recepción provisional, el cual dispondrá de quince días hábiles para ello.

El contratista está obligado a entregar a la Administración bienes en las mejores condiciones y actualizados, conforme las siguientes reglas:

1. a) Que se trate de objetos de igual naturaleza y funcionalidad, con condiciones similares de instalación y mantenimiento.
2. b) Que el cambio constituya una mejora para la Administración, de frente a sus necesidades.
3. c) Que no se trate de actualizaciones que se encuentren en fase de investigación o que no hayan sido lo suficientemente probadas o carezcan de los respaldos pedidos en el pliego de condiciones.
4. d) Que no se incremente el precio adjudicado.
5. e) Que las condiciones restantes se mantengan inalteradas.

En ninguna circunstancia, los cambios en los bienes o servicios podrán demeritar las garantías y condiciones de los bienes inicialmente ofrecidas, las cuales se consideran un mínimo que no podrá ser rebajado ante modificaciones de esta naturaleza.

También serán obligaciones de los oferentes y de los contratistas las siguientes:

1. a) Someterse plenamente al ordenamiento jurídico costarricense, debiendo verificar que el procedimiento utilizado por la Administración se ajuste a las disposiciones de la presente ley.
2. b) Presentar una oferta completa a partir de las reglas del pliego de condiciones.
3. c) Ser diligente en la atención de cualquier requerimiento y ser proactivo y dirigir todas sus actuaciones a la ejecución del contrato. Una vez que el sistema digital unificado notifique al oferente que la Administración emitió los estudios de ofertas, este deberá proceder en la forma prevista en el artículo 50 de esta ley.
4. d) Cumplir con lo ofrecido en su propuesta y en cualquier manifestación formal documentada que hayan aportado adicionalmente en el curso del procedimiento o en la formalización del contrato.
5. e) Aportar a la Administración, si resultara adjudicatario, los contratos que acuerde con los subcontratistas, así como cualquier otra información que requiera la Administración para la toma de decisiones, según la etapa del procedimiento de contratación en la que se encuentre. El tratamiento de la información suministrada se regirá por el principio de transparencia, sin perjuicio de la excepción establecida en el artículo 15 de la presente ley.
6. f) Cumplir con las obligaciones de la seguridad social, tanto de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf), así como con los impuestos nacionales; lo anterior comprende cualquier contratación en el territorio nacional que realicen entes de derecho público internacional u organismos internacionales, incluidos los contemplados en el inciso a) del artículo tercero de esta ley, con respecto a las personas trabajadoras que presten sus servicios en el país.
7. g) Verificar que los subcontratistas se encuentren al día con las obligaciones de la seguridad social, tanto de la Caja Costarricense de Seguro Social y el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares.
8. h) Abstenerse de realizar acuerdos colusorios.

El contratista a cargo de la ejecución del proyecto de obra pública, así como quienes ejecuten su fiscalización y control, deberán usar y aplicar las buenas prácticas en gestión de proyectos reconocidas internacionalmente, lo anterior, con el fin de garantizar la eficacia y la eficiencia en la gestión de la obra pública.

El incumplimiento durante la fase de ejecución contractual de los parámetros de admisibilidad o evaluación dará lugar a la aplicación de sanciones pecuniarias que se disponga en este pliego de condiciones y la eventual resolución contractual, independientemente del estado satisfactorio con que puedan contar los suministros, servicios u obras contratadas, aplicando los límites establecidos en el artículo 46 de la Ley General de Contratación Pública.

El contratista será responsable de los sistemas de seguridad en los sitios y para el personal, los seguros de riesgo de trabajo y cubrir las respectivas cuotas a que obliguen las leyes y reglamentos laborales del país como resultado de la relación obrero patronal. Lo anterior, permitirá la correcta protección de los trabajadores mediante el seguro de riesgos de trabajo de las empresas que se encuentren ejecutando trabajos adjudicados, servicios y compras contratados por parte de esta Municipalidad.

El contratista será responsable de los sistemas de seguridad en los sitios y para el personal, los seguros de riesgo de trabajo y cubrir las respectivas cuotas a que obliguen las leyes y reglamentos laborales del país como resultado de la relación obrero patronal.

El contratista no podrá alegar desconocimiento de la normativa aplicable.

 

COMPROMISO ANTICORRUPCION Y BUENAS PRACTICAS:

Con la presentación de la oferta, el oferente acepta:

El compromiso formal de no suministrar objetos, servicios u obras de inferior calidad a la ofrecida, el ofrecimiento o suministro de cualquier tipo de obsequio o donación, conforme al artículo 20 de la Ley Contra la Corrupción y el enriquecimiento ilícito en la función pública, así como cualquier tipo de dadiva, comisión, gratificación o libertad semejante, que puedan comprometer la transparencia e imparcialidad en las distintas fases del procedimiento de contratación.

La abstención de ejercer influencia o presiones indebidas sobre los funcionarios públicos de la Administración contratante.

La introducción o invocación de hechos falsos en su oferta o en cualquier etapa del procedimiento.

La obtención ilegal de información que lo coloque en una situación de ventaja frente a otros oferentes.

La utilización de forma ilegítima de una PYME que pertenezca a un mismo grupo de interés económico para obtener beneficios dispuestos en la Ley General de Contratación Pública en su favor.

La abstención de incurrir en prácticas colusorias o anticompetitivas que distorsionen el funcionamiento normal del mercado y lesionen la Hacienda Pública.

 

CAUSALES DE SANCIÓN A PARTICULARES, SEGÚN LEY 9986:

Serán causales de sanción a los particulares las siguientes:

1. a) Obtener ilegalmente información que le coloque en una situación de ventaja respecto de otros competidores potenciales.
2. b) Dejar sin efecto su propuesta sin mediar una justa causa durante cualquier fase del concurso.
3. c) Participar directa o indirectamente, en un procedimiento de contratación, o ejecutar un contrato pese a estar cubierto por el régimen de prohibiciones establecido en el ordenamiento jurídico.
4. d) Participar en un concurso cuando un miembro del grupo de interés económico al que pertenece ya ha sido sancionado para el mismo objeto del concurso.
5. e) Suministrar, directa o indirectamente, dádivas a los funcionarios involucrados en un procedimiento de contratación pública.
6. f) Invocar o introducir hechos falsos en los procedimientos de contratación.
7. g) Brindar información falsa, omitir o no actualizar la información en la declaración jurada, según lo indicado en el artículo 29 de la presente ley.
8. h) Utilizar de forma ilegítima una pyme que pertenezca a un mismo grupo de interés económico para obtener los beneficios dispuestos en esta ley.
9. i) Incumplir o cumplir defectuosamente sin motivo suficiente con el objeto del contrato o fuera del plazo pactado, sin que medie justificación alguna aceptada por la Administración.
10. j) Abandonar un contrato en ejecución sin justa causa.
11. k) Obtener un beneficio patrimonial indebido como resultado de las obligaciones derivadas del contrato, incluido el supuesto de contratación irregular.
12. l) Dejar caducar una contratación pública por acciones u omisiones atribuibles al contratista.
13. m) Causar retrasos y encarecimientos de los proyectos de infraestructura pública atribuibles a una conducta del contratista.
14. n) Las acciones u omisiones del contratista que ocasionen incumplimientos en  l proyecto de infraestructura pública que pongan en peligro la vida o la seguridad de las personas.

ñ) No suscribir el contrato, en caso de resultar adjudicatario.

1. o) No iniciar, sin motivo suficiente, las labores propias de la obra, dentro del mes siguiente al refrendo del contrato, sin perjuicio de la ejecución de la garantía de cumplimiento o de otro tipo de responsabilidades legales.
2. p) Suministrar objetos, servicios u obras de inferior calidad de la ofrecida.
3. q) Subcontratar con personas físicas o jurídicas diferentes de las que señala el listado de subcontratación.
4. r) Las causas atribuibles al contratista que conlleven la resolución contractual en sede jurisdiccional, cuando dicha gestión sea promovida por la administración y haya condenatoria en firme en contra del contratista.
5. s) Invitar a personas funcionarias públicas a participar en actividades organizadas o patrocinadas por el proveedor ordinario o potencial, dentro o fuera del país, cuando no formen parte de los compromisos de capacitación formalmente adquiridos por la entidad que promueve el concurso o no sean parte del proceso de valoración objetiva de las ofertas. Dentro del alcance de esta infracción, se incluye la invitación a asistencia a congresos, seminarios o cualquier otra actividad, por cuenta del proveedor, excepto si forma parte de los planes de capacitación ordinarios o las actividades autorizadas expresamente por el superior jerárquico, en forma razonada, con la cual demuestre el beneficio para la Administración.
6. t) Participar de cualquier forma en los hechos sancionables establecidos en el artículo 125 de esta ley.

Cualquier violación debidamente acreditada, referida a las causales de sanción contempladas en los incisos a), c), d), e), f), g), h), j), k), l), m) y n) anteriores, generará la exclusión de la oferta del procedimiento y la resolución del contrato, si se detecta en la fase de ejecución. La responsabilidad de los particulares prescribirá en un plazo de cinco años, contado a partir del acaecimiento del hecho.

 

 

RECEPCIONES:

En el caso de obra pública: una vez concluida la obra, el contratista dará aviso formal por escrito al fiscalizador de la obra por parte de la Administración para que establezca la fecha y hora para la recepción provisional, el cual dispondrá de quince días hábiles para ello.

La recepción provisional del objeto se entenderá como el recibo de los bienes y servicios, en el lugar y momento estipulado.

De la recepción provisional y definitiva, se levantará un acta que suscribirán el fiscalizador de la obra por parte de la Administración y el contratista. , en donde se consignarán todas las circunstancias pertinentes en orden al estado de la obra, si el recibo es a plena satisfacción de la Administración, si se hace bajo protesta o si, dada la gravedad y trascendencia del incumplimiento, la obra no se acepta en ese momento.  Será posible la recepción provisional siempre y cuando las obras se encuentren en un nivel aceptable de finalización, faltando solamente pequeños detalles de acabado o la corrección de defectos menores, que deberán consignarse en el acta, para que la obra quede totalmente ajustada a los planos y especificaciones, incluyendo las modificaciones.

La Administración dispondrá de un plazo de un meses, contado a partir de la recepción provisional para efectuar la definitiva. Solo podrá recibirse definitivamente la obra, después de contar con los estudios técnicos que acrediten el cumplimiento de los términos de la contratación, incluyendo la verificación de los parámetros de calidad establecidos en la decisión inicial y en el pliego de condiciones, sin perjuicio de las responsabilidades correspondientes a las partes en general y, en particular, las que se originen en vicios ocultos de la obra. 

La recepción provisional del objeto se entenderá como el recibo de los bienes y servicios, el contratista deberá coordinar con la Administración, la hora y demás condiciones necesarias para la recepción, cuando sea pertinente, o bien informar cuando se ha procedido con la entrega.

La Administración dispondrá de un plazo de dos meses, contado a partir de la recepción provisional a satisfacción o bajo protesta, para efectuar la recepción definitiva.

La recepción definitiva no exime al contratista de responsabilidad por vicios ocultos de la obra.

De la Inspección y garantía sobre los bienes entregados: la Administración dispondrá de un mes contado a partir de la entrega de los bienes para realizar la devolución de los bienes defectuosos.

 

FACTURACIÓN Y PAGO.

Se podrán contemplar formas de pago conformes con el alcance de los objetivos acordados, incluyendo, pero no limitado al pago por resultados, pago por precio volumen y pago en función del uso, con apego a los principios de eficiencia, eficacia y valor por dinero.

Para realizar el trámite de pago y facturación ante la Municipalidad de Zarcero el contratista deberá:

- Enviar la factura a través de la Plataforma de compras públicas SICOP, para que proceda con la revisión y trámite de pago respectivo, una vez aprobada la factura se realizara la Gestión de Pago en la plataforma de compras púbicas SICOP.

- Las facturas deben presentarse en idioma español.

- La factura deberá describir:

1. Emitirse a nombre de la Municipalidad de Zarcero.
2. Indicar el objeto contratado y la cantidad.
3. Indicar - sin excepción - el número de procedimiento de contratación al cual corresponde el pago requerido del Bien, Servicio u Obra.
4. Indicar la autorización brindada por la Dirección General de Tributación Directa y la resolución que le otorga el beneficio.
5. El monto y número de factura deberá de coincidir con la solicitud de pago, de lo contrario será rechazada.
6. En el caso de los servicios cuya cancelación se realice de forma mensual, el contratista deberá plasmar en la factura el periodo al que pertenece el cobro realizado.

En la contratación de servicios, el área técnica en su solicitud de contratación va a establecer la forma de remuneración de los servicios prestados, la cual podrá ser según artículo 78 de la LGCP.

Deberá emitirse libre del impuesto al valor agregado, ya que la Municipalidad de Zarcero se encuentra no afecta al pago del Impuesto al Valor Agregado de conformidad con el Código Municipal, Artículo Nº.8 – “Concédase a las municipalidades exención de toda clase de impuestos, contribuciones, tasas y derechos” y la Ley N°.9635 fortalecimiento de las finanzas públicas, capítulo iii - exenciones y tasa del impuesto conforme al Artículo N°.9 – “No sujeción, No estarán sujetas al impuesto: 2. Los bienes y servicios que venda, preste o adquieran las corporaciones municipales”.

Podrá indicarse en la factura digital el código asignado a la Municipalidad de Zarcero por el Ministerio de Hacienda N° 15211

El pago se realizará en moneda fijada en la contratación. (tipo de cambio de venta Banco Central) vigente el día del pago.

El Plazo máximo para pagar será de treinta días naturales, posterior a la presentación de la factura, con recepción definitiva del bien, servicio u obra a satisfacción por parte de la Administración.

En las contrataciones con vigencias plurianuales, se garantiza el pago de las obligaciones anuales correspondientes a cada ejercicio económico, para lo cual la Administración adoptara las medidas que correspondan.

Solo cuando la Administración contrate servicios, donde será por medio de tarifas en el caso de que se encuentren remunerados por aranceles obligatorios, no se deberá solicitar la estructura del precio y al adjudicatario no se le solicitará el presupuesto detallado. (art 78 ley 9986).

Cobro de intereses, previo reclamo mediante resolución administrativa.

El medio de pago para cancelar las obligaciones será a través de transferencia bancaria, una vez que se haya recibido a satisfacción el objeto contractual (obras, bien o servicios) y presentada la factura conforme a derecho (todo tramite a través de la plataforma SICOP).

La Municipalidad de Zarcero, no gestionara pagos por adelantado o anticipados.

 La forma de pago de la Municipalidad de Zarcero será pago por resultados. La Administración efectuará el pago por resultados una vez que haya recibido a satisfacción la obra, el bien o el servicio, así como la satisfacción de indicadores previamente pactados y sea presentada la factura conforme a Derecho. En ningún caso, los pagos por resultados podrán superar los compromisos establecidos en el pliego de condiciones, oferta y contrato que amparan la contratación.

 

IMPUESTO VALOR AGREGADO:

Municipalidad de Zarcero se encuentra NO afecta al pago del IMPUESTO AL VALOR AGREGADO de conformidad con el Código Municipal, Artículo Nº.8 – “Concédase a las municipalidades exención de toda clase de impuestos, contribuciones, tasas y derechos” y la Ley N°.9635 de fortalecimiento de las finanzas públicas, Capítulo III - exenciones y tasa del impuesto conforme al Artículo N°.9 – “No sujeción, No estarán sujetas al impuesto: 2. Los bienes y servicios que venda, preste o adquieran las corporaciones municipales”. Por lo que tal y como lo indicó la Dirección General de Tributación “(…) se establece expresamente en el artículo 9 inciso 2 de la LIVA, así como artículo 12 punto 1) inciso b) del Reglamento a la Ley del impuesto sobre el Valor Agregado, los bienes y servicios que preste o adquieran las corporaciones municipales se encuentran no sujetos al IVA, por lo que los proveedores de bienes y servicios a tales instituciones deben facturarles sin el cobro del IVA.” Por lo tanto, la comparación de precios versará únicamente sobre los precios sin considerar el IVA, por lo que en caso de que algún oferente lo incluya, la comparación de su oferta no lo tomará en cuenta.

 

RETENCIONES:

En toda contratación se rebajará el 2% del impuesto sobre la renta sobre el pago total, según el artículo 22, inciso vii, del Reglamento a Ley del Impuesto sobre la Renta (versión 19).

 

 

RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS:

Si durante la ejecución de un contrato surgen una o varias controversias no susceptibles de solución por negociación directa entre las partes, dicha controversia podrá ser sometida a un comité de expertos sin que la ejecución del contrato se vea suspendida, éstas serán resueltas con base en las previsiones de la Ley General de Contratación Pública.

Las controversias que serán sometidas a un comité de expertos serán aquellas que no fueron susceptibles de solución por medio de una negociación directa. Las partes someterán sus desacuerdos al comité de expertos.

El comité de expertos tendrá competencia para conocer y resolver cualquier controversia que surja entre las partes contratantes. El comité podrá ser colegiado o unipersonal, Sera ad hoc, Los expertos deberán tener la capacidad profesional y experiencia demostrada en relación con el objeto contractual. Técnicamente en la decisión inicial o solicitud de contratación, se indicará el nombramiento, los plazos y condiciones regulatorias.

La decisión que determine el comité respecto a la controversia planteada por las partes será vinculante.

En caso de presentarse alguna controversia, se procederá de acuerdo con lo indicado en el artículo 117 del L.G.C.P. y los artículos 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304 y 305 del R.L.G.C.P

 

FINIQUITO

El Finiquito: Es el documento mediante el cual las partes acuerdan formalizar de forma recíproca la finalización de las obligaciones contractuales, y que procederá una vez completada la liquidación financiera del contrato respectivo. En dicho finiquito no resultan de recibo cláusulas bajo protesta, ni la incorporación de enmiendas posteriores, ya que este acuerdo impide reclamos patrimoniales futuros. Lo anterior de conformidad con el artículo 111 de la Ley General de Contratación Pública y los artículos 190 y 291 del Reglamento a la Ley General de Contratación Pública. La emisión del finiquito no exime de la responsabilidad al contratista por cualquier vicio oculto.

En los contratos de servicios o suministros de bienes se pactará el finiquito dentro del plazo de seis meses, contado a partir de la recepción definitiva del objeto contractual, conforme a lo previsto por el artículo 111 de la Ley General de Contratación Pública.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 111 de la Ley General de Contratación Pública, en los contratos de obra pública las partes deberán suscribir el finiquito correspondiente, dentro del plazo máximo de un año contado a partir del día siguiente a la recepción definitiva de la obra.

Los administradores de contratos tendrán que realizar el proceso de finiquito. En el caso de las licitaciones mayores es responsabilidad del máximo jerarca de la institución.

 

 

TERMINACIÓN DEL CONTRATO (ART. 288 RLGCP)

La Administración puede dar por terminado el contrato cuando existan, entre otras, las siguientes causas:

• Razones de interés público.
• Caso fortuito.
• Fuerza mayor debidamente acreditada
• Incumplimiento grave de las obligaciones contractuales.
• Incumplimiento de los plazos de ejecución.
• Entrega de bienes, servicios u obras que no cumplen las especificaciones técnicas.
• Abandono injustificado de la ejecución del contrato.
• Incumplimiento de órdenes legítimas emitidas por la Administración durante la ejecución del contrato.

De no reiniciarse el contrato dentro del plazo previsto y acreditado en el expediente electrónico la Administración deberá iniciar de forma inmediata el procedimiento tendiente a su rescisión, salvo que razones de interés público, impongan continuar con su inmediata ejecución.

En caso de incumplimientos graves y evidentes, la Administración podrá rechazar el objeto en el mismo acto previsto para su recepción provisional y disponer el procedimiento de resolución contractual. Cuando el objeto esté compuesto por líneas independientes entre sí, la entidad podrá recibir provisionalmente unas y rechazar otras.

Los contratos públicos se extinguen por la vía normal por el acaecimiento del plazo; la ejecución del objeto contractual y el mutuo acuerdo. Para ello, dicho acuerdo deberá contar con la aceptación previa de los acreedores, si existieran y deberá estar debidamente razonado, tomando en consideración el interés público.

Los contratos públicos se extinguen de forma anormal por:

• La resolución contractual reguladas en los artículos 113 y 114 de la Ley General de Contratación Pública. Artículos 293 Reglamento a la Ley General de Contratación Pública.
• La rescisión conforme a lo previsto en los artículos 115 y 116 de la Ley General de Contratación Pública. Por razones de interés público, caso fortuito o fuerza mayor debidamente acreditadas. Rescisión del contrato por mutuo acuerdo.
• La caducidad conforme se regula en el artículo 112 de la Ley General de Contratación Pública y este Reglamento.
• La declaratoria de nulidad del contrato, en cuya tramitación se seguirán las reglas previstas en el numeral 173 de la Ley General de la Administración Pública o bien cuando así sea declarado por autoridad judicial.
• La muerte del contratista, la extinción o disolución de la persona jurídica, salvo que el albacea, el liquidador o el curador soliciten ejecutar el contrato en las mismas condiciones pactadas, todo lo cual se tramitará como una solicitud de cesión del contrato, bajo las reglas previstas en el artículo 102 de la Ley General de Contratación Pública. Lo anterior no será aplicable en el caso de obligaciones personalísimas.
• La declaratoria de insolvencia o quiebra del contratista, salvo que el curador solicite ejecutar el contrato en las mismas condiciones pactadas, todo lo cual se tramitará como una solicitud de cesión del contrato, bajo las reglas
• previstas en el artículo 102 de la Ley General de Contratación Pública. Lo anterior no será aplicable en el caso de obligaciones personalísimas.
• La cesión del contrato sin cumplir con las reglas previstas en el artículo 102 de la Ley General de Contratación Pública. En este caso, se procederá conforme al procedimiento previsto en el artículo 114 de la Ley General de Contratación Pública.
• La supresión del servicio por razones de interés público.
• El rescate del servicio para ser explotado directamente por la Administración.
• Si la Administración es notificada por las autoridades jurisdiccionales de una sentencia penal condenatoria en firme en contra del contratista por la aplicación del artículo 11 inciso e) de la Ley de Responsabilidad de Personas Jurídicas por Cohechos Domésticos, Soborno Trasnacional y Otros, Ley N°9699, de 10 de junio de 2019, salvo que pueda causar graves consecuencias sociales o daños serios al interés público, como resultado de su aplicación.

Cuando a criterio de la Administración existan motivos fundados de interés público sobrevinientes, la Administración podrá suprimir la prestación del servicio, mediante acto motivado que deberá ser suscrito por parte del máximo jerarca o por quien éste delegue. Para aplicar la presente causal se deberá acudir al procedimiento previsto en el artículo 114 de la Ley General de Contratación Pública.

Aplicará la figura de la caducidad ante la inactividad de la Administración o del contratista, por un período que alcance seis meses, ya sea de forma continua o de la sumatoria de las suspensiones parciales e implicará la extinción del contrato en la etapa en que se encuentre. Se exceptúan los convenios marco y las modalidades de entrega.

 

RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

La resolución del contrato procede por motivo de incumplimiento grave de las obligaciones del contrato imputable al contratista. Serán causales de incumplimiento grave de las obligaciones contractuales por parte del contratista, entre otras, las siguientes:

1. a) Si el contratista no inicia el contrato una vez que haya recibido la correspondiente orden de inicio, dentro del mes contado a partir de que el contrato cuente con los requisitos necesarios para surtir efectos.
2. b) Si ejecutada la garantía de cumplimiento, el contrato tuviera prestaciones pendientes y prevenido de la presentación de una nueva, el contratista no cumpliera con presentarla, conforme al artículo 45 de la Ley General de Contratación Pública.
3. c) Si el contratista cede el contrato sin contar con la autorización prevista en el artículo 102 de la Ley General de Contratación Pública y lo dispuesto en este Reglamento.
4. d) Si el contratista abandona las obras sin justa causa por un plazo mayor a treinta días naturales. La resolución de controversias que se presenten durante la ejecución no suspende la ejecución normal del contrato, sea que se disponga o no de un comité de expertos para resolverla conforme al artículo 117 de la Ley General de Contratación Pública.
5. e) Si el contratista incorpora en la obra materiales o entrega bienes y servicios en cantidad o calidad inferiores a los pactados.
6. f) Si el contratista ejecuta con evidente demora sus obligaciones, en relación con el cronograma de trabajo. Se considerará evidente demora superar el plazo de dos meses calendario con respecto a la fecha prevista en el cronograma de trabajo para realizar determinada actividad que afecte la ruta crítica del contrato.
7. g) Si el contratista subcontrata en un porcentaje mayor al permitido en el artículo 49 de la Ley General de Contratación Pública.
8. h) Si a la Administración le es notificada una resolución judicial o administrativa en firme, o un laudo arbitral, acuerdo conciliatorio o dictamen, donde conste que el contratista incurrió en acuerdos colusorios, en contravención de lo previsto en el artículo 14, inciso h) de la Ley General de Contratación Pública.
9. i) Si se acredita una violación en los términos establecidos en el artículo 29 de la Ley General de Contratación Pública.
10. j) Si el contratista de un determinado grupo económico utiliza la figura de las PYMES para obtener los beneficios legales dispuestos para ellas y esa circunstancia se detecta en la fase de ejecución, conforme a lo previsto en el artículo 23 de la Ley General de Contratación Pública.
11. k) Si el contratista en los contratos de suministros de bienes y servicios no corrige el defecto o no sustituye el bien rechazado por la Administración, o bien, en aquellos contratos que tengan pactados productos entregables no corrigen los defectos señalados por la Administración, conforme a lo previsto en el artículo 109 de la Ley General de Contratación Pública.
12. l) Si el contratista incurre durante la fase de ejecución en cualquiera de las causales de sanción a particulares previstas en el artículo 119, incisos a), c), d), e), f), g), h), j), k), l), m) y n) de la Ley General de Contratación Pública. m) Si la Administración es notificada por las autoridades jurisdiccionales de una sentencia penal condenatoria en contra del contratista por la aplicación de la Ley de Responsabilidad de Personas Jurídicas por Cohechos Domésticos, Soborno Trasnacional y Otros Delitos, en caso de que dicha autoridad jurisdiccional no ordene la resolución contractual.

 

MODIFICACIONES UNILATERALES

Esta Administración podrá modificar sus contratos vigentes siempre que con ello se logre una mejor satisfacción del interés público, por un 20% del monto y el plazo del contrato original.

Si ocurriera una circunstancia excepcional, técnicamente, legal y financieramente acreditadas en el expediente, justifiquen que no se hayan podido prever al momento de iniciar el procedimiento, el contrato podrá modificarse hasta un máximo del cincuenta por ciento (50%), en cuanto monto y plazo del contrato original, previa autorización del jerarca.

REAJUSTE DE PRECIOS

Busca el mantenimiento del equilibrio económico del contrato.

El oferente deberá aportar en la oferta todos los índices de precios oficiales, ya sean específicos o similares, de los costos directos e indirectos de la estructura de precio. Con el fin de posteriormente procede la aplicación del reajuste o revisión de precios, de conformidad con lo regulado en la Ley 9986 y su Reglamento, así como lo dispuesto en el Reglamento para el Reajuste Precios en los Contratos de Obra Pública y la Revisión de Precios en los Contratos de Bienes y Servicios, publicado en alcance 46 de la gaceta 64 del 3 abril del 2025.

 

En los contratos de obra pública, la Administración reajustará los precios, aumentándolos o disminuyéndolos cuando varíen los costos, directos o indirectos, estrictamente relacionados con la obra, en las restantes contrataciones, cuando se produzcan variaciones en los costos estrictamente relacionados con el objeto del contrato, se aplicará los mecanismos necesarios para la revisión de precios.

El reajuste de precios: Es el medio principal por el cual se garantiza a las partes contratantes el derecho al mantenimiento del equilibrio económico ante las variaciones en los costos directos e indirectos en los contratos de obra pública, realizados al amparo de la Ley General de Contratación Pública, el Reglamento a la Ley General de Contratación Pública y el presente reglamento.

La revisión de precios: Es el medio principal por el cual se garantiza a las partes contratantes el derecho al mantenimiento del equilibrio económico ante las variaciones en los costos

Índice de precio: indicador estadístico que mide la variación de los precios de un conjunto de bienes y servicios en un período de tiempo con respecto al período base del índice.

Índice de precio oficial: indicador que es elaborado, actualizado y divulgado por un ente competente, autorizado, de un país específico.

Índice de precio específico: índice que representa el nivel de agregación inferior (más bajo) dentro de la estructura de clasificación de un determinado índice.

Índice de precio similar: índice alternativo al índice específico, que representa el nivel de agregación igual o superior dentro de la estructura de clasificación de un determinado índice, llegando incluso a poder utilizarse el nivel general de dicho índice.

Índices de precios para costos ofertados en moneda nacional: índices divulgados por un ente público nacional competente conforme a las atribuciones del ordenamiento jurídico vigente.

Índice de precios para costos ofertados en moneda extranjera: índices divulgados por un ente competente de acuerdo con el ordenamiento jurídico del país extranjero de origen del costo.

1mprevistos: monto estimado por el oferente dentro del precio de su oferta, para cubrir la incertidumbre de la estimación del presupuesto o cualquier eventualidad que recaiga bajo su responsabilidad y cuya finalidad es atender contingencias durante la ejecución contractual.

directos e indirectos en los contratos de bienes y servicios, realizados al amparo de la Ley General de Contratación Pública, el Reglamento a la Ley General de Contratación Pública y el presente reglamento.

Los administradores de los contratos serán los encargados de emitir la ‘no objeción’, de conformidad con el Reglamento de Revisión y Reajuste de Precios.

El oferente deberá aportar en la oferta todos los índices de precios oficiales, ya sean específicos o similares, de los costos directos e indirectos de la estructura de precio. Para ello primero, propondrá un índice de precios específico asociado al costo, para el que se desee medir variaciones y, en segundo lugar, en su ausencia o inexistencia, propondrá un índice de precios similar. En caso de que se proponga un índice similar se deberá aportar en la oferta la justificación técnica correspondiente de dicha decisión. Esta información es indispensable para los contratos en los que procede la aplicación del reajuste o la revisión de precios.

Para lo anterior los oferentes deberán presentar

Índices de precios oficiales para los costos ofertados en moneda nacional.

Para aquellos costos directos e indirectos de la estructura de precio que están expresados en la oferta en colones costarricenses, el oferente deberá aportar en su oferta información acerca de los índices de precios nacionales, detallando al menos: a) el nombre, nivel, código y cualquier otra característica que identifique el índice de precios de todos los costos directos e indirectos de la estructura de precio, b) ente público competente que divulga el índice y c) el enlace del sitio web del ente competente que emite el índice en donde se accede a la información aportada.

Los índices de precios nacionales serán emitidos y publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos de Costa Rica (INEC), el Banco Central de Costa Rica (BCCR) y cualquier otro ente público competente en materia de índices de precios que disponga el ordenamiento jurídico.

·                Índices de precios oficiales para los costos ofertados en moneda extranjera.

Para aquellos costos directos e indirectos de la estructura de precio expresados en la oferta en una moneda de un país extranjero, el oferente deberá aportar en su oferta información acerca de a) el país de origen y unidad monetaria de los costos, b) el nombre, nivel, código y cualquier otra característica que identifique el índice de precios oficial de los costos directos e indirectos de la estructura de precio, c) la periodicidad con que se determina el valor de cada índice, d) el ente competente que publica el índice y e) el enlace del sitio web del ente competente que emite el índice, en donde se accede a la información aportada.

En caso de que la información se encuentre en un idioma distinto al español, se requerirá que el oferente bajo su responsabilidad aporte una traducción libre al español de dicha información, dicha traducción únicamente para corroborar la información aportada por el oferente.

Posteriormente, el adjudicatario deberá presentar en el presupuesto detallado, la vinculación del índice de precios aportado en su oferta asociándolo a cada uno de los costos directos e indirectos de dicho presupuesto

Ausencia de índices de precios:

Cuando no exista un índice de precios oficial, específico o uno similar, que represente las variaciones de un determinado costo indirecto, el oferente deberá advertirlo así en su oferta y podrá proponer como índice general el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del país de origen del costo. Excepcionalmente, en el caso de que tampoco exista el IPC se podrá aplicar el método analítico-documental.

Fórmula de reajuste de precios.

Las partes emplearán en las fórmulas matemáticas para el cálculo del reajuste de precios, los valores porcentuales de los costos directos e indirectos, que serán reajustados mediante índices, según cada moneda en que se presentó el precio unitario ofertado, así como los respectivos índices de precios concordantes con la moneda en que se presentó el precio de tales costos.

Las partes emplearán en las fórmulas matemáticas para el cálculo del reajuste de precios en pago anticipado, en contratos con pago anticipado de los costos directos de los insumos, en contratos con pago anticipado excepcional, pago anticipado de los costos directos de los insumos, adelantos de pago en contratos de obra pública y  avance de obra, según las indicadas en el Reglamento para el Reajuste Precios en los Contratos de Obra Pública y la Revisión de Precios en los Contratos de Bienes y Servicios, publicado en alcance 46 de la gaceta 64 del 3 abril del 2025

Para efectos de la aplicación de la fórmula, cada ponderación en valor porcentual de los costos deberá ser expresada en forma decimal con aproximación a la cifra diezmilésima, esto significa que la cifra numérica tendrá cuatro dígitos después de la coma.

El reajuste de precios mediante el método analítico-documental se aplicará únicamente cuando haya ausencia de índices de precios de un determinado costo, Asimismo, los oferentes deberán presentar en la oferta una declaración jurada en donde acrediten la veracidad de la información que deben aportar conforme a lo regulado en el artículo 33 del Reglamento para el Reajuste Precios en los Contratos de Obra Pública y la Revisión de Precios en los Contratos de Bienes y Servicios. En caso de que la información se encuentre en un idioma distinto al español, se requerirá que el oferente bajo su responsabilidad aporte una traducción libre al español de dicha información. Posteriormente, el adjudicatario deberá presentar en el presupuesto detallado, la vinculación de la factura preforma o documento equivalente aportado en su oferta asociada a aquellos costos directos e indirectos de dicho presupuesto, que serán reajustados mediante el método analítico documental.

Para la determinación del monto a reajustar mediante el método analítico-documental, por concepto de los costos de los insumos o servicios, la Administración aplicará la formula indicada en el Reglamento para el Reajuste Precios en los Contratos de Obra Pública y la Revisión de Precios en los Contratos de Bienes y Servicios, publicado en alcance 46 de la gaceta 64 del 3 abril del 2025

Revisión de precios en Bienes y Servicios:

Para efectos del mantenimiento del equilibrio económico del contrato de bienes y servicios, como premisa fundamental y obligatoria de las partes, éstas deberán establecer las medidas de control de forma eficaz y oportuna que le aseguren que durante la ejecución contractual se disponga de la documentación e información actualizada, pertinente y suficiente acerca de las condiciones que modifican los costos, la programación, la ruta crítica, el plazo, entre otras, que originalmente fueron establecidas para la ejecución del contrato.

La fórmula matemática de revisión de precios en contratos de bienes y servicios, Revisión de un pago anticipado, revisión de precios en contratos con pago anticipado de los costos directos de los insumos, revisión de precios en contratos con pago anticipado excepcional, revisión de precios del pago anticipado de los costos directos de los insumos, revisión de precios del pago anticipado excepcional y Revisión de precios en las valoraciones de pago por la entrega de bienes o por la prestación de servicios, serán según las indicadas en el Reglamento para el Reajuste Precios en los Contratos de Obra Pública y la Revisión de Precios en los Contratos de Bienes y Servicios, publicado en alcance 46 de la gaceta 64 del 3 abril del 2025

La revisión de precios mediante el método analítico-documental se aplicará únicamente cuando haya ausencia de índices de precios de un determinado costo, Asimismo, los oferentes deberán presentar en la oferta una declaración jurada en donde se acredite la veracidad de la información que debe aportar conforme a lo regulado en el artículo 58 del Reglamento para el Reajuste Precios en los Contratos de Obra Pública y la Revisión de Precios en los Contratos de Bienes y Servicios. En caso de que la información se encuentre en un idioma distinto al español, se requerirá que el oferente bajo su responsabilidad aporte una traducción libre al español de dicha información. E l contratista deberá aportar obligatoriamente la documentación probatoria.

Para la determinación del monto a revisión mediante el método analítico-documental, por concepto de los costos de los insumos o servicios, la Administración aplicará la formula indicada en el Reglamento para el Reajuste Precios en los Contratos de Obra Pública y la Revisión de Precios en los Contratos de Bienes y Servicios.

Solicitud para el trámite del cobro por reajustes o revisiones de precio.

Las solicitudes de cobro por reajustes o revisión de precios que presente el contratista para trámite ante la Administración serán admitidas para su respectivo análisis, siempre y cuando cumplan con la totalidad de la información prevista en el Reglamento para el Reajuste Precios en los Contratos de Obra Pública y la Revisión de Precios en los Contratos de Bienes y Servicios

Para los casos en que el reajuste o la revisión de precios, correspondiente a una estimación periódica de avance de obra o una valoración de pago por la entrega de los bienes o por la prestación de los servicios, implique reconocer al contratista un pago por la variación integral de los costos directos e indirectos, procederá una gestión de cobro mediante facturas presentadas por el contratista ante la Administración.

Para los casos en que el reajuste o la revisión correspondiente a una estimación periódica de avance de obra o una valoración de pago por la entrega de los bienes o por la prestación de los servicios, implique una deducción al contratista por la variación integral de los costos directos e indirectos, la Administración procederá a emitir la resolución correspondiente en la que se determine la deducción, la cual notificará al contratista.

En los contratos en los que procede la aplicación del reajuste o revisión de precios, de conformidad con lo regulado en los artículos 107, 108 y 109 del Reglamento LGCP, se aplicara lo dispuesto en el Reglamento para el Reajuste Precios en los Contratos de Obra Pública y la Revisión de Precios en los Contratos de Bienes y Servicios, publicado en alcance 46 de la gaceta 64 del 3 abril del 2025.

 

CONDICIONES VARIAS

El oferente debe aportar en su oferta personería jurídica y/o cedula identidad según corresponda. La personería jurídica debe estar vigente al momento de la presentación de la oferta y que la misma puede ser una certificación literal emitida por el Registro Nacional o bien, una certificación notarial emitida por Notario Público. 

En el caso de que sea emitida por el Registro Nacional, la misma tiene una validez de 15 días naturales, según parámetros señalados por el Registro al indicar que "el plazo de validez de las certificaciones digitales es de 15 días naturales desde el momento de la emisión, se pueden validar cuantas veces se desee durante ese plazo. Se tomó en cuenta para esta determinación que, conforme a los Reglamentos del Registro, éste cuenta con ese plazo para inscribir los documentos que se le presenten".

En el caso de que sea una certificación notarial, de acuerdo con el artículo 20 de los Lineamientos para el ejercicio y control del servicio notarial, "la certificación notarial mantendrá su vigencia por el plazo de un mes contado a partir de su expedición, o antes si los datos que la sustentan han variado".

Lo anterior con la finalidad de que la Municipalidad pueda verificar con mayor seguridad que la persona que firma las declaraciones y todo lo relacionado a la oferta, es el representante legal al momento de su presentación. 

Los oferentes podrán efectuar observaciones a su oferta, únicamente a través del sistema digital unificado dentro del plazo indicado en este pliego de condiciones, visto en la plataforma SICOP.

Con el solo sometimiento de la oferta en tiempo, se entiende aceptado el plazo de vigencia de la oferta establecido en este pliego de condiciones y durante las diferentes etapas del procedimiento.

Las empresas y profesionales tanto públicos y privados que asuman una responsabilidad en el proyecto de obra pública deberán estar inscritos y registrar su respectiva responsabilidad en cada una de las etapas del proyecto ante el Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos o el colegio profesional respectivo.

Todo permiso que deberán ser gestionados con la debida diligencia por aquella parte que mejor pueda administrarlos, controlarlos y mitigarlos. Para tal fin, se deberá realizar de forma oportuna y coordinada, antes de dar la orden de inicio de la construcción de la obra, todos los trámites necesarios, con el propósito de mitigar los riesgos e impactos negativos durante la ejecución del contrato

Podrán ser susceptibles de subsanación los defectos que contenga una oferta, siempre y cuando con ello no se otorgue una ventaja indebida. El plazo para atender subsanaciones a las ofertas será mínimo de 3 días y máximo de diez días hábiles, dentro del plazo otorgado por la Administración, si la prevención no es atendida en tiempo y forma, caducara la facultad del oferente para realizarla en un momento posterior. De no atenderse la prevención en tiempo y forma, caducará la facultad del oferente para realizarla en un momento posterior, conforme al artículo 50 de la Ley General de Contratación Pública.

El contrato de servicios no origina relación empleo entra la Administración y el contratista. El contratista deberá cumplir con lo pactado utilizando para ello el recurso humano y todo aquel recurso que según el pliego de condiciones está obligado a suministrar.

El oferente debe tener la idoneidad con el bien ofertado y así poder posteriormente ser un adjudicatario y llevar a cabo el contrato, para lo cual la administración municipal en pro del interés público y la conservación de los actos, va a corroborar la idoneidad con: con la consulta a través del Ministerio de Hacienda, con los servicios que se tienen inscritos en SICOP, con la actividad que señala la póliza del INS o bien, todos los anteriores o algún medio idóneo que sirva a la Administración, por el principio de que prevalecerá el fondo sobre la forma

Según circular MH-DCoP-CIR-0054-2024, la verificación de la condición Pyme, será mediante la constancia vigente emitida por el Ministerio de Economía Industria y Comercio (MEIC), como único elemento para poder reconocer los puntos que establezcan las entidades contratantes en las metodologías de evaluación que favorezcan esa condición. La validación se realiza mediante la interfase SIEC - SICOP cuando se lleva a cabo la apertura de las ofertas; en caso de que la consulta no devuelva información que permita la verificación correspondiente, deberá gestionarse el subsane al oferente, para que acredite su condición mediante documento pertinente. Además, la verificación de la condición de cercanía geográfica será mediante la patente o licencia comercial de la Municipalidad donde tiene registrada su actividad comercial, cuando el documento no cuente con firma digital, el oferente deberá aportar copia certificada como único elemento probatorio para poder reconocerle los puntos que establezcan las entidades contratantes en las metodologías de evaluación que favorezcan esa condición.

Según circular MH-DCoP-CIR-0054-2024, De conformidad con el aviso publicado en la Gaceta N°94, del 29 de mayo del 2023, por parte de la Dirección de Contratación Pública (adjunto), es deber de las Instituciones Contratantes confirmar que se encuentre debidamente actualizada la información del “Registro Electrónico Oficial de Proveedores y Subcontratistas”, con el fin de velar que se encuentren los siguientes aspectos:

Que la última actualización de la información del registro no tenga más de 24 meses de haberse realizado, aun cuando no tenga variaciones, según lo establecido en el artículo 33 del RLGCP.

Que, en el registro se reflejen los nombres de los representantes legales y apoderados, aspecto que debe ser verificando contra la personería jurídica según lo establecido en el artículo 33 del RLGCP.

Que, en el registro se encuentren las declaraciones juradas establecidas en los artículos 29 de la Ley y 32 inciso c) del RLGCP, verificando que se haya referenciado que la información correspondiente a los beneficiarios finales consta en el formulario electrónico del Registro de proveedores y subcontratistas; este último aspecto que debe ser verificado por los usuarios del SICOP que cuenten con perfil correspondiente en la Institución.

La administración podrá celebrar contratos bajo la modalidad de entrega según demanda, incluyendo prórrogas, y que no superen el umbral establecido para el procedimiento. En contrataciones por demanda, al ofertar, se deberá indicar en el sistema de compras públicas, la lista de precios unitarios que adjunta el oferente en su oferta.

La administración someterá a las ofertas, a los estudios técnicos, legales, financieros y de morosidad, con el fin de determinar las ofertas elegibles, las que cumpla con estos requerimientos técnicos, morosidad, legales y financieros solicitados en el pliego de condicionesy que posteriormente la oferta que presente la calificación más favorable será la que resulte adjudicada, siempre y cuando sea la más conveniente para la Administración e interés público.

La Administración dispondrá de un mes contado a partir de la entrega de los bienes para realizar la devolución de los bienes defectuosos.

Toda gestión que formule el contratista, que sea necesaria para la continuidad de la ejecución del contrato, deberá ser resuelta y comunicada por la Administración dentro de un plazo máximo de diez días hábiles contado a partir del recibo de la solicitud. Las restantes peticiones que formule el contratista serán resueltas y comunicadas en un plazo máximo de treinta días hábiles.

La omisión en el pliego de condiciones de aquellas obligaciones impuestas por el ordenamiento jurídico, a los potenciales oferentes en atención al objeto contractual, no exime a estos de su obligado cumplimiento.

Para quienes solicitan exención del IVA para adquisiciones en mercado local, deben tramitarlo personalmente ante el Ministerio de Hacienda.

Cualquier circunstancia no prevista en este pliego de condiciones, se resolverá de conformidad con lo dispuesto por la Ley General de la Contratación Pública y el Reglamento y cualquier otra legislación.