SUMINISTRO DE REACTIVOS

REQUISITOS ADMISIBILIDAD

1. El oferente debe contar con al menos 5 años de experiencia en la venta de suministros de reactivos. Para evidenciar lo anterior deberá presentar una Declaración Jurada, suscrita por la persona física oferente o por el representante legal de la persona jurídica, según corresponda, la cual deberá indicar, como mínimo, el período durante el cual se ha desarrollado dicha actividad, de manera que permita a la Administración verificar el cumplimiento de la experiencia mínima requerida.
2. El oferente debe presentar Copia de la Ficha Datos de Seguridad (FDS), este documento verifica la información detallada sobre el producto ofertado y aporta indicaciones para almacenaje, manipulación y eliminación en condiciones seguras.
3. El oferente debe presentar la Declaración beneficiario final debidamente llena y firmada, este documento se encuentra en la sección [ F. Documento del pliego de condiciones] en SICOP.

1. DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Para el análisis y estudio técnico de las ofertas mantener el consecutivo y orden presentado en este cuadro.

Partida	SC	Cant	Unidad	Descripción
1.	288439	375	cu	Ampollas Colilert 18 -        Sustrato cromógeno en ampolla para 100 mL para detección de coliformes y Escherichia coli con resultados en 18 h -        Con fecha de vencimiento posterior a 12 meses después de la fecha de entrega. -        Presentación: Unidad
2.	288502	1246	cu	Ampollas Colilert 18 -        Sustrato cromógeno en ampolla para 100 mL para detección de coliformes y Escherichia coli con resultados en 18 h -        Con fecha de vencimiento posterior a 12 meses después de la fecha de entrega. -        Presentación: Unidad
3.	288781 Línea N°1	12	cu	Alambre cobre (agente reductor) -        Número de parte 200014271 -        Presentación: Envase con 100 gramos cada uno -        Igual o superior a la marca Elementar Américas
4.	288781 Línea N°2	6	cu	Óxido de tungsteno -        Número de parte 200008986 -        Presentación: Envase con 60 gramos cada uno -        Igual o superior a la marca Elementar Américas
5.	288781 Línea N°3	1	cu	Lana de plata -        Uso laboratorio -        Número de parte 200005872 -        Presentación: Recipiente -        Igual o superior a la marca Elementar Américas
	289235 Línea N°1	1	cu	Reactivo de manganeso rango alto -        Rango: 0,0 a 20,0 ppm -        Presentación: Paquete con 25 pruebas -        Igual o superior a la marca Hanna Instruments. Código HI709-25
	289235 Línea N°2	1	cu	Solución verificación para checker manganeso rango alto -        Rango: 0,0 a 20,0 ppm -        Igual o superior a la marca Hanna Instruments. Código HI709-11
8.	289235 Línea N°3	1	cu	Reactivo Fluoruros rango bajo -        Rango: 0 a 2,00 mg/L -        Presentación: Paquete con 25 pruebas -        Igual o superior a la marca Hanna Instruments. Código HI729-26
9.	289235 Línea N°4	1	cu	Solución verificación para checker fluoruros rango bajo -        Rango: 0 a 1 ppm -        Igual o superior a la marca Hanna Instruments. Código HI729-11
10.	289235 Línea N°5	1	cu	Reactivo hierro rango alto -        Rango: 0 a 5,00 mg/L -        Presentación: Paquete con 25 pruebas -        Igual o superior a la marca Hanna Instruments. Código HI721-25
11.	289235 Línea N°6	1	cu	Solución verificación para checker Hierro Rango alto -        Rango: 0 a 1 ppm -        Igual o superior a la marca Hanna Instruments. Código HI721-11
12.	289235 Línea N°7	1	cu	Solución verificación para checker Color del Agua -        Rango: 0 - 500 pcu -        Igual o superior a la marca Hanna Instruments. Código HI727-11
13.	289235 Línea N°8	1	cu	Reactivo nitritos rango bajo -        Parámetros: Mn, F-, Fe, NO2-, Cr, PO4(-3) -        Presentación: Paquete con 25 pruebas -        Igual o superior a la marca Hanna Instruments. Código HI707-25
14.	289235 Línea N°9	1	cu	Solución verificación para checker Nitritos rango bajo -        Rango: 0 - 600 ppb -        Igual o superior a la marca Hanna Instruments. Código HI707-11
15.	289235 Línea N°10	1	cu	Reactivo cromo hexavalente rango bajo -        Rango: 0 - 300 ppb -        Presentación: Paquete con 25 pruebas -        Igual o superior a la marca Hanna Instruments. Código HI749-25
16.	289235 Línea N°11	1	cu	Solución verificación para checker cromo VI rango bajo -        Rango: 0 - 300 ppb -        Igual o superior a la marca Hanna Instruments. Código HI749-11
17.	289235 Línea N°12	1	cu	Test kit nitratos NO3-N -        Rango: Cubo 0 a 50 mg/l -        Presentación: Paquete con 100 pruebas -        Igual o superior a la marca Hanna Instruments. Código HI3874
18.	289235 Línea N°13	1	cu	Colorímetro digital para realizar test de fosfatos -        Rango alto: 0.0 a 30.0 ppm -        Resolución: 0.1 ppm -        Precisión:  ± 1.0 ppm ± 5% de lectura -        Fuente de luz: LED a 525 nm -        Dimensiones: 81.5 mm x 61 mm x 37.5 mm -        Incluye: 2 cubetas de muestra con tapas, kit de inicio de reactivo de fosfato LR para 20 pruebas (reactivo líquido), batería, instrucciones y guía de inicio rápido. -        Igual o superior a la marca Hanna Instruments. Código HI717
19.	289235 Línea N°14	1	cu	Reactivo Fosfatos rango alto -        Rango: 0 a 30,0 mg/L -        Presentación: Paquete con 40 pruebas -        Igual o superior a la marca Hanna Instruments. Código HI717-25
20.	289235 Línea N°15	1	cu	Solución verificación para checker fosfatos rango alto -        Rango 0 y 15 ppm -        Igual o superior a la marca Hanna Instruments. Código HI717-11
21.	289235 Línea N°16	1	cu	Checker dureza total rango bajo -        Rango: 0 a 350 mg/L -        Resolución: 1 ppm (mg/L) -        Exactitud: ±6 ppm ±6% -        Dimensiones: 86.0 x 61.0 x 37.5 mm -        Igual o superior a la marca Hanna Instruments. Código HI735
22.	289235 Línea N°17	1	cu	Reactivo dureza total rango bajo -        Rango: 0 a 350 mg/L -        Presentación: Paquete con 25 pruebas -        Igual o superior a la Marca Hanna Instruments. Código HI735-25
23.	289235 Línea N°18	1	cu	Solución verificación para Checker dureza total rango bajo -        Rango: 0 a 350 mg/L -        Igual o superior a la marca Hanna Instruments. Código HI735-11
24.	289235 Línea N°19	1	cu	Colorímetro digital para realizar test de amonio -        Rango medio: 0 a 9.99 ppm -        Resolución: 0.01 ppm -        Precisión:  ± 0.05 ppm ± 5% de la lectura -        Fuente de luz: LED a 470 nm -        Dimensiones: 81.5 mm x 61 mm x 37.5 mm -        Incluye: 2 cubetas de muestra con tapas, kit de reactivo de amoniaco para 25 pruebas (1 frasco de HI733A-0 y 1 frasco de HI733B-0), batería, manual de instrucciones y guía de inicio rápido. -        Igual o superior a la marca Hanna Instruments. Código HI715
25.	289235 Línea N°20	1	cu	Reactivo Amonio rango medio -        Rango: 0 a 9,99 mg/L -        Presentación: Paquete con 25 pruebas -        Igual o superior a la marca Hanna Instruments. Código HI715-25
26.	289235 Línea N°21	1	cu	Solución verificación para Checker amonio rango medio -        Rango: 0 a 9,99 ppm -        Igual o superior a la marca Hanna Instruments. Código HI715-11
27.	289235 Línea N°22	1	cu	Colorímetro digital para realizar test de cobre -        Rango bajo: 0 a 999 ppb -        Resolución: 1 ppb -        Precisión:  ± 10 ppb ± 5% de la lectura -        Fuente de luz: Diodo emisor de luz 575nm -        Dimensiones: 81.5 mm x 61 mm x 37.5 mm -        Incluye: 2 cubetas con tapa, reactivo para 6 tests, batería, instrucciones y guía rápida de uso. -        Igual o superior a la marca Hanna Instruments. Código HI747
28.	289235 Línea N°23	1	cu	Reactivo cobre -        Rango: 0 a 999 ppb -        Presentación: Paquete con 25 pruebas -        Igual o superior a la marca Hanna Instruments. Código HI747-25
29.	289235 Línea N°24	1	cu	Solución de verificación para checker cobre rango bajo -        Rango: 0 a 999 ppb -        Igual o superior a la marca Hanna Instruments. Código HI747-11
30.	289235 Línea N°25	1	cu	Colorímetro digital para realizar test de cloruros -        Rango bajo: 0 a 20,0 ppm -        Resolución: 0.1 ppm -        Precisión:  ± 6% de la lectura ± 0.5 ppm -        Fuente de luz: LED a 470 nm -        Dimensiones: 86.0 mm x 61.0 mm x 37.5 mm -        Incluye: 2 cubetas y tapas, kit de inicio de reactivo (6 paquetes de reactivo), (2) jeringas de 1 ml con puntas, (1) batería AAA de 1.5X y un manual de instrucciones. -        Igual o superior a la marca Hanna Instruments. Código HI753
31.	289235 Línea N°26	1	cu	Test Kit sulfato rango alto -        Rango: 100 a 1000 - 1000 a 10000 mg/ L -        Presentación: Paquete con 200 pruebas -        Igual o superior a la marca Hanna Instruments. Código HI38001
32.	289235 Línea N°27	1	cu	Test Kit Sulfito Na2SO3 -        Rango: 0,0 a 20,0 - 0 a 200 mg/ L -        Presentación: Paquete con 110 pruebas -        Igual o superior a la marca Hanna Instruments. Código HI3822
33.	290156 Línea N°3	1	paquete	Medio Yed agar en polvo deshidratado para reconstitución en 2 litros para cultivo de levaduras -        Componentes: agar, dextrosa (glucosa) y extracto de levadura -        Presentación: Sobre con 100 gramos -        Igual o superior a la marca Carolina Biological
34.	290156 Línea N°6	3	caja	Reactivo para test de DQO -        Presentación: Caja con 25 pruebas -        Igual o superior a la marca Hanna. Código HI937554B-25
35.	290862 Línea N°1	2	litro	Agua libre de nucleasas (DNasas y RNasas) -        Grado molecular, apta para uso en laboratorio. -        Estéril -        Listo para uso en técnicas de biología molecular. -        Presentación: Envase con 1 o 2 litros
36.	290862 Línea N°2	1	cu	Reactivo TG Color GPO/PAP AA -        En línea líquida -        Método enzimático para la determinación de triglicéridos en suero o plasma, de uso en laboratorio clínico. -        Reactivo A: buffer Good, lipoproteína lipasa (LPL), glicerol quinasa (GK), glicerol fosfato oxidasa (GPO), peroxidasa (POD), adenosina trifosfato (ATP) y 4-aminofenazona (4-AF). Reactivo B: clorofenol. -        Presentación: 4 x 100 mL. -        Igual o superior a la marca Wiener Lab
37.	290862 Línea N°3	1	frasco	Medio mínimo con Vitaminas (MV) -        En polvo deshidratado para reconstitución en laboratorio para cultivo de levaduras. -        Componentes: base de nitrógeno de levadura sin aminoácidos, sulfato de amonio, dextrosa (glucosa) y agar. -        Presentación: Envase con 94 gramos para preparar 2 litros de Minimal -        -Igual o superior a la marca Carolina Biological
38.	290862 Línea N°4	1	frasco	Tricina en polvo -        Cristalino de alta pureza -        Color blanco -        Apto para uso en laboratorio -        Utilizado como agente tampón en aplicaciones bioquímicas y de biología molecular, estable y soluble en agua. -        Presentación: Envase con 250 gramos
39.	290862 Línea N°5	25	cu	Sistema API 20E -        En tiras de identificación bioquímica para enterobacterias y otros bacilos Gram negativos. -        Producto de uso en laboratorio microbiológico para identificación bacteriana mediante pruebas enzimáticas estandarizadas. -        Presentación: Unidad -        Igual o superior a la marca Bio Mérieux
40.	290862 Línea N°6	1	frasco	Medio de cultivo Agar Recuento Estándar o Agar Recuento en placa (Medio ARE) -        En polvo deshidratado -        Uso en laboratorio microbiológico para el cultivo de microorganismos. -        Componentes: Peptonas, extracto de levadura, fuentes de carbono y nitrógeno, sales minerales y agar (según formulación del fabricante). -        Presentación: Envase con 500 gramos
41.	290862 Línea N°7	1	frasco	Sulfato de amonio -        CAS: 7783-20-2 -        Pureza al 95% -        Uso general laboratorio -        Presentación: Envase con 500 gramos

CONDICIONES GENERALES PARA LA CONTRATACIÓN

(Incoterm DDP — En plaza)

GENERALIDADES

1. Serán personas oferentes todas aquellas personas físicas o jurídicas que presenten sus ofertas en forma electrónica por medio del Sistema Digital Unificado, actuando por sí mismo o por medio de un representante.
2. Por el solo hecho de presentar su oferta en el presente concurso, la persona oferente admite:

- Conocer completamente las condiciones del concurso, sus aclaraciones o modificaciones, y que acepta todos los términos y condiciones que en ellos constan.

- Cumplir estrictamente con las obligaciones laborales y de seguridad social de sus trabajadores y que el contrato que se llegue a suscribir entre las partes no generará responsabilidad alguna para el ITCR, en cuanto a dichos rubros.

- Someterse a la jurisdicción y a los Tribunales Nacionales.

1. El ITCR verificará la situación de la persona oferente con sus obligaciones con el Ministerio de Hacienda, mediante el sitio https://www.hacienda.go.cr/ATV/frmConsultaSituTributaria.aspx. En caso de duda con la información obtenida, el funcionario encargado de este proceso remitirá la prevención respectiva a la persona oferente.

OFERTAS ELECTRÓNICAS

1. Toda oferta debe ser elaborada y presentada en el Sistema Digital Unificado, a más tardar a la hora y fecha indicada en el pliego de condiciones como cierre de recepción de ofertas.
2. En los casos cuando se aporten manuales o documentación técnica que no esté disponible en documento electrónico o no cuente con firma digital certificada, este se debe incluir como un archivo PDF o JPG.
3. La información técnica o complementaria y los manuales de uso expedidos por el fabricante deberán presentarse en idioma español, según se indica en el artículo 118 del Reglamento de la Ley General de Contratación Pública (RLGCP), salvo que en el pliego de condiciones se permitan otros idiomas con la traducción debidamente consularizada o se acepte una traducción libre de su texto.
4. La persona oferente debe tener una cuenta domiciliada, cuenta que utilizará para realizar el pago del monto correspondiente por los timbres y a los depósitos o transferencias en efectivo correspondiente a garantías de cumplimiento o colateral.
5. El acto de apertura de las ofertas se realizará mediante el Sistema Digital Unificado, en la fecha y hora establecida en el pliego de condiciones.
6. Las personas oferentes podrán efectuar observaciones al acta de apertura de ofertas en forma electrónica por medio del Sistema Digital Unificado dentro del plazo de un día hábil posterior a la publicación de la apertura.
7. Todas las unidades de medidas que se utilicen en la oferta deben estar dadas en el Sistema Internacional (S.I.) de Pesos y Medidas.
8. No se autoriza la presentación de ofertas en conjunto.
9. Oferta Base y Ofertas Alternativas:

- La oferta base es aquella que cumple con los requisitos establecidos en el pliego de condiciones (Condiciones Generales, Especificaciones Técnicas y Planos cuando correspondan).

- En el pliego de condiciones se indicará cuando se aceptan ofertas alternativas, se entenderá por oferta alternativa una propuesta distinta a la definida en el pliego de condiciones, respetando el núcleo del objeto y la necesidad a satisfacer, que puede ser conveniente y oportuna para la entidad. La Institución en la sección [5. Oferta] del pliego de condiciones indicará la cantidad máxima de ofertas base y alternativas que se permitirán.

1. Cantidad de Ofertas: Para efectos de presentar varias ofertas, la persona oferente deberá registrarlas de forma separada en el Sistema Digital Unificado.
2. Cuando la Institución requiera muestras del producto a ofertar, en la sección [11. Información, bien, servicio u obra] en el detalle de línea del pliego de condiciones se indicará cómo se llevará a cabo la entrega, la custodia, el análisis y la devolución de las muestras.

PÓLIZA

Para contratar con la Administración es obligatorio cumplir con lo establecido en los artículos 193 y 201 del Código de Trabajo, en cuanto a la obligación de asegurar a sus trabajadores contra riesgos del trabajo en todas las actividades laborales. Lo cual será verificado con la presentación de la correspondiente Certificación de Riesgos de Trabajo al presentar la oferta y durante todo el período de ejecución contractual.

GARANTÍA SOBRE LOS BIENES Y SERVICIOS

1. La oferta debe indicar claramente y por escrito el plazo de la garantía de los bienes o servicios.
2. La garantía debe ser real y domiciliaria (se debe realizar en las instalaciones del Instituto Tecnológico de Costa Rica). Para efectos de garantía no se aceptarán bienes o servicios con características o calidades menores a las adjudicadas.

EJECUCIÓN DE GARANTÍA DE FUNCIONAMIENTO

1. La persona contratista quedará comprometida a reponer, por su cuenta y riesgo, incluyendo el transporte y cualquier otro gasto adicional, los bienes o servicios que se compruebe se han dañado o bien que presenten problemas durante el período de garantía como consecuencia de defectos de fabricación, por mala calidad de los materiales empleados, por funcionamiento defectuoso, por deficiente embalaje o por cualquier otra causa imputable a la persona contratista, incluyendo los faltantes de fábrica.
2. Los bienes o servicios reemplazados por las causas mencionadas anteriormente gozarán de las mismas garantías de reemplazo por cuenta de la persona contratista. Si el daño se repitiera se suspenderá la vigencia del periodo que la persona contratista tarda en reemplazar el producto adjudicado una vez comprobado que no existan defectos, la garantía vuelve a correr por lo que resta del periodo de vigencia. Los bienes o servicios reemplazados gozarán del mismo periodo de garantía originalmente solicitado.
3. La persona contratista, en todos los casos, cubrirá los costos de envío, sustitución y devolución.
4. En caso de que corresponda la persona contratista deberá garantizar la existencia y el suministro de piezas de repuesto, incluyendo los componentes que no sean de su manufactura.
5. En caso de contratación de servicios, éstos deben responder a los fines expuestos en el contrato, sin perjuicio de las mejoras que puedan sobrevenir, pero nunca podrá ser en detrimento de la necesidad pública contratada

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

1. Debe ser presentada en forma electrónica, en cualquier moneda extranjera o bien en su equivalente en moneda nacional, al tipo de cambio de referencia para la venta, calculado por el Banco Central de Costa Rica, vigente al día anterior de la suscripción del contrato. En este último caso la persona contratista está obligada a mantener actualizado el monto de la garantía.
2. Deberá estar vigente por el plazo indicado en la sección [4. Garantías] del pliego de condiciones o en su defecto hasta por el plazo de dos meses adicionales a la fecha probable de la recepción definitiva del objeto contractual.
3. Será devuelta por medio del sistema digital unificado a la persona contratista en el plazo indicado en las condiciones del pliego de condiciones o en su defecto dentro de los 20 días hábiles siguientes a la fecha en que la Administración haya recibido de forma definitiva y a satisfacción el contrato, comprobado mediante documento suscrito por el Administrador del Contrato, previa solicitud del contratista.
4. En el caso de que el ITCR se viera obligado a ejecutar la garantía antes del vencimiento del contrato, la persona adjudicataria rendirá una nueva, de manera que el contrato en todo momento quede garantizado hasta su ejecución total. En caso de no rendir la nueva garantía, será motivo suficiente para resolver el contrato.
5. Es una obligación de la persona contratista mantener vigente la garantía de cumplimiento hasta por el plazo de dos meses adicionales a la fecha probable de la recepción definitiva del objeto contractual. Si un día hábil antes del vencimiento de la garantía, la persona contratista no ha prorrogado su vigencia, el ITCR podrá hacerla efectiva en forma preventiva y mantener el dinero en una cuenta bajo custodia, el cual servirá como medio resarcitorio en caso de incumplimiento. En este caso la persona contratista podrá presentar una nueva garantía sustitutiva.
6. Tanto para la garantía de cumplimiento y colateral, el monto o porcentaje, así como su vigencia se establecerán en la sección (4. Garantías) del pliego de condiciones.
7. Las garantías de cumplimiento y colateral deberán rendirse por medios electrónicos, de acuerdo con lo establecido en el artículo 44 del Decreto No. 36242-MP-Plan.
8. Cuando se trate de una garantía de cumplimiento o colateral otorgada mediante un depósito de bono de garantía, el obligado, para rendir la garantía electrónica deberá acudir a una entidad emisora de este tipo de garantías. La entidad garante deberá transmitirla al Sistema Digital Unificado en el mismo acto de su emisión.
9. Cuando la garantía de cumplimiento se rinda mediante certificados de depósito a plazo, bonos del Estado y sus Instituciones y cheques certificados o de gerencia de un banco del Sistema Bancario Nacional, el obligado deberá entregar estos valores al banco asignado para este efecto en las condiciones particulares del pliego de condiciones para que dicha entidad se encargue de su custodia.
10. Cuando la garantía de cumplimiento se rinda mediante dinero en efectivo, el obligado, utilizando el Sistema Digital Unificado deberá transferir el dinero a una cuenta domiciliada de la Institución.

PATENTE, PERMISO SANITARIO DE FUNCIONAMIENTO Y PYME

1. Patente respectiva donde acredite la actividad comercial, debe ser afín al objeto contractual y a nombre de la persona física o jurídica que presenta la oferta. Para comprobar el requisito debe presentar Copia de la Patente o en su defecto la nota emitida por la Municipalidad respectiva en donde expresamente se indique que se exonera de la patente para la actividad comercial ofertada. No se aceptan declaraciones juradas.
2. Todo oferente deberá contar con el Permiso Sanitario de Funcionamiento de la empresa o persona física, extendido por el Ministerio de Salud, de conformidad con los Decretos D-34728-S y D-6985-S, Reglamento General de Otorgamiento de Permisos de Funcionamiento y sus reformas; el mismo debe estar emitido a nombre del oferente y la actividad autorizada debe ser atinente a lo requerido por la Administración; asimismo, debe estar vigente, para lo cual deben aportar copia de los documentos que demuestren tales condiciones. Para los casos que estén exentos de contar con el Permiso Sanitario de Funcionamiento deben aportar documento del Ministerio de Salud que así lo acredite.
3. El oferente que ostente la condición de Pequeña y Mediana Empresa (PYME) deberá aportar copia de la certificación PYME vigente, emitida por el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), mediante la cual se acredite dicha condición, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Ley N°8262, Ley de Fortalecimiento de las Pequeñas y Medianas Empresas, y el artículo 3, inciso m), de la Ley N°6054, Ley Orgánica del Ministerio de Economía, Industria y Comercio.

En aquellos casos en que, por disposición legal o reglamentaria, no corresponda al oferente contar con la certificación PYME, deberá aportar la documentación idónea que acredite y justifique dicha circunstancia.

PRECIOS

1. Para la evaluación y análisis del precio presentado en la oferta, el ITCR aplicará lo establecido en el artículo 44 del Reglamento a la Ley General de Contratación Pública.
2. Los precios cotizados serán firmes, definitivos y en plaza (Incoterm DDP - nacionalizados). Lo anterior, sin perjuicio de la aplicación de los mecanismos de revisión de precios vigentes, o que se indiquen, en lo que se refiere únicamente a cotizaciones en colones.
3. Cuando se trate de la contratación de obras y servicios la persona oferente deberá indicar en la sección (Información de bienes servicios u obras) el desglose de la estructura del precio. En el caso de bienes, cuando se solicite en el pliego de condiciones. La Administración se reserva la posibilidad de solicitar, en cualquier tipo de objeto contractual, la documentación que justifique el precio cotizado cuando lo estime necesario para el análisis de razonabilidad de precios.
4. El precio total cotizado debe presentarse en números con no más de dos decimales y en letras coincidentes, en caso de duda prevalecerá el precio cotizado en letras. Las ofertas presentadas en moneda extranjera serán comparadas con respecto a las cotizaciones en moneda nacional, según el tipo de cambio de referencia para la venta, calculado por el BCCR, vigente al día de apertura de las ofertas, según lo establecido en el artículo 98 del Reglamento de la Ley General de Contratación Pública.
5. La persona oferente debe detallar con claridad y en forma expresa, todo tipo de erogación a cargo del ITCR que se derive de la adjudicación de esta contratación.
6. Cuando la persona oferente se encuentre registrada como PYME de conformidad con el artículo 3, inciso m), de la Ley N.° 6054, deberá indicarlo en su oferta y aportar la certificación vigente emitida por el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), a efecto de que le sea aplicado el régimen legal correspondiente. Cuando el objeto contractual sea de producción nacional, el pliego de condiciones podrá asignar un puntaje de hasta un diez por ciento (10%) en el sistema de evaluación de ofertas, para lo cual la persona oferente deberá aportar el certificado de Producción Nacional emitido por el MEIC, conforme al Decreto Ejecutivo N.° 43272-MEIC-H-COMEX.

NORMATIVA INTERNA

1. Los Campus y Centros Académicos del ITCR son 100% Espacios Libres de Humo de Tabaco, acordado en la sesión ordinaria del Consejo Institucional No. 2754, del 8 de marzo del 2012, por lo tanto: No se permite fumar dentro de las instalaciones incluido parqueos y zonas verdes.
2. Se debe acatar lo establecido en el artículo 39 del Reglamento contra el Hostigamiento Sexual en el Empleo y la Academia del ITCR.
3. Se deben acatar las normas vigentes del "Reglamento contra el Acoso Laboral en el Instituto Tecnológico de Costa Rica".
4. Todos los Campus y Centros Académicos del ITCR están cubiertos por el "Reglamento contra la Discriminación por orientación sexual, identidad y expresión de género", aprobado por el Consejo Institucional, en la Sesión Ordinaria No. 3247, Artículo 7, del 15 de diciembre de 2021, el cual se encuentra en la página web del ITCR. En dicho reglamento en el artículo 25 inciso g, se establecen las sanciones que en incumplimiento de este Reglamento serán aplicadas.
5. Todos los reglamentos mencionados en esta cláusula pueden ser consultados en la página web del ITCR en la sección reglamentos.

PARTICIPACIÓN EN CONSORCIO

1. En concordancia con los artículos 125 inciso d) y del 127 al 130 (ambos inclusive) del Reglamento a la Ley General de Contratación Pública, el ITCR permitirá la presentación de ofertas en consorcio, bajo los siguientes términos:
2. Las personas físicas o jurídicas que participen formando un consorcio, deben presentar sus documentos o atestados en forma individual con la presentación de la plica, para su respectivo análisis.
3. Si uno o varios de los miembros del consorcio fuesen empresas o personas físicas extranjeras, la documentación que presenten para el análisis de la Administración debe venir en original o copia certificada.
4. El ITCR podrá solicitar, a su discreción, la ampliación de la información, así como las aclaraciones que considere razonables, en aras de lograr una adecuada comparación entre los oferentes.
5. La documentación debe incluir toda aquella información necesaria para la adecuada interpretación, usando terminología aceptada que pueda expresar mejor su significado y el carácter de dicha información.
6. Para efectos de análisis, cada empresa o persona física que conforme el consorcio, debe ser estudiada en forma separada, para luego determinar su idoneidad en forma conjunta.

SUBCONTRATACIÓN

Se debe aportar junto con la oferta un listado de las empresas o persona física subcontratadas. En ese detalle, se indicarán los nombres de todas las personas físicas y jurídicas con las cuales se va a subcontratar, incluyendo su porcentaje de participación en las prestaciones a realizar y se aportará una certificación de los titulares del capital social y de los representantes legales de aquellas.

IMPUESTOS

1. La persona oferente deberá presentar en la sección (Información de bienes, servicios u obras) de la oferta un desglose de los bienes o servicios ofrecidos junto con los impuestos. En caso de que el pliego de condiciones se refiera a algún rubro sujeto a exenciones o exoneraciones establecidas en alguna ley especial, se entenderá que esto aplica para el ITCR, salvo si la ley respectiva dispone que la exención o exoneración aplica también para la persona contratista.
2. Si se omite esta referencia se tendrán por incluidos en el precio cotizado, tanto los impuestos, tasas, sobretasas y aranceles de importación, como los demás impuestos del mercado local.
3. Con el fin de verificar el monto de los impuestos correspondientes, la persona contratista deberá presentar dentro de sus facturas un desglose de los bienes y/o servicios adquiridos y los impuestos en forma separada.
4. Para el caso de pagos de servicios que se deban acreditar en el extranjero, el ITCR realizará la retención correspondiente del Impuesto sobre las Remesas al exterior vigente al momento de acreditar el pago, y cuyo detalle se encuentra incluido en el artículo 59 de la Ley de Impuesto sobre la Renta No. 7092.
5. Para el caso de pagos que se deban acreditar en Costa Rica, el ITCR realizará la retención correspondiente del Impuesto sobre la Renta vigente al momento de acreditar el pago, y cuyo detalle se encuentra incluido en el artículo 23 inciso g) de la Ley del Impuesto sobre la Renta No. 7092.
6. El ITCR es contribuyente del Impuesto sobre el Valor Agregado (IVA), el cual grava los bienes y servicios con un 2% para las Universidades Estatales, esto de acuerdo con el Reglamento de la Ley del Impuesto sobre el Valor Agregado, Decreto Ejecutivo N°41779, artículo 23 inciso e), Aplicación de tarifas reducidas, del Ministerio de Hacienda. Por lo que los impuestos deben indicarse por separado, según artículo 98 del Reglamento a la Ley General de Contratación Pública, caso contrario se presume que el monto cotizado los contempla.

INFORMACIÓN TÉCNICA

1. Toda oferta debe suministrar la documentación técnica, expedida por el fabricante y suficiente que permita su análisis y estudio comparativo para efectos de adjudicación.
2. Tratándose de la adquisición de bienes, cuando únicamente puedan ser caracterizados total o parcialmente mediante nomenclatura, simbología, signos distintivos no universales, o marca, ello se hará a manera de referencia. Únicamente podrá ser estricta la aplicación de estas referencias cuando el objeto de contratación se trate de repuestos genuinos o la fabricación de piezas que por su aplicación dentro del proyecto pueda tener el carácter de "especial".
3. La persona oferente debe indicar marcas, modelos, códigos y descripción del producto ofrecido según corresponda, de lo contrario su oferta quedará excluida, según resoluciones RC-006-2000 del 1 de febrero del 2000 y R-DCA-263-2011, ambas de la Contraloría General de la República.
4. Toda descripción en el pliego de condiciones de: catálogos, nombres, marcas, especificaciones y otras indicaciones que correspondan a determinadas casas comerciales deben tomarse únicamente como referencia, ya que han sido citados solamente con el propósito de identificar, describir e indicar las características del objeto deseado para mayor claridad de los oferentes. Cuando se mencione la marca de un objeto o característica inherente a él, se entenderá que puede ser suplido en forma equivalente, pero de calidad y especificaciones iguales o superiores a las de las marcas señaladas.
5. En caso de que el oferente detecte en el presente pliego de condiciones que se carece de algún elemento para su correcta ejecución, funcionalidad o cumplimiento del bien, deberá advertirlo oportunamente al ITCR antes de la apertura del concurso, de lo contrario no podrá invocar esa circunstancia para eximirse de responsabilidad durante una eventual ejecución contractual, en atención a lo dispuesto en el RLGCP.
6. Para la adquisición de bienes todo oferente debe adjuntar la Ficha Técnica en cada una de las partidas ofertadas.
7. Cuando la naturaleza del bien lo requiera, los empaques y embalajes deben ser apropiados al tipo de mercancía y garantizar su adecuada conservación durante el transporte y almacenamiento; el pliego de condiciones podrá detallar las indicaciones de manejo, riesgo, refrigeración u otra seguridad especial que corresponda, así como la exigencia de que las etiquetas de la mercadería se presenten en idioma español.

NORMAS DE CALIDAD

1. Cuando se trate de la adquisición de bienes o servicios, la persona oferente, deberá indicar las normas bajo las cuales se rigen los bienes o servicios ofrecidos. Cualquier discrepancia con lo especificado por la Administración, en cuanto a estas normas, deberá ser indicada por la persona oferente agregando la norma a utilizar y la equivalencia con las normas que la Administración indicó en el Pliego de condiciones.
2. Donde quiera que se mencione una norma o especificación, debe entenderse que se aceptará, a criterio exclusivo del ITCR cualquier otra internacionalmente reconocida que garantice una calidad igual o superior a lo estipulado.
3. En lo que atañe a las regulaciones de calidad se deberán respetar las regulaciones de la Ley del Sistema Nacional de la Calidad, de acuerdo con el Artículo 90 del Reglamento a la Ley General de Contratación Pública, contenido del pliego de condiciones, sección 3 inciso a.

TRÁMITE DE EXONERACIÓN

1. Cuando el pliego de condiciones habilite expresamente el trámite de exoneración ante el Ministerio de Hacienda, la persona contratista debe presentar al ITCR la siguiente documentación:
2. Solicitud escrita de exoneración suscrita por la persona contratista o su representante, en esta hará referencia a la contratación que da origen a la solicitud y deberá indicar el número de documento de embarque, el tipo de transporte (vapor, avión o terrestre), el país de procedencia, el consignatario, el remitente, el peso bruto en kilos y el valor CIF en dólares moneda de Estados Unidos de América.
3. Una copia de la(s) factura(s) del o los suministros a exonerar, la misma debe ser redactada en español o en su defecto debe venir acompañada con la traducción correspondiente. En el caso de que en una misma factura se consignen otros suministros, se debe indicar claramente, cuáles son los bienes que serán entregados a la Institución.

iii. Cuando un contratista nacional intermedie en la importación: Una copia del documento de embarque o guía aérea, el cual debe cumplir con todos los requisitos legales que exigen las aduanas del país, para cumplir con los trámites de exoneración. Asimismo, debe contener un "Endoso comercial a favor del ITCR", firmado por el apoderado Generalísimo, o su representante legal, indicando el nombre, número de cédula y firma.

1. Cuando un contratista internacional intermedie en la importación: Una copia del documento de embarque o guía aérea, el cual debe cumplir con todos los requisitos legales que exigen las aduanas del país, para cumplir con los trámites de exoneración. Asimismo, puede estar consignado al ITCR o en su defecto contener un "Endoso comercial a favor del ITCR", firmado por el apoderado Generalísimo, o su representante legal, indicando el nombre, número de cédula y firma.
2. El ITCR entregará al contratista o su representante en Costa Rica, la documentación pertinente a la exoneración para que realicen en la Aduana o Almacén Fiscal los trámites de desalmacenaje y posterior entrega del bien en las bodegas de la Institución o en el lugar acordado.
3. Es responsabilidad del contratista cubrir con todos los gastos, que ocasione el internamiento, desalmacenaje, transporte dentro y fuera del país, hasta entregar el bien en las bodegas de la Institución.

MODALIDADES DE PAGO

1. El ITCR cancelará a la persona contratista el monto respectivo dentro de los 30 días naturales siguientes a la recepción a satisfacción del contrato. Para ello, una vez recibido el bien, obra o servicio a satisfacción por el Administrador de contrato, la persona contratista debe enviar la factura a la dirección de correo electrónico pagostecapro@itcr.ac.cr (Campus Tecnológico Central Cartago) o pagostecsc@itcr.ac.cr (Campus Tecnológico Local San Carlos). Se debe contar con el visto bueno de la persona Administradora del contrato, para así proceder con el pago correspondiente.
2. Cuando la adjudicación se consigne en moneda extranjera, el pago se realizará en colones calculados al tipo de cambio interbancario de venta emitido por el Banco Central de Costa Rica para las operaciones con el Sector Público no bancario, vigente al día en que se realice la transferencia respectiva, según Directriz N°DFC-001-2017 "Uso del tipo de cambio en las operaciones del ITCR". En caso de que la persona contratista solicite una prórroga originada por motivos no imputables al ITCR, el pago se calculará al tipo de cambio establecido en la fecha de entrega inicial.
3. El ITCR indicará en la sección [11. Información de bien, servicio u obra] del pliego de condiciones, en el detalle de partida las modalidades de pago que utilizará para cumplir su obligación.

MULTAS

1. Se cobrará la multa correspondiente cuando se compruebe la existencia de incumplimientos parciales, defectos o atrasos en la entrega de los bienes, obras o servicios, sin que ello implique un incumplimiento grave de las obligaciones contractuales.
2. La multa será definida por el órgano técnico competente como parte de la solicitud de contratación o del pliego de condiciones, debiendo constar en el expediente el análisis técnico que determina su monto o porcentaje, de conformidad con la Ley General de Contratación Pública, N.° 9986, y su Reglamento.
3. El cobro de la multa se hará mediante acto motivado, con indicación de la prueba que lo sustente, y se rebajará de la factura pendiente de pago, sin perjuicio de otros daños que el incumplimiento genere.

CLÁUSULA PENAL

1. La cláusula penal sanciona los atrasos o entregas anticipadas no autorizados por la Administración del contrato en cualquiera de las obligaciones contractuales.
2. Su monto o porcentaje será definido por el órgano técnico designado en cada contratación, con fundamento en el estudio previo que valore, al menos: el tiempo del recurso administrativo y técnico involucrado en atender el incumplimiento, el nivel de criticidad del bien, obra o servicio para la continuidad de las labores institucionales, el monto del contrato y el plazo pactado.
3. Una vez cubierto el tope del veinticinco por ciento (25%) del monto total del contrato, el ITCR queda facultado para iniciar el procedimiento de resolución contractual por incumplimiento, sin perjuicio del cobro de los daños y perjuicios que corresponda.
4. El cobro de la cláusula penal requiere acto motivado, con indicación de la prueba que lo sustente, tramitado conforme al procedimiento de la Ley General de Contratación Pública y su Reglamento.

PRÓRROGAS DEL CONTRATO

1. Las prórrogas contractuales no operan de forma automática, salvo disposición distinta prevista expresamente en el pliego de condiciones para el caso concreto, y son facultativas para la Administración.
2. Previo a resolver sobre una prórroga, el Administrador del contrato deberá verificar: i) que no exista un incumplimiento grave de las condiciones y plazos pactados; ii) que subsista la necesidad institucional del objeto contractual; iii) que las condiciones de precio no resulten excesivas respecto del mercado, para lo cual deberá constar en el expediente el estudio comparativo respectivo; iv) tratándose de proveedor único o exclusivo, que dicha condición se mantenga y que no existan alternativas idóneas en el mercado; v) la existencia de contenido presupuestario suficiente; y vi) que la persona contratista se encuentre al día en sus obligaciones obrero-patronales con la Caja Costarricense de Seguro Social, conforme a los artículos 74 y 74 bis de la Ley Constitutiva de la C.C.S.S., N.° 17, así como en sus obligaciones tributarias y con FODESAF.
3. De determinarse procedente la prórroga, se notificará a la persona contratista con al menos 30 días naturales de antelación al vencimiento del contrato, salvo caso fortuito o fuerza mayor debidamente motivado en el expediente, en cuyo caso podrá variarse dicho plazo previa coordinación con la persona contratista.
4. Toda decisión sobre prórroga, sea de otorgarla o denegarla, deberá constar mediante acto motivado dentro del expediente de la contratació

CLÁUSULA ANTISOBORNO

Toda contratación del ITCR está cubierta por esta cláusula antisoborno, que garantiza que las actuaciones de las partes se han desarrollado en estricto cumplimiento de la Ley General de Contratación Pública y su Reglamento, la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, N.° 8422, el Código Penal costarricense y el bloque de legalidad.

La persona oferente, adjudicataria o contratista, sea física o jurídica, así como sus representantes legales, socios, accionistas o terceros que actúen en su nombre, no podrán ofrecer, negociar o efectuar pago alguno, dádiva, beneficio, incentivo, favorecimiento, regalo o cualquier ventaja indebida en relación con los procedimientos de contratación pública institucionales, ya sea de forma directa, indirecta o por interpósita persona, funcionaria pública o privada.

La persona contratista se obliga a conducir sus actuaciones durante la planificación, selección y ejecución contractual con apego a los principios de probidad. El ITCR se reserva la potestad de realizar la debida diligencia de verificación que corresponda, a través del Departamento de Aprovisionamiento, y de proceder con las denuncias respectivas cuando existan indicios de acuerdos colusorios, prácticas monopolísticas, anticompetitivas o de corrupción.

CONFIDENCIALIDAD

La condición de "documento confidencial" suministrada por los oferentes en sus anexos será regulada acorde al artículo 15 — Excepción a la publicidad de la información — de la Ley General de Contratación Pública y el artículo 30 — De la información confidencial en el sistema digital unificado — del Reglamento para la utilización del Sistema Integrado de Compras Públicas "SICOP":

Artículo 15.- Excepción a la publicidad de la información: En caso de que un participante considere que existe información confidencial, así deberá indicarlo de modo expreso en el sistema digital unificado, al momento mismo de presentar o facilitar la documentación, haciendo señalamiento claro de los folios o archivos que estima confidenciales y de los motivos y su sustento jurídico (...)

Artículo 30.- De la información confidencial en el sistema digital unificado: En el supuesto que un participante considere que la información aportada para un procedimiento de contratación es de carácter confidencial, deberá indicarlo en el sistema digital unificado con sus motivos y sustento jurídico con la finalidad de cumplir lo preceptuado en el artículo 15 de la Ley General de Contratación Pública, salvo solicitud de la Contraloría General de República (...)

Por tanto, la condición de "documento confidencial" que brinda el sistema para adjuntar anexos a su oferta puede ser utilizada en la casilla correspondiente en tanto dichos documentos cumplan esa condición y el oferente adjunte la justificación correspondiente, de lo contrario la Administración lo reclasificará como "documento público".

RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS, DIFERENCIAS, DISPUTAS O RECLAMOS

Se podrá acudir al arbitraje en los casos en los que así lo autorice previa y expresamente el Consejo Institucional o el Departamento de Aprovisionamiento, siguiendo la normativa dictada por la Ley y su Reglamento.

Todas las controversias, diferencias, disputas o reclamos de carácter patrimonial que pudieran derivarse de la presente contratación administrativa, su ejecución, incumplimiento, liquidación, podrán ser resueltas bajo la modalidad de un Proceso de Arbitraje, el cual se hará de conformidad con la Ley Sobre Resolución Alterna de Conflictos y Promoción de la Paz Social. El arbitraje será de derecho. Los árbitros serán designados uno por cada Parte y el tercero en conjunto por los dos árbitros designados por las partes contratantes. El laudo arbitral se dictará por escrito, será definitivo, vinculante para las partes e inapelable, salvo el recurso de revisión o de nulidad. Una vez que el laudo se haya dictado y se encuentre firme, producirá los efectos de cosa juzgada material y las partes deberán cumplirlo sin demora. Los gastos relacionados con el arbitraje y los honorarios de los árbitros serán asumidos por las partes en igual proporción. Los montos y porcentajes de las costas serán los que se establezcan en la reglamentación del Centro de Arbitraje que al efecto escogieran las partes. En caso de que las partes no acuerden bilateralmente la realización del arbitraje, deberán acudir a los mecanismos y procesos administrativos y judiciales previstos en la legislación.

DERECHOS DEL INSTITUTO

El oferente autoriza expresamente al Departamento de Aprovisionamiento, para que verifique si toda la información brindada por su representada se ajusta a la realidad.

FINIQUITO

Las partes se encuentran facultadas para acordar la suscripción del finiquito del contrato, el cual podrá realizarse dentro del año siguiente o plazo aplicable según normativa, a la recepción definitiva del bien, servicio u obra. La suscripción del finiquito por quien tenga capacidad legal para ello impedirá reclamos futuros, salvo la responsabilidad que corresponda por vicios ocultos.

TERMINACIÓN DEL CONTRATO

El ITCR podrá aplicar las disposiciones referidas a la rescisión y resolución contractual, de conformidad con lo estipulado en la Ley General de Contratación Pública según los artículos del 113 al 116 y su Reglamento.

CESIÓN DEL CONTRATO

1. La persona contratista no podrá ceder ni traspasar, total o parcialmente, a terceros los derechos y obligaciones derivados del contrato sin la autorización previa y expresa del ITCR, de conformidad con el artículo 102 de la Ley General de Contratación Pública, N.° 9986, y el artículo 277 de su Reglamento.
2. La cesión solo podrá autorizarse cuando no varíen las condiciones que fundamentaron la selección de la persona contratista original (idoneidad técnica, legal y financiera) y siempre que no se altere el objeto ni el equilibrio económico del contrato.
3. La cesión realizada sin la autorización correspondiente facultará al ITCR para resolver el contrato, sin perjuicio de las demás acciones que en derecho correspondan.

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

1. Cuando en virtud de la ejecución contractual la persona contratista tenga acceso, trate o custodie datos personales de estudiantes, funcionarios(as) o terceras personas vinculadas al ITCR, deberá cumplir con lo establecido en la Ley de Protección de la Persona frente al Tratamiento de sus Datos Personales, N.° 8968, y su Reglamento.
2. La persona contratista se obliga a utilizar dichos datos únicamente para los fines estrictamente necesarios para la ejecución del contrato, a implementar las medidas de seguridad técnicas y organizativas correspondientes, y a no transferirlos a terceros sin autorización previa y expresa del ITCR.
3. Finalizada la relación contractual, la persona contratista deberá devolver o eliminar, según corresponda, la información y los datos personales a los que tuvo acceso, salvo obligación legal de conservarlos.

CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR

1. Ninguna de las partes será responsable por el incumplimiento total o parcial de sus obligaciones contractuales cuando este se derive de caso fortuito o fuerza mayor debidamente acreditado, entendido como todo acontecimiento imprevisible o inevitable, ajeno a la voluntad de la parte afectada.
2. La parte que invoque el caso fortuito o la fuerza mayor deberá comunicarlo por escrito a la otra parte dentro de un plazo razonable a partir de su acaecimiento, indicando su naturaleza y el efecto sobre el cumplimiento de sus obligaciones, y deberá aportar la prueba que lo sustente.
3. Verificada la situación, el Administrador del Contrato podrá suspender el plazo contractual mientras subsista la causa, de conformidad con el artículo 106 de la Ley General de Contratación Pública, N.° 9986, y el artículo 282 de su Reglamento.
4. La invocación del caso fortuito o la fuerza mayor no exime a la persona contratista de adoptar las medidas razonables a su alcance para mitigar los efectos del hecho, ni de reanudar el cumplimiento de sus obligaciones tan pronto cese la causa que lo impide.