Servicio de alquiler de contenedor para la reubicación temporal de la oficina del Cementerio Municipal de Turrialba “Paz Eterna”.

Multa. En caso de defectos en los bienes entregados, según lo establecido en el pliego de condiciones y en la oferta, el contratista deberá pagar a la Municipalidad de Turrialba una multa del 2% del monto total contratado por cada día natural de retraso en la entrega de los bienes a satisfacción, contado a partir del plazo ofrecido para iniciar el servicio. No se tomarán en cuenta los períodos de suspensión establecidos por la Municipalidad. Cuando las multas alcancen un 25% del monto contratado, se procederá a rescindir el contrato sin responsabilidad contractual y se podrá iniciar una demanda por daños y perjuicios ante los Tribunales de Justicia, según los artículos 46 y 47 de la Ley General de Contratación Pública. El cobro de las multas podrá hacerse con cargo a las retenciones del precio que se hubieran practicado y a las facturas pendientes de pago.

Cláusula penal. El atraso en la entrega de los bienes, dará derecho a la Municipalidad de Turrialba a gestionar el trámite de procedimiento de cobro de cláusula penal, para aplicar la sanción estipulada en estas especificaciones. Se cobrará al adjudicatario por cada día hábil de atraso de acuerdo al plazo establecido en este pliego de condiciones un 1% del valor total de la adjudicación por concepto de multa hasta un máximo del 25% del valor total. El monto se retendrá de las facturas a cobrar. Alcanzado ese monto, se considerará dicho incumplimiento como falta grave y se procederá con la resolución del contrato de conformidad con lo establecido en el Artículo N°293 del Reglamento a la Ley General de Contratación Pública. El monto se retendrá de las facturas a cobrar.