2026LE-000013-0015499999 · SICOP 20260901463
ADQUISICIÓN DE CAMIÓN PARA LAVADO DE CONTENEDORES DE CARGA LATERAL, EQUIPADO CON SISTEMA DE DESPLAZAMIENTO ASISTIDO MEDIANTE TRANSMISIÓN HIDROSTÁTICA
Municipalidad del Cantón Central de San José
Municipalidad del Cantón Central de San José está evaluando esta compra con un presupuesto de ₡159,6 millones. Se recibieron 1 oferta de 1 empresa el 05/10/2026.
Las ofertas ya se abrieron y son públicas. La institución está decidiendo; ya no se puede ofertar.
₡159,6 millones
Ofertas recibidas
1
de 1 empresa
Oferta más baja
—
Fechas clave
- Se publicó25/09/2026 10:41 · hace 16 días
- Límite para 30/09/2026 23:59 · hace 11 días
- Límite para 30/09/2026 23:59 · hace 11 días
- Cierre de ofertas05/10/2026 09:00 · hace 6 días
- de ofertas05/10/2026 09:01 · hace 6 días
- (plazo máximo)≈ 21/10/2026 · en 10 días
Contexto
- Municipalidad del Cantón Central de San José adjudicó ₡19 396,9 millones en 1 028 procedimientos en los últimos 12 meses.Ver la institución → Sus licitaciones abiertas →
Qué se compra1 línea
- Camión de Lavado a Presión, Potencia 186,43 Kw, Transmision Automatizada, Torque 850 Nm, Traccion 4 X 2, Capacidad de Carga Minima de 17 T.1 c/u · ₡159 601 425,001 c/u₡159 601 425,00
Rango de precio de referenciaarts. 44 y 106 RLGCP
- ₡135,7 millones – ₡159,6 millones
Del presupuesto menos 15 % al presupuesto: una referencia, no una regla de ley. Cada cartel fija sus propias bandas de tolerancia alrededor de su precio de referencia (art. 44 del Reglamento a la Ley General de Contratación Pública): revíselas. Por debajo de la banda, la institución le pedirá justificar el precio y puede excluirlo como ruinoso; por encima del presupuesto, solo se adjudica si la institución consigue los fondos o usted acepta ajustar el precio (art. 106).
El precio vale 75 de 100 puntos. Si el cartel usa la regla de tres inversa, cada 1 % por encima de la oferta más baja cuesta ≈ 0,75 puntos.
Lo que exige el cartel
- : 5 % durante 36 meses
- : no se exige
- La oferta debe mantenerse 120 días hábiles
- Contrato por 1 años
- Ofertar en : no
- : no
- : sí
- Pago por adelantado: no
- : Precio 75 % · Garantía extendida 10 % · Menor Distancia 5 % · SISTEMA DE GPS 5 % · Pymes 5 %
Ordenadas de la más barata a la más cara según la conversión a dólares de SICOP. Toque una oferta para ver el detalle.
Puntos obtenidos sobre el máximo de cada factor. Gana el puntaje más alto, no necesariamente el precio más bajo.
| Oferente | Preciomáx. 75 | Garantía extendidamáx. 10 | Menor Distanciamáx. 5 | SISTEMA DE GPSmáx. 5 | Pymesmáx. 5 | Totalde 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Autocamiones de Costa Rica Auto Cori | 75 | 10 | 5 | 0 | 0 | 90 |
Ámbar: no obtuvo el máximo · rojo: cero puntos.
Requisitos para participarLo que una empresa debe cumplir para que su oferta sea admitida.
Según condiciones del pliego anexo.
Qué hay que entregarAlcance y detalle técnico del bien, servicio u obra.
Según condiciones del pliego anexo.
Condiciones generalesReglas de recepción, facturación y pago.
Según condiciones del pliego anexo.
Multas si se incumpleSanciones por atraso o incumplimiento del contrato.
Multa. La aplicación de las multas se realizará por la fracción o parte de las líneas o partidas adjudicadas a las que les sea aplicable o que presente los incumplimientos señalados de acuerdo con cada bien y su costo unitario y sera de un 0.45% diario Si una unidad presenta un fallo de fábrica y el contratista no responde en un plazo de 48 horas. Si el adjudicatario no brinda la capacitación técnica al personal de la sección y el taller en la fecha pactada, se aplica una multa por día de retraso. Si el adjudicatario no mantiene el stock de repuestos mínimos especificados en este procedimiento que garantice la operatividad de la flota.
Cláusula penal. Si existiera atraso imputable al adjudicatario en la entrega del objeto de esta licitación, la Municipalidad de San José por concepto de cláusula penal, le rebajará del pago de la factura el 1.79% por cada día de atraso en la entrega del bien, aplicado sobre la parte o fracción de las líneas o partidas adjudicadas a las que les sea aplicable hasta un máximo de un 25 %. Si el atraso fuera mayor a este porcentaje máximo, se tendrá como incumplimiento grave imputable al contratista y se podrá dar inicio al proceso de resolución del contrato, de conformidad con lo establecido en el artículo No.117 del RLGCP.
Documentos del cartel6
- Cláusula penal y multasPDF · 123 KB
- Decisión inicialPDF · 717 KB
- PliegoPDF · 1,6 MB
- CronogramaPDF · 195 KB
- Estudio de mercadoPDF · 1,2 MB
- Guia estudios de mercadoPDF · 799 KB
Se descargan desde la ficha en el portal de SICOP (requiere sesión).
A quién contactar en la institución
Jonatan de Jesus Arias Garro
SECCIÓN LIMPIEZA URBANA
José Julian Duarte Rojas
seccion mantenimiento automotor
Hannia Ramirez Vega
Seccion almacen
Las se envían por SICOP, no por correo directo.
Fuente: SICOP, consultado el 06/10/2026 08:13. Toque o pase el cursor sobre los términos subrayados para ver qué significan.
Licitaciones parecidas
Adjudicadamisma institución y categoría · 28/09/2026
Compra de Filtros para Camiones Iveco de la Flota Vehicular Municipal
Municipalidad del Cantón Central de San José · 1 oferente
Adjudicada por ₡396 590 a Autocamiones de Costa Rica Auto Cori
Adjudicadamisma institución y categoría · 09/09/2026
Compra de Repuestos para el Activos Motos Marca Honda de Varias Dependencias
Municipalidad del Cantón Central de San José · 1 oferente
Adjudicada por ₡97 708 a Sociedad Anonima de Vehiculos Automotores
Adjudicadamisma institución y categoría · 09/09/2026
Municipalidad del Cantón Central de San José · 1 oferente
Adjudicada por ₡843 010 a Purdy Motor
Adjudicadamisma institución y categoría · 08/09/2026
Compra de Repuestos para Motocicletas Marca Honda de Varias Dependencias en Condición C
Municipalidad del Cantón Central de San José · 1 oferente
Adjudicada por ₡1,7 M a Sociedad Anonima de Vehiculos Automotores
Adjudicadamisma institución y categoría · 01/09/2026
Compra de Repuestos para el Activo 43390 Ot 77796
Municipalidad del Cantón Central de San José · 1 oferente
Adjudicada por ₡512 207 a Autocamiones de Costa Rica Auto Cori
Adjudicadamisma institución y categoría · 24/08/2026
Compra de Repuestos para el Activo 41048 Ot 77659
Municipalidad del Cantón Central de San José · 1 oferente
Adjudicada por ₡485 323 a Purdy Motor