SERVICIO DE RESTAURACIÓN ARTÍSTICA AL MURAL EXTERIOR DEL EDIFICIO DEL TEATRO VARGAS CALVO, 2026.

1. ADMISIBILIDAD DE LAS OFERTAS

Serán admisibles las ofertas que cumplan con las condiciones de admisibilidad que se detallan: 

 

1. Los servicios contratados se realizan por medio del artículo 3 de la Ley General de Contratación Pública número 9986 inciso i) y el artículo 14 del Reglamento a la Ley de General de Contratación Pública, el cual indica:

 

“Se exceptúa de los procedimientos ordinarios la contratación de bienes o servicios artísticos, culturales e intelectuales que por su naturaleza intuitu personae y/o especialidad, sean incompatibles con los procedimientos ordinarios establecidos en la Ley General de Contratación Pública o su contratación no sea posible llevarla a cabo mediante un registro precalificado de oferentes”.

 

1. El oferente deberá encontrarse al día en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias ante el Ministerio de Hacienda, de sus obligaciones obrero-patronales ante la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y de las obligaciones correspondientes ante el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (FODESAF), según corresponda. Asimismo, deberá cumplir con las demás condiciones, obligaciones y requisitos establecidos en la Ley General de Contratación Pública, su Reglamento y demás normativa aplicable, así como activo en cada una de las instituciones mencionadas.

La presente contratación se basa en el oficio de aprobación ACTO MOTIVADO PARA LA CONTRATACIÓN DE LA RESTAURACIÓN DEL MURAL EN EL EDIFICIO DEL TEATRO VARGAS CALVO. (Artículo 14 del Reglamento a la Ley General de Contratación Pública), Consecutivo N.º TN-DG-209-2026.

La persona adjudicataria deberá ejecutar, como mínimo, las siguientes actividades:

1. Diagnóstico técnico:

Inspección visual integral del mural.

Levantamiento fotográfico antes de la intervención.

Identificación y registro de patologías presentes.

Evaluación del estado de conservación de los soportes, capas pictóricas y acabados.

1. Propuesta de intervención o plan de trabajo:

Presentación de metodología de restauración.

Definición de materiales y productos a utilizar.

Cronograma detallado de ejecución.

Protocolos de protección y conservación durante los trabajos.

1. Restauración artística

Incluir, según corresponda:

Limpieza superficial y profunda de depósitos de suciedad, polvo y contaminantes.

Eliminación controlada de intervenciones inadecuadas o materiales incompatibles.

Consolidación de áreas con desprendimientos o debilitamiento.

Reparación de fisuras y grietas.

Reintegración cromática de pérdidas de color.

Recuperación de elementos pictóricos deteriorados.

Aplicación de tratamientos (sellador) de protección compatibles con la obra original.

Acabados finales de conservación.

1. Entrega de:

Diagnóstico técnico inicial.

Registro fotográfico "antes, durante y después".

Memoria descriptiva del proceso realizado.

Inventario de materiales utilizados.

Recomendaciones para mantenimiento preventivo y conservación futura en un informe final de restauración

El equipo deberá contar como mínimo con:

Restauradora o artista pictórica autora del mural.

Personal técnico de apoyo debidamente capacitado.

Pólizas de riesgos del trabajo.

La intervención deberá realizarse bajo los principios internacionalmente aceptados de conservación-restauración:

Mínima intervención.

Reversibilidad de los tratamientos cuando técnicamente sea posible.

Compatibilidad de materiales.

Respeto por la integridad histórica y artística de la obra.

Documentación integral del proceso.

No se permitirá la alteración de la composición original ni modificaciones estéticas ajenas a la obra.

1. Materiales y equipos

Todos los materiales utilizados deberán ser:

De calidad profesional para conservación y restauración compatibles con los materiales originales del mural.

No tóxicos para la obra.

Debidamente identificados en la propuesta técnica.

La contratista aportará todos los insumos, herramientas, equipos de protección personal y demás recursos necesarios para la adecuada ejecución del servicio.

El sistema de andamiaje y escaleras serán los del Teatro Nacional de Costa Rica.

1. Condiciones de ejecución

Los trabajos deberán coordinarse con la administración del Teatro, de esta contratación y con el departamento de Conservación Mantenimiento del TNCR.

Se deberá proteger adecuadamente la infraestructura circundante.

El contratista será responsable por cualquier daño ocasionado durante la ejecución.

Deberán cumplirse todas las normas de salud ocupacional y seguridad vigentes.

1. Garantía de los trabajos

La contratista deberá otorgar una garantía de seis (06) meses sobre los trabajos de restauración ejecutados, contados a partir de la recepción definitiva del servicio. Esta garantía cubrirá defectos atribuibles directamente a una ejecución técnicamente inadecuada, materiales incompatibles utilizados por la contratista o incumplimiento de las especificaciones técnicas. Los seis meses correrán a partir del recibido conforme del trabajo por parte de la Administración del contrato.

Obligaciones del contratista:

• La contratación es de orden administrativo y su única finalidad es la producción del proceso de sellado del mural descrito en los términos acordados, por lo que no genera relación laboral alguna entre las partes y/o con las personas subcontratadas para su ejecución.
• Aceptación de la posibilidad de cambios de fechas por razones de fuerza mayor.
• Es prohibido el consumo de bebidas alcohólicas y de sustancias ilegales durante la ejecución del trabajo.
• Conducta del personal y respeto a terceros: La adjudicataria será responsable de la conducta de todo el personal asignado a la ejecución de los trabajos.
• Durante la prestación del servicio, el personal deberá mantener un comportamiento respetuoso y profesional hacia funcionarios, usuarios, visitantes y público en general, especialmente considerando que las labores se desarrollarán en una zona de tránsito peatonal y de acceso público.
• Queda estrictamente prohibido:
• Realizar actos de acoso, hostigamiento, intimidación o cualquier conducta que genere incomodidad a terceros.
• Emitir comentarios, expresiones, silbidos, gestos, insinuaciones o manifestaciones de carácter ofensivo, irrespetuoso o no deseado hacia personas que transiten por la vía pública o permanezcan en las instalaciones.
• Incurrir en conductas discriminatorias por razón de género, edad, nacionalidad, condición social, discapacidad, orientación sexual, apariencia física, religión o cualquier otra condición protegida por la legislación vigente.
• Realizar comportamientos que puedan afectar la imagen institucional del Teatro Vargas Calvo o Teatro Nacional de Costa Rica.
• La administración del contrato podrá solicitar el retiro inmediato de cualquier trabajador que incurra en alguna de las conductas descritas, sin perjuicio de las demás acciones administrativas, contractuales o legales que correspondan.
• La adjudicataria deberá sustituir al trabajador señalado en un plazo máximo de 01 días naturales, sin costo adicional para la Administración y sin afectar el cronograma de ejecución de los trabajos.

El pago se realizará, en tres etapas o tractos, según forma usual de gobierno y luego de entregar la factura, de acuerdo con lo siguiente:

Primera etapa (20%): se tramitará la factura al presentar plan de trabajo. Corresponde a la Fase I del cronograma.

• Segunda etapa (80%): se tramitará la factura posterior al día de la entrega del registro fotográfico "antes, durante y después", entrega de lista de inventario de materiales utilizados y de las recomendaciones para mantenimiento preventivo y conservación futura mediante un informe final de restauración y el proceso de sellado finalizado al finalizar la obra. Corresponde a la Fase II del cronograma.

• Los funcionarios encargados de los contratos responsables de fiscalizar la ejecución contractual de conformidad con el artículo 283 del Reglamento a la Ley General de Contratación Pública, serán como Administradora del contrato de esta contratación Marcela Quirós Ureña, Coordinadora del Departamento de Promoción Cultural, correo electrónico: mquirosu@teatronacional.go.cr, teléfono: 2010-1100 ext. 1156.

   

  Se designa a la contraparte técnica, encargada de realizar el análisis técnico, a la funcionaria Sofía Rodríguez Montero, productora artística institucional, correo: srodriguez@teatronacional.go.cr teléfono: 2010-1161, quien proporcionarán la información adicional necesaria, respecto de las especificaciones y documentación relacionada.