2026LD-000087-0019100001 · SICOP 20260901991
PROYECTO DE MEJORAS AL SALON COMUNAL MULTIUSOS EN LA COMUNIDAD DE SANSI, DP, 2020”
Municipalidad de Coto Brus
Municipalidad de Coto Brus está evaluando esta compra con un presupuesto de ₡2,1 millones. Se recibieron 2 ofertas de 2 empresas el 25/09/2026. La más baja fue de Materiales de Coto Brus, ₡1,8 millones (15,3 % por debajo del presupuesto).
Las ofertas ya se abrieron y son públicas. La institución está decidiendo; ya no se puede ofertar.
₡2,1 millones
Ofertas recibidas
2
de 2 empresas
Oferta más baja
₡1,8 millones
15,3 % por debajo del presupuesto
Fechas clave
- Se publicó21/09/2026 15:31 · hace 20 días
- Límite para 22/09/2026 23:59 · hace 19 días
- Límite para 23/09/2026 23:59 · hace 18 días
- Cierre de ofertas25/09/2026 11:30 · hace 16 días
- de ofertas25/09/2026 11:31 · hace 16 días
- (plazo máximo)≈ 05/10/2026 · hace 6 días
El cartel fue modificado. Qué cambió:
- Cierre de ofertas: 24/09/2026 11:30 → 25/09/2026 11:30
- Apertura de ofertas: 24/09/2026 11:31 → 25/09/2026 11:31
- Límite de observaciones a la apertura: 25/09/2026 16:00 → 28/09/2026 16:00
Nota de la institución. Se adjunta archivo de especificaciones y condiciones generales, con base en la cual deben ser ofertados los bienes y/o servicios en el formulario SICOP; que forman parte integral de este pliego de condiciones
Contexto
- Municipalidad de Coto Brus adjudicó ₡2 104,2 millones en 152 procedimientos en los últimos 12 meses.Ver la institución → Sus licitaciones abiertas →
Qué se compra9 líneas
- Cemento Hidraulico Gris Saco Contenido 50 Kg Alta Resistencia152 c/u · ₡990 915,36152 c/u₡990 915,36
- Arena Tipo Tajo, Presentación a Granel M327 m3 · ₡855 940,5027 m3₡855 940,50
- Madera Aserrada de Pino, Tratada, Cepillada, de 25,4 Mm de Grosor X 152,4 Mm de Ancho X 3200 Mm de Largo16 c/u · ₡11 262,7216 c/u₡11 262,72
- Regla de Madera sin Cepillo, Especie Pino, Medidas Alto 25,4 Mm, Ancho 50,8 Mm, Largo 3200 Mm48 c/u · ₡11 493,6048 c/u₡11 493,60
- Clavo de Hierro con Cabeza, Tamaño 50,8 Mm (2 Pulg), Presentación 1 Kg1 c/u · ₡857,261 c/u₡857,26
- Clavo con Cabeza de Hierro, Diametro de 1,20 Mm X Largo 25,4 Mm (1 Pulg), Presentacion a Granel (kg)1 kg · ₡972,671 kg₡972,67
Rango de precio de referenciaarts. 44 y 106 RLGCP
- ₡1,8 millones – ₡2,1 millones
Del presupuesto menos 15 % al presupuesto: una referencia, no una regla de ley. Cada cartel fija sus propias bandas de tolerancia alrededor de su precio de referencia (art. 44 del Reglamento a la Ley General de Contratación Pública): revíselas. Por debajo de la banda, la institución le pedirá justificar el precio y puede excluirlo como ruinoso; por encima del presupuesto, solo se adjudica si la institución consigue los fondos o usted acepta ajustar el precio (art. 106).
El precio vale 75 de 100 puntos. Si el cartel usa la regla de tres inversa, cada 1 % por encima de la oferta más baja cuesta ≈ 0,75 puntos.
Lo que exige el cartel
- : no se exige
- La oferta debe mantenerse 30 días hábiles
- Ofertar en : permitido
- : sí
- : sí
- Pago por adelantado: no
- : Precio 75 % · Tiempo de Entrega 10 % · Localidad 10 % · PYMES 5 %
Ordenadas de la más barata a la más cara según la conversión a dólares de SICOP (₡454,15 por dólar el día de la apertura). Toque una oferta para ver el detalle.
Puntos obtenidos sobre el máximo de cada factor. Gana el puntaje más alto, no necesariamente el precio más bajo.
| Oferente | Preciomáx. 75 | Tiempo de Entregamáx. 10 | Localidadmáx. 10 | PYMESmáx. 5 | Totalde 100 |
|---|---|---|---|---|---|
| Materiales de Coto Brus | 75 | 10 | 10 | 5 | 100 |
| Almacenes el Colono | 71,15 | 10 | 10 | 0 | 91,15 |
Ámbar: no obtuvo el máximo · rojo: cero puntos.
Requisitos para participarLo que una empresa debe cumplir para que su oferta sea admitida.
Los interesados en participar en el proceso deben cumplir con las si
guientes condiciones: -Aportar patente y documentos de funcionamiento al día. -El precio deber ser exonerado, libre de impuestos, además debe in
cluir el transporte de estos -Los materiales ofertados deberán cumplir en su totalidad con las es
pecificaciones técnicas establecidas por la Municipalidad. No se aceptarán materiales de características inferiores o distintas a las requeri
das, salvo que se demuestre técnicamente su equivalencia y esta sea
aceptada por la Administración. -El oferente deberá cotizar la totalidad de las líneas o partidas inclui
das en el procedimiento, cuando la adjudicación se establezca como
total. -Los precios ofertados deberán ser firmes, definitivos e incluir todos
los costos asociados al suministro, transporte, carga, descarga y cual
quier otro gasto necesario para la entrega de los materiales.
Qué hay que entregarAlcance y detalle técnico del bien, servicio u obra.
La presente contratación comprende el suministro de los materiales
necesarios para la ejecución de la partida específica correspondiente
al proyecto "Mejoras al Salón Comunal Multiusos de la comunidad de
Sansi", de conformidad con las especificaciones técnicas y cantidades
definidas por la Municipalidad en el pliego de condiciones.
Los materiales deberán ser nuevos, de primera calidad, libres de de
fectos y cumplir con las especificaciones técnicas solicitadas. No se.
aceptarán materiales usados, reconstruidos o de calidad inferior a la
requerida.
El contratista deberá entregar la totalidad de los materiales en el sitio
indicado por la Municipalidad de Coto Brus, dentro del plazo estable
cido en la orden de compra o contrato. El transporte, carga, descarga
y cualquier gasto asociado correrán por cuenta del contratista.
Condiciones generalesReglas de recepción, facturación y pago.
Adquirir los materiales necesarios para ejecutar las mejoras requeridas
en el salón comunal, con el propósito de mejorar sus condiciones de
seguridad, funcionalidad, conservación y accesibilidad, prolongar la
vida útil de la infraestructura existente y garantizar un espacio ade
cuado para el desarrollo de las actividades de beneficio comunitario.
Multas si se incumpleSanciones por atraso o incumplimiento del contrato.
Multa. En caso de que la adjudicataria entregue bienes/servicios que no cumplan con lo requerido en el cartel y no proceda a realizar las correcciones que le indique la Administración en el plazo señalado por esta última, se procederá a cobrar una multa equivalente al 1% (uno por ciento) por cada día de atraso en la no corrección de lo indicado, hasta un máximo de 25% (veinticinco por ciento) sobre el costo de los productos en los que haya disconformidad por parte de la Administración, luego de lo cual se procederá a realizar el proceso para determinar la eventual ejecución de garantía de cumplimiento o resolución contractual.
Cláusula penal. Si existiera atraso en la entrega en cada una de las líneas del objeto de esta licitación, de acuerdo con los términos de la oferta y el presente cartel y si dicho atraso no fuere justificado por escrito ante la Municipalidad de Coto Brus dentro de los 5 días hábiles siguientes a la fecha en que debería de entregarse el objeto de esta contratación, la misma rebajará al adjudicatario por cada día calendario de atraso, una cantidad equivalente al 1% del total del monto adjudicado. Teniendo como tope para el pago de clausula penal hasta un máximo del 25%, del monto adjudicado, momento en que se considerara que ha habido incumplimiento del contrato. Lo anterior no resulta excluyente de la posibilidad que tiene la Municipalidad de Coto Brus de acudir a la figura jurídica de la resolución por incumplimiento contractual, de conformidad con la normativa vigente y aplicable a esta materia. Se entenderá que el retraso de la entrega del objeto contractual no resulta imputable al adjudicatario, a título de incumplimiento contractual, cuando el mismo sea consecuencia directa del acaecimiento de caso fortuito y fuerza mayor debidamente comprobada; siempre que la justificación respectiva haya sido presentada por el contratista dentro del término establecido al efecto.
Documentos del cartel5
- RE_ PARTIDAS ESPECIFICAS AUTORIZACIONPDF · 266 KB
- Constancia 391-2026PDF · 3,8 MB
- Verificación Limite Salon SansiPDF · 471 KB
- Cronog de Tareas y Plazos Compra Salon SansiPDF · 276 KB
- PROYECTO DE MEJORAS AL SALON COMUNAL MULTIUSOS EN LA COMUNIDAD DE SANSI, DP, 2020PDF · 799 KB
Se descargan desde la ficha en el portal de SICOP (requiere sesión).
A quién contactar en la institución
Rafael Angel Navarro Umaña
Alcaldía Munciipal
Leila Maria Ramirez Gonzalez
Proveeduria
Jorge Fallas Jimenez
Departamento Legal
Las se envían por SICOP, no por correo directo.
Fuente: SICOP, consultado el 29/09/2026 07:07. Toque o pase el cursor sobre los términos subrayados para ver qué significan.
Licitaciones parecidas
Adjudicadamisma institución y producto · 23/09/2026
Municipalidad de Coto Brus · 3 oferentes
Adjudicada por ₡1,1 M a Materiales de Coto Brus
Adjudicadamisma institución y producto · 16/09/2026
Proyecto de Mejoras al Salon Comunal Multiusos en la Comunidad de Fila Naranjo, DP, 2020
Municipalidad de Coto Brus · 3 oferentes
Adjudicada por ₡2 M a Materiales de Coto Brus
Adjudicadamisma institución y producto · 13/08/2026
Compra de Materiales de Construcción para Uso en Proyectos de Mejora Vial y Plantel Municipal
Municipalidad de Coto Brus · 5 oferentes
Adjudicada por ₡13,2 M a Materiales de Coto Brus y 1 más
Adjudicadamismo producto · 22/09/2026
Municipalidad de Mora · 5 oferentes
Adjudicada por ₡3,7 M a Materiales y Ferreteria la Suiza
Adjudicadamismo producto · 21/09/2026
Compra de Materiales y Productos Metálicos
Instituto Nacional de Innovación Tecnológica Agropecuaria Inta · 6 oferentes
Adjudicada a Materiales y Ferreteria la Suiza (precios unitarios)
Adjudicadamismo producto · 17/09/2026
Compra de Materiales de Construccion para Proyecto Ebais Colorado
Concejo Municipal de Distrito de Colorado de Abangares · 4 oferentes
Adjudicada por ₡622 081 a Almacen el Mejor Precio de Cariari