Adquisición de tarjetas multitecnología para carnetización y control de acceso

Multa. i existiera atraso imputable al adjudicatario en la entrega de los bienes objeto de esta contratación que le fueran notificados mediante una orden de pedido o contrato, éste AUTORIZA a JAPDEVA para que por concepto de Cláusula Penal, le rebaje del pago de la factura, una vez realizado el debido proceso sumario, la suma correspondiente al 1% (uno por ciento), aplicable al valor de la factura en trámite correspondiente a la parte entregada con atraso, por cada día hábil de retraso con respecto al plazo ofrecido, hasta un máximo de 25% (veinticinco por ciento). La multa pecuniaria aplicará sobre la parte incumplida y no sobre la totalidad del objeto. Si el atraso fuera mayor a este porcentaje, se tendrá como incumplimiento grave imputable al contratista y se podrá dar inicio al proceso de resolución del contrato de conformidad con lo establecido en los artículos 46, 47, 113 y 114 de la Ley General de Contratación Pública y 116 y 117 de su Reglamento.

Cláusula penal. i existiera atraso imputable al adjudicatario en la entrega de los bienes objeto de esta contratación que le fueran notificados mediante una orden de pedido o contrato, éste AUTORIZA a JAPDEVA para que por concepto de Cláusula Penal, le rebaje del pago de la factura, una vez realizado el debido proceso sumario, la suma correspondiente al 1% (uno por ciento), aplicable al valor de la factura en trámite correspondiente a la parte entregada con atraso, por cada día hábil de retraso con respecto al plazo ofrecido, hasta un máximo de 25% (veinticinco por ciento). La multa pecuniaria aplicará sobre la parte incumplida y no sobre la totalidad del objeto. Si el atraso fuera mayor a este porcentaje, se tendrá como incumplimiento grave imputable al contratista y se podrá dar inicio al proceso de resolución del contrato de conformidad con lo establecido en los artículos 46, 47, 113 y 114 de la Ley General de Contratación Pública y 116 y 117 de su Reglamento.