PROYECTO PINTURA GENERAL, RESANE DE ESTRUCTURA Y PARESDE EN FACHADAS DEL EDIFICIO MERCADO MUNICIPAL PARA LA MUNICIPALIDAD DE HEREDIA

Multa. En virtud del artículo 46 de la Ley General de Contratación Pública, Ley N.º 9986, y el artículo 117 de su Reglamento, en caso de que un oferente incurra en incumplimientos respecto a los requisitos, condiciones técnicas, funcionales, legales o administrativas establecidos en el presente pliego de condiciones, ya sea durante la etapa de presentación de ofertas o en la ejecución del contrato adjudicado, la Administración podrá imponer las sanciones correspondientes conforme a lo siguiente: a) No presentación o atrasos en la presentación del programa de trabajo (original y/o corregido) y sus actualizaciones, respecto al tiempo establecido por la unidad supervisora durante la ejecución contractual. b) Presentación incompleta del programa de trabajo. c) Inicio tardío de actividades respecto a la “orden de inicio” emitida. d) Atrasos en la ejecución de los trabajos objeto de esta contratación, respecto a lo indicado en el programa de trabajo aprobado y vigente. e) Atraso en la conclusión de la corrección de defectos. f) Suspensión injustificada de actividades del proyecto de conformidad con el programa de trabajo aprobado y vigente. g) No cumplimiento de visitas al sitio de obra del director técnico. h) Incumplimiento de medidas de controles ambientales, control de calidad y faltas a la seguridad e higiene laboral (salud ocupacional). i) El contratista o su personal no se presentan a las reuniones de coordinación establecidas por la Contraparte Institucional. j) Atrasos y no colocación del señalamiento preventivo o dispositivos de seguridad con relación al plan de manejo de tránsito de seguridad vial aprobado. k) Atrasos o la no realización de la limpieza parcial o final, del sitio y sus alrededores. l) El contratista hace caso omiso a las indicaciones del fiscalizador del contrato u omite atender denuncias sobre las obras ejecutadas. m) Atrasos o no realizar el cierre del área de trabajo. n) No realizar la limpieza del área de trabajo una vez concluido el proyecto o bien que se haga una limpieza incompleta. SANCIONES POR INCUMPLIMIENTOS EN EL SERVICIO Se aplicará una multa correspondiente al valor de ¢100.000,00 por cada incumplimiento antes indicado, no pudiendo acumular el contratista más de 3 (tres) faltas por mes de la lista mencionada anteriormente, pues en tal caso se considerará un incumplimiento del contrato por parte del contratista y la Municipalidad estará facultada para resolver unilateralmente el contrato de conformidad con lo establecido en el Reglamento de la Contratación Administrativa. El pago de las multas se cobrará reteniendo su equivalente de la facturación mensual que deba cancelársele al contratista, según lo que sea reportado por el Administrador de Proyecto que la Municipalidad acredite debidamente para tal fin, y su valor se retendrá de la facturación en trámite o pendiente de pago por parte de la Municipalidad.

Cláusula penal. Las sanciones o multas por incumplimientos específicos del contrato se aplicarán al servicio contratado según se indican a continuación: a. Incumplimiento del plazo de entrega: En caso de existir atrasos en el plazo de entrega del contrato el adjudicatario deberá pagar por ese concepto, el valor de ¢800.000, 00 (monto estimado del costo del debido proceso) Para el caso de la sanción, se ha establecido su monto utilizando como parámetro el costo por hora que pagará a LA MUNICIPALIDAD el Contratista en el momento en que se dé el hecho generador de dicha sanción. El pago de las multas se cobrará reteniendo su equivalente de la facturación mensual que deba cancelársele al contratista, según lo que sea reportado por la Encargada de Proyectos debidamente acreditada para tal fin, y su valor se retendrá de la facturación en trámite o pendiente de pago por parte de LA MUNICIPALIDAD.