2026LD-000039-0004700001 · SICOP 20260902641
Diseño y construcción de mejoras en el plantel municipal de la Gestión de Servicios Públicos
Municipalidad del Cantón de Esparza
Municipalidad del Cantón de Esparza está evaluando esta compra con un presupuesto de ₡99,5 millones. Se recibieron 9 ofertas de 9 empresas el 29/09/2026. La más baja fue de Grupo Sang, ₡87,5 millones (12 % por debajo del presupuesto).
Las ofertas ya se abrieron y son públicas. La institución está decidiendo; ya no se puede ofertar.
₡99,5 millones
Ofertas recibidas
9
de 9 empresas
Oferta más baja
₡87,5 millones
12 % por debajo del presupuesto
Fechas clave
- Se publicó22/09/2026 12:00 · hace 20 días
- Límite para 23/09/2026 23:59 · hace 19 días
- Límite para 24/09/2026 23:59 · hace 18 días
- Cierre de ofertas29/09/2026 10:00 · hace 13 días
- de ofertas29/09/2026 10:00 · hace 13 días
- (plazo máximo)≈ 13/10/2026 · mañana
1 recibidas, 1 respondidas.
El cartel fue modificado (2 versiones publicadas).
Nota de la institución. Las aclaraciones y/o consultas, serán recibidas y tramitadas únicamente a través de la Plataforma SICOP, sin excepción. La visita de campo se realizará a las 11:00 horas del día jueves 24 de setiembre de 2026. Los detalles de esta visita se encuentran en el documento denominado "Condiciones generales mejoras en plantel GSP.pdf".
Contexto
- Municipalidad del Cantón de Esparza adjudicó ₡853,5 millones en 94 procedimientos en los últimos 12 meses.Ver la institución → Sus licitaciones abiertas →
Qué se compra1 línea
- Servicio de Remodelacion de Edificios1 · ₡99 483 167,841₡99 483 167,84
Rango de precio de referenciaarts. 44 y 106 RLGCP
- ₡84,6 millones – ₡99,5 millones
Del presupuesto menos 15 % al presupuesto: una referencia, no una regla de ley. Cada cartel fija sus propias bandas de tolerancia alrededor de su precio de referencia (art. 44 del Reglamento a la Ley General de Contratación Pública): revíselas. Por debajo de la banda, la institución le pedirá justificar el precio y puede excluirlo como ruinoso; por encima del presupuesto, solo se adjudica si la institución consigue los fondos o usted acepta ajustar el precio (art. 106).
El precio vale 70 de 100 puntos. Si el cartel usa la regla de tres inversa, cada 1 % por encima de la oferta más baja cuesta ≈ 0,7 puntos.
Lo que exige el cartel
- : 5 % durante 7 meses
- : no se exige
- La oferta debe mantenerse 20 días hábiles
- Contrato por 12 meses
- Ofertar en : no
- : no
- : sí
- Pago por adelantado: no
- : Precio Mínimo 70 % · Certificado Patente Comercial 15 % · Visita Técnica 5 % · Certificación PYME 5 % · Inclusión laboral de Poblaciones Vulnerables 2,5 % · Promoción Oportunidad de Empleo 2,5 %
Ordenadas de la más barata a la más cara según la conversión a dólares de SICOP (₡457,21 por dólar el día de la apertura). Toque una oferta para ver el detalle.
Puntos obtenidos sobre el máximo de cada factor. Gana el puntaje más alto, no necesariamente el precio más bajo.
| Oferente | Precio Mínimomáx. 70 | Certificado Patente Comercialmáx. 15 | Visita Técnicamáx. 5 | Certificación PYMEmáx. 5 | Inclusión laboral de Poblaciones Vulnerablesmáx. 2,5 | Promoción Oportunidad de Empleomáx. 2,5 | Totalde 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grupo Sang | 70 | 15 | 5 | 5 | 2,5 | 2,5 | 100 |
| Shirley Zarate Arroyo | 65,19 | 15 | 5 | 5 | 2,5 | 2,5 | 95,19 |
| Urbanizaciones y Lastrados Urbalas | 68,82 | 15 | 0 | 5 | 2,5 | 2,5 | 93,82 |
| Construlinea Construccion | 62,86 | 15 | 5 | 5 | 2,5 | 2,5 | 92,86 |
| Consorcio Remodelaciones Publicas del Sur. | 65,53 | 15 | 0 | 5 | 2,5 | 2,5 | 90,53 |
| Estructuras y Construcciones Jimenez (escojisa) | 63,6 | 15 | 0 | 5 | 2,5 | 2,5 | 88,6 |
| Construcciones y Remodelaciones S y M | 62,53 | 15 | 0 | 5 | 2,5 | 2,5 | 87,53 |
| Consorcio Braco RGC - Igaq | 53,81 | 15 | 5 | 5 | 2,5 | 2,5 | 83,81 |
| Integracom de Centroamerica | 41,16 | 15 | 5 | 5 | 2,5 | 2,5 | 71,16 |
Ámbar: no obtuvo el máximo · rojo: cero puntos.
Requisitos para participarLo que una empresa debe cumplir para que su oferta sea admitida.
El detalle de las condiciones de admisibilidad del presente proceso se indican en este pliego, en el apartado F. Documentos del Pliego de Condiciones, como archivo adjunto denominado "Formulario Decision Inicial MEJORAS PLANTEL GSP.pdf".
Qué hay que entregarAlcance y detalle técnico del bien, servicio u obra.
El detalle de las condiciones específicas del presente proceso se indican en este pliego, en el apartado F. Documentos del Pliego de Condiciones, como archivo adjunto denominado "Formulario Decision Inicial MEJORAS PLANTEL GSP.pdf".
Condiciones generalesReglas de recepción, facturación y pago.
El detalle de las condiciones generales del presente proceso se indican en este pliego, en el apartado F. Documentos del Pliego de Condiciones, como archivo adjunto denominado "Condiciones generales mejoras en plantel GSP.pdf".
Multas si se incumpleSanciones por atraso o incumplimiento del contrato.
Multa. En caso de existir atraso en la puesta en marcha de este servicio, se cobrará al adjudicatario por concepto de multa un 1% del valor total de la adjudicación hasta un máximo del 25% del valor total, quedando además el adjudicatario obligado a entregar el objeto bajo las condiciones que se pactaron.
Cláusula penal. El atraso en la entrega del servicio, dará derecho a la Municipalidad de Esparza a gestionar el trámite de procedimiento de cobro de cláusula penal, para aplicar la sanción estipulada en estas especificaciones. Se cobrará al adjudicatario por cada día hábil de atraso de acuerdo al plazo establecido en este cartel un 1% del valor total de la adjudicación por concepto de multa hasta un máximo del 25% del valor total. El monto se retendrá de las facturas a cobrar. Alcanzado ese monto, se considerará dicho incumplimiento como falta grave y se procederá con la resolución del contrato de conformidad con lo establecido en el Artículo N°293 del Reglamento a la Ley General de Contratación Pública.
Documentos del cartel9
- Contenido presupuestarioPDF · 236 KB
- Contenido presupuestarioPDF · 338 KB
- Precio de referenciaPDF · 297 KB
- Plantilla sondeo de mercado y razonabilidad del precioXLSX · 51 KB
- Decisión inicialPDF · 758 KB
- Desglose de precio para ofertarXLSX · 41 KB
- Cronograma de actividadesXLSX · 61 KB
- Manual de contratistas y subcontratistasPDF · 154 KB
- Condiciones generalesPDF · 246 KB
Se descargan desde la ficha en el portal de SICOP (requiere sesión).
A quién contactar en la institución
Jose Antonio Acevedo Alfaro
Gestión de Servicios Públicos
Isaac Andre Calderon Enriquez
GESTIÓN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL
Natalia Quirós Fallas
Gestión de Ordenamiento Territorial
Natalia Quirós Fallas
Gestión de Ordenamiento Territorial
Marianella Suárez Soto
Encargado del concurso · Unidad de Adquisición de Bienes y Servicios
Natalia Quirós Fallas
Gestión de Ordenamiento Territorial
Las se envían por SICOP, no por correo directo.
Fuente: SICOP, consultado el 01/10/2026 02:00. Toque o pase el cursor sobre los términos subrayados para ver qué significan.
Licitaciones parecidas
Abiertamisma institución y producto · 07/10/2026
Municipalidad del Cantón de Esparza
Abiertamisma institución y producto · 06/10/2026
Municipalidad del Cantón de Esparza
Sin adjudicarmisma institución y producto · 21/09/2026
Municipalidad del Cantón de Esparza
Adjudicadamismo producto · 02/10/2026
Contratación para el Mantenimiento, Mejoras y Remodelación de Edificaciones Municipales
Municipalidad de Talamanca · 1 oferente
Adjudicada por ₡7,9 M a Olman Jose Camacho Reyes
Adjudicadamismo producto · 28/09/2026
Mantenimiento de Edificio Plantel Municipal
Municipalidad de el Guarco · 1 oferente
Adjudicada a Construcciones y Remodelaciones S y M (precios unitarios)
Adjudicadamismo producto · 21/09/2026
Licitacion para Contratar los Servicios de Restauración del Edificio Antigua Capitania
Instituto Costarricense de Puertos del Pacifico · 3 oferentes
Adjudicada a Interdix