Botas tácticas para la Policía Municipal de Flores

Multa. Se aplicará una multa de 1% sobre el total adjudicado por cada día de atraso a la fecha establecida de entrega. a) De comprobarse con base en el principio del debido proceso que el CONTRATISTA no cumplió con lo establecido en el cartel, por primera vez la MUNICIPALIDAD procederá a notificarle un apercibimiento escrito, a efecto de que enmiende el incumplimiento. b) De reincidir dentro del mismo mes o meses siguientes, se procederá a penalizarlo con un 3% de la facturación. c) De continuar con los incumplimientos, se procederá a realizar las diligencias necesarias a efecto de que se inicie el procedimiento de resolución contractual por incumplimiento, conforme a lo establecido en la Ley General de Contratación Pública y su Reglamento.

Cláusula penal. Si existiera atraso en la entrega del objeto de esta contratación, de acuerdo con los términos de la oferta y el presente Cartel y dicho atraso no fuere justificado, la Municipalidad rebajará al adjudicatario por cada día calendario de atraso una cantidad equivalente al 3% del valor total adjudicado hasta un máximo del 25%, sanción que se le aplicará siempre y cuando se produzca un incumplimiento imputable al contratista. Para los efectos de este aparte, únicamente se considerará atraso justificado, circunstancias no imputables al contratista, originadas por caso fortuito, por fuerza mayor, o hechos de la propia Administración debidamente demostradas por escrito ante la Unidad responsable, dentro del impostergable plazo de diez (10) días hábiles posteriores a la fecha en que se conoció el hecho que ocasionaría el atraso, de acuerdo con los términos ofertados. El control y trámite atinente a lo aquí dispuesto estarán a cargo de la respectiva Unidad respecto a lo cual la Unidad de Proveeduría suministrará la información que le sea requerida.