COMPRA DE EQUIPOS Y ACCESORIOS DE EJERCICIOS PARA EL PALACIO DE LOS DEPORTES DE LA MUNICIPALIDAD DE HEREDIA

Multa. En virtud del artículo 46 de la Ley General de Contratación Pública, Ley N.º 9986, y el artículo 117 de su Reglamento, en caso de que un oferente incurra en incumplimientos respecto a los requisitos, condiciones técnicas, funcionales, legales o administrativas establecidos en el presente pliego de condiciones, ya sea durante la etapa de presentación de ofertas o en la ejecución del contrato adjudicado, la Administración podrá imponer las sanciones correspondientes conforme a lo siguiente: a) Inicio tardío de actividades respecto a la "orden de inicio" emitida. b) Atrasos en la ejecución de los trabajos objeto de esta contratación, respecto a lo indicado en el plazo dado en la "orden de inicio", de atención de 48 horas c) Atraso en la conclusión de la corrección de defectos identificados y solicitados de atención de 48 horas d) El contratista o su personal no se presentan a las reuniones de coordinación establecidas por la Contraparte Institucional. e) El contratista hace caso omiso a indicaciones del fiscalizador del contrato u omite atender denuncias y observaciones sobre servicio ejecutado. SANCIONES POR INCUMPLIMIENTOS EN EL SERVICIO Se aplicará una multa correspondiente al valor de ¢50.000,00 por cada incumplimiento antes indicado, no pudiendo acumular el contratista más de 2 (dos) faltas por mes de la lista mencionada anteriormente, pues en tal caso se considerará un incumplimiento del contrato por parte del contratista y la Municipalidad estará facultada para resolver unilateralmente el contrato de conformidad con lo establecido en el Reglamento de la Ley General Contratación Pública. El pago de las multas se cobrará reteniendo su equivalente de la facturación mensual que deba cancelársele al contratista, según lo que sea reportado por el Administrador de Proyecto que la Municipalidad acredite debidamente para tal fin, y su valor se retendrá de la facturación en trámite o pendiente de pago por parte de la Municipalidad.

Cláusula penal. SANCIONES POR INCUMPLIMIENTOS EN EL PLAZO DE ENTREGA CLAUSULA PENAL Las sanciones o multas por incumplimientos específicos del contrato se aplicarán al servicio contratado según se indican a continuación: a. Incumplimiento del plazo de entrega: En caso de existir atrasos en el plazo de entrega del contrato el adjudicatario deberá pagar por ese concepto, el valor de ¢500.000 (monto estimado del costo del debido proceso) Para el caso de la sanción, se ha establecido su monto utilizando como parámetro el costo por hora que pagará a LA MUNICIPALIDAD el Contratista en el momento en que se dé el hecho generador de dicha sanción. El pago de las multas se cobrará reteniendo su equivalente de la facturación mensual que deba cancelársele al contratista, según lo que sea reportado por la Encargada de Proyectos debidamente acreditada para tal fin, y su valor se retendrá de la facturación en trámite o pendiente de pago por parte de LA MUNICIPALIDAD.