Diseño y remodelación de estructura interna del Centro Municipal de Valorización de Residuos Sólidos del Cantón de Monteverde.

Multa. Multas. Se aplicará una multa de 5% del monto de la factura por cada incumplimiento de los indicados a continuación, no pudiendo acumular el contratista más de tres (3) faltas dentro del periodo contractual, pues en tal caso se considerará una falta grave y la Municipalidad quedará facultada para iniciar el procedimiento de resolución contractual establecido en el presente pliego de condiciones y previsto en el artículo 212 del R.L.C.A. y demás legislación aplicable. Entorpecimiento de las labores de fiscalización Cualquier entorpecimiento en las labores de los funcionarios municipales y/o sus representantes, atribuible al contratista, a sus asociados y/o empleados que demoren las labores de fiscalización del objeto de esta contratación se considerará una falta grave, quedando a juicio de la Municipalidad la resolución del contrato de conformidad con lo establecido en el Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Patentes, licencias y permisos operativos vencidos: Se considerará falta grave en la ejecución del contrato el contar con cualquier patente, licencia o permiso vencido y que resulte necesario para la operación normal del oferente en la prestación del objeto contractual. En tal caso al adjudicatario se le sancionará con apercibimiento, se le impondrá la multa y se le otorga un plazo máximo de diez días hábiles para la corrección de la falta so pena de la resolución unilateral del contrato, por incumplimiento del contratista. Incumplimientos en plazos y forma Cuando la administración solicite realizar correcciones de aquellas deficiencias que se hayan detectado. El contratista debe responder en el término de 3 días hábiles después de recibida la comunicación. La falta de respuesta se interpretará como aceptación tácita de dicho incumplimiento. En este supuesto, una vez vencido el plazo establecido, se le concederá al adjudicatario un plazo impostergable de 3 días hábiles para que realice las correcciones solicitadas. Al adjudicatario se le cobrará la multa respectiva la primera vez y se considerará falta grave la segunda vez, quedando facultada la Municipalidad al procedimiento de Resolución Contractual. El cobro de las multas no impedirá que la Municipalidad pueda efectuar el cobro de los daños y perjuicios que se le hayan ocasionado, con motivo de los atrasos. En caso de que ninguna de estas alternativas resulte viable, se podrá ejecutar la garantía de cumplimiento hasta por el monto respectivo. (Art. 40 y 41 del R.L.C.A)

Cláusula penal. Clausula Penal. a) Si existiera atraso en la entrega del objeto de esta licitación, de acuerdo con los términos de la oferta y el presente Pliego de condiciones y dicho atraso no fuere justificado, la Municipalidad de Monteverde rebajará al adjudicatario por cada día calendario de atraso una cantidad equivalente al 1% del valor total adjudicado hasta un máximo del 25%, sanción que se le aplicará siempre y cuando se produzca un incumplimiento imputable al contratista. b) Se establece este monto por cada día de atraso, con el objetivo de dar un mejor servicio a la comunidad de usuarios, cumpliendo con el principio del beneficio al usuario brindando un mejor servicio y mayor comodidad, seguridad y eficiencia; y los atrasos imputables al contratista podrían venir en perjuicio del bien público, afectando directamente la realización de posibles proyectos en pro del beneficio cultural de los habitantes del distrito. c) Para los efectos de este aparte, únicamente se considerará atraso justificado, circunstancias no imputables al contratista, originadas por caso fortuito, por fuerza mayor, o hechos de la propia Administración debidamente demostradas por escrito ante la Unidad Administrativa responsable, dentro del impostergable plazo de diez (10) días hábiles posteriores a la fecha en que se conoció el hecho que ocasionaría el atraso, de acuerdo con los términos ofertados. El control y trámite atinente a lo aquí dispuesto estarán a cargo de la respectiva Unidad Administrativa respecto a lo cual el Departamento de Proveeduría suministrará la información que le sea requerida. d) Por concepto de la aplicación de esta cláusula, la Municipalidad de Monteverde podrá deducir las sumas correspondientes del pago de la factura presentada para cobro. e) El oferente deberá hacer manifestación expresa en su propuesta de que acepta estas condiciones.