2026LD-000058-0004800001 · SICOP 20261000501

Adquisición de dispositivos de seguridad para el transporte de personas menores de edad del CECUDI

Municipalidad de la Unión

Recibiendo ofertasCierra el 13/10/2026 · en 2 días.

Municipalidad de la Unión busca adquisición de dispositivos de seguridad para el transporte de personas menores de edad del cecudi con un presupuesto de ₡2,5 millones en 2 lotes (partidas). Recibe ofertas hasta el 13/10/2026 (en 2 días).

₡2,5 millones

para todos los lotes

Tiempo para ofertar

2 días

cierra el 13/10/2026 08:30

Lotes y líneas

2 lotes

2 líneas en total

Fechas clave

Se publicó06/10/2026 08:17 · hace 5 días
Límite para 07/10/2026 23:59 · hace 4 días
Límite para 08/10/2026 23:59 · hace 3 días
Cierre de ofertas13/10/2026 08:30 · en 2 días
de ofertas13/10/2026 08:30 · en 2 días
(plazo máximo)≈ 27/10/2026 · en 16 días

Nota de la institución. En caso de requerir criterio técnico se le trasladará al encargado de contrato

Contexto

Municipalidad de la Unión adjudicó ₡2 658,2 millones en 161 procedimientos en los últimos 12 meses.Ver la institución → Sus licitaciones abiertas →

Rango de precio de referenciaarts. 44 y 106 RLGCP

Lote 1₡37 347 – ₡43 937
Lote 2₡44 629 – ₡52 504

Del presupuesto menos 15 % al presupuesto: una referencia, no una regla de ley. Cada cartel fija sus propias bandas de tolerancia alrededor de su precio de referencia (art. 44 del Reglamento a la Ley General de Contratación Pública): revíselas antes de ofertar. Por debajo de la banda, la institución le pedirá justificar el precio y puede excluirlo como ruinoso; por encima del presupuesto, solo se adjudica si la institución consigue los fondos o usted acepta ajustar el precio (art. 106).

El precio vale 90 de 100 puntos. Si el cartel usa la regla de tres inversa, cada 1 % por encima de la oferta más baja cuesta ≈ 0,9 puntos.

Qué se compra2 líneas · 2 lotes

L1Dispositivo de Retencion Infantil, Grupo I, 1 a 4 Años, Entre los 9kg, a los 18 Kg, Entre los 75 a 110cm.1 c/u · ₡43 937,441 c/u₡43 937,44
L2Silla de Seguridad para Vehículo, Respaldo Desmontable para Convertirse en Booster, Grupo 1, 2 y 3, Capacidad 9 Kg Hasta 36 Kg, Dimensiones 81cm Alto X 48cm Fondo X 46cm Ancho, Soporte de Cabeza Ajustable, Ranuras Laterales de Paso de Cinturon del Vehiculo1 c/u · ₡52 504,421 c/u₡52 504,42

Lo que exige el cartel

: no se exige
La oferta debe mantenerse 60 días hábiles
Contrato por 1 años
Ofertar en : no
: no
: sí
Pago por adelantado: no
: Precio 90 % · PYME 10 %

Requisitos para participarLo que una empresa debe cumplir para que su oferta sea admitida.

El detalle de cada ítem muestra los requiertimientos con respecto a Características generales, Sistema de protección, Instalación en buseta, Certificación y documentación, Configuración con respaldo, grupo II, Configuración con respaldo, grupo III, Instalación y utilización, Seguridad y certificación Materiales y mantenimiento. De cada ítem, según corresponda.

Qué hay que entregarAlcance y detalle técnico del bien, servicio u obra.

Condiciones generalesReglas de recepción, facturación y pago.

3.2.1. En apego a los artículos 193, 201 y 202 del Código de Trabajo, Ley No. 21, el oferente deberá presentar copia de la póliza de riesgos del trabajo ante el Instituto Nacional de Seguros, la cual deberá estar vigente y al día. Se entiende que la póliza deberá ser concordante con la actividad económica que ampare los trabajos a realizar.
3.2.2. Con base en el artículo 29 de la Ley General de Contratación Pública, No. 99862 y el artículo 122 del Reglamento a la Ley General de Contratación Pública, Decreto Ejecutivo No. 43808-H3, el oferente debe aceptar y aportar las declaraciones juradas rendidas bajo fe de juramento con las responsabilidades y delitos que ello conlleva de indicar información falsa, parametrizadas en el SICOP y seleccionadas por la municipalidad para esta contratación, de acuerdo con el principio de eficiencia. No será necesario rendir ante notario público ni autentificación por un abogado.

3.2.3. En caso de que el oferente sea una pequeña o mediana empresa, debe aclarar que es una PYME, conforme lo establece la Ley de Fortalecimiento de las Pequeñas y Medianas Empresas, No. 82624, y su reglamento, así como su categoría, fecha de inscripción y país de origen (presentar certificación).
3.2.4. Asimismo, el oferente deberá aportar las certificaciones que la Proveeduría Municipal indique como parte del presente cartel, las cuales se encuentran detalladas en el apartado “Condiciones y Declaraciones” del mismo.

Multas si se incumpleSanciones por atraso o incumplimiento del contrato.

Multa. 8.8.2. Sobre sanciones por incumplimientos en la entrega bien objeto de la contratación 8.8.2.1. El pago de las multas se cobrará reteniendo su equivalente de la facturación acumulada que deba cancelársele al contratista, según lo que sea reportado por el personal de la Municipalidad que se acredite debidamente para tal fin y su valor se retendrá de la facturación en trámite o bien, del pendiente de pago por parte de la Municipalidad. 8.8.2.2. En caso de que no existan pagos pendientes, la municipalidad podrá exigir el pago de la multa a través de los mecanismos legales correspondientes. 8.8.3. Sobre el procedimiento para imponer sanciones. 8.8.3.1. Antes de imponer cualquier sanción, la Municipalidad de La Unión notificará por escrito a la empresa adjudicada detallando la naturaleza del incumplimiento y otorgándole un plazo máximo de dos (2) días hábiles para subsanar el incumplimiento, cuando sea aplicable.

Cláusula penal. 8.8.1. Sobre incumplimientos del bien objeto de la contratación 8.8.1.1. Atrasos en la entrega: En caso de presentarse un retraso no justificado en la entrega del objeto, conforme a las condiciones establecidas en el cartel, el contratista deberá pagar a la Municipalidad una penalización equivalente al 1% del monto total de la orden de pedido del producto por cada día hábil de retraso, hasta un máximo del 25%. Superado este porcentaje, se considerará que el contratista ha incurrido en incumplimiento del contrato, lo cual faculta a la Municipalidad para proceder con la resolución contractual por incumplimiento, de acuerdo con la normativa vigente y aplicable. 8.8.1.2. Se entenderá que el retraso en la entrega del objeto contractual, una vez vencido el plazo establecido, no resulta imputable al adjudicatario, a título de incumplimiento contractual, cuando el mismo sea consecuencia directa del acaecimiento de caso fortuito y/o fuerza mayor debidamente comprobada por el Contratista y aceptada por la Municipalidad; siempre que la justificación respectiva haya sido presentada por el Contratista dentro de los cinco días hábiles posteriores al acontecimiento que provocó el atraso. 8.8.1.3. Entrega incompleta: Se aplicará una penalización equivalente al 1% del monto total de la orden de pedido del producto, por cada día hábil de atraso en la entrega de los bienes faltantes, hasta un máximo del 10% del total adjudicado. Esta penalización será adicional a cualquier otra sanción aplicable conforme a las condiciones contractuales. 8.8.1.4. Si la entrega incompleta persiste y supera los 15 días hábiles, o si la entrega parcial afecta gravemente el funcionamiento del servicio contratado, la Municipalidad podrá optar por rescindir el contrato de manera unilateral y exigir al contratista el pago de las sanciones correspondientes, de acuerdo con la normativa vigente. 8.8.1.5. El fiscalizador de esta contratación, no gestionará el cobro de multa y/o cláusula penal, únicamente en el caso de que el incumplimiento del Contratista obedezca a motivos de caso fortuito, fuerza mayor o culpa de la Administración, debidamente comprobadas y se haya seguido lo establecido en el procedimiento sumario establecido en la normativa.

Fuente: SICOP, consultado el 06/10/2026 08:33. Toque o pase el cursor sobre los términos subrayados para ver qué significan.