Compra de equipos para implementación de red privada virtual (VPN) para el sistema de videovigilancia municipal.

Multa. Multas. La Municipalidad de Monte Verde sancionara a los proveedores que incumplan con algún punto establecido en el presente pliego, el apercibimiento y la inhabilitación establecidos en la Ley y su Reglamento. Se hará acreedora a la sanción de apercibimiento, por parte de la Administración o la Contraloría General de la República, la persona física o jurídica que, durante el curso de los procedimientos para contratar, incurra en las siguientes conductas: El contratista que, sin motivo suficiente, incumpla o cumpla defectuosa o tardíamente con el objeto del contrato; sin perjuicio de la ejecución de la garantía de cumplimiento. Quien afecte, reiteradamente, el normal desarrollo de los procedimientos de contratación. Quien deje sin efecto su propuesta, sin mediar una causa justa. El incumplimiento en el plazo de entrega de lo solicitado, se cobrará una multa del 1% por cada día hábil de atraso, del pago correspondiente por cancelar, hasta un máximo de 25% del valor adjudicado.

Cláusula penal. Clausula Penal. a) Si existiera atraso en la entrega del objeto de esta licitación, de acuerdo con los términos de la oferta y el presente pliego de condiciones y dicho atraso no fuere justificado, la Municipalidad de Monteverde rebajará al adjudicatario por cada día calendario de atraso una cantidad equivalente al 1% del valor total adjudicado hasta un máximo del 25%, sanción que se le aplicará siempre y cuando se produzca un incumplimiento imputable al contratista. b) Se establece este monto por cada día de atraso, con el objetivo de dar un mejor servicio a la comunidad de usuarios, cumpliendo con el principio del beneficio al usuario brindando un mejor servicio y mayor comodidad, seguridad y eficiencia; y los atrasos imputables al contratista podrían venir en perjuicio del bien público, afectando directamente la realización de posibles proyectos en pro del beneficio cultural de los habitantes del distrito. c) Para los efectos de este aparte, únicamente se considerará atraso justificado, circunstancias no imputables al contratista, originadas por caso fortuito, por fuerza mayor, o hechos de la propia Administración debidamente demostradas por escrito ante la Unidad Administrativa responsable, dentro del impostergable plazo de diez (10) días hábiles posteriores a la fecha en que se conoció el hecho que ocasionaría el atraso, de acuerdo con los términos ofertados. El control y trámite atinente a lo aquí dispuesto estarán a cargo de la respectiva Unidad Administrativa respecto a lo cual el Departamento de Proveeduría suministrará la información que le sea requerida. d) Por concepto de la aplicación de esta cláusula, el Concejo Municipal de Distrito de Monte Verde podrá deducir las sumas correspondientes del pago de la factura presentada para cobro. e) El oferente deberá hacer manifestación expresa en su propuesta de que acepta estas condiciones.