Compra de insumos de limpieza para el PSA

Multa. SANCIONES. Se aplicarán sanciones por el incumplimiento en la calidad solicitada para los servicios o por incumplimiento en los plazos de entrega, según se indica a continuación: Faltas a la calidad ofrecida. Se establece una sanción de un 4% del costo de cada servicio, insumo o material entregado si se comprueba un incumplimiento en la calidad ofertada. Esto en caso de que la Municipalidad haya solicitado el subsane razonable de algún faltante o vacío técnico cuantificable o demostrable y el oferente se niegue a cumplir con lo solicitado. En tal caso se considerará un incumplimiento del contrato por parte del contratista y la Municipalidad estará facultada para rescindir unilateralmente el contrato de conformidad con lo establecido en normativa en materia de contratación. También dará esto podría dar pie para la inhabilitación del oferente en concursos de contratación pública. Entrega tardía. Se establece una sanción de un 0.5% del monto del servicio, insumo o material solicitado, por cada día de atraso en la entrega de los entregables solicitados. El 0.5% se aplicará sobre el precio de la cantidad de pedido, siempre que no existe una causa razonablemente acreditada para que se dé tal atraso. En caso de atrasos por fuerza mayor o circunstancias ajenas al contratista, este deberá solicitar en tiempo y forma la solicitud de prorroga con sustento razonable. La sanción se cobrará hasta un tope del 25%. Método para cobro de sanciones. El pago de las multas se cobrará reteniendo su equivalente de la facturación, según lo que sea reportado por el funcionario municipal encargado de la ejecución del contrato y su valor se retendrá de la facturación en trámite o bien, del pendiente de pago por parte de la Municipalidad.

Cláusula penal. Clausula penal: Se determina la cláusula penal en apego con el artículo 46 Y 47 de la LGCP y los artículos 116 y 117 del RLGCP. La cláusula penal procede en casos de ejecución tardía o prematura de las obligaciones. Para su aplicación no será necesaria la demostración del daño o perjuicio. El cobro de la aplicación de la multa se hará a las retenciones del precio o bien a los saldos pendientes de pago. El atraso en la entrega del servicio dará derecho a la unidad ejecutora a gestionar el trámite de procedimiento de cobro de cláusula penal, de acuerdo con lo indicado en este documento de requerimientos. Se cobrará al adjudicatario por cada día hábil de atraso de acuerdo con el plazo establecido un 1% del valor total de la adjudicación por concepto de multa hasta un máximo del 25% del valor total. El monto se retendrá de las facturas a cobrar. Alcanzado ese monto, se considerará dicho incumplimiento como falta grave y se procederá con la resolución del contrato de conformidad con lo establecido en el Artículo N°293 del Reglamento a la Ley General de Contratación Pública.