2026LD-000097-0019100001 · SICOP 20261001394

ADQUISION DE MATERIALES PARA ACONDICIONAR ESPACIO PUBLICO EN SABALITO - COTO BRUS

Municipalidad de Coto Brus

Sin adjudicarLa licitación terminó sin ganador (desierta, infructuosa o anulada). Es probable que se vuelva a publicar.

Municipalidad de Coto Brus publicó esta compra con un presupuesto de ₡1,2 millones, pero terminó sin adjudicar. Se abrió el 20/10/2026.

La licitación terminó sin ganador (desierta, infructuosa o anulada). Es probable que se vuelva a publicar.

₡1,2 millones

Ofertas recibidas

—

apertura pendiente

Oferta más baja

—

Fechas clave

Se publicó13/10/2026 12:23 · hace 7 días
Límite para 14/10/2026 23:59 · hace 6 días
Límite para 15/10/2026 23:59 · hace 5 días
Cierre de ofertas20/10/2026 14:00 · hoy
de ofertas20/10/2026 14:01 · hoy
(plazo máximo)≈ 23/10/2026 · en 3 días

El cartel fue modificado. Qué cambió:

Cierre de ofertas: 16/10/2026 14:00 → 20/10/2026 14:00
Apertura de ofertas: 16/10/2026 14:01 → 20/10/2026 14:01
Límite de observaciones a la apertura: 19/10/2026 16:00 → 21/10/2026 16:00

Nota de la institución. Se adjunta archivo de especificaciones y condiciones generales, con base en la cual deben ser ofertados los bienes y/o servicios en el formulario SICOP; que forman parte integral de este pliego de condiciones

Contexto

Compras parecidas recibieron en promedio 2,1 oferentes.831 partidas con el mismo código de producto abiertas en los últimos 3 años, en cualquier institución.
Municipalidad de Coto Brus adjudicó ₡2 109,3 millones en 156 procedimientos en los últimos 12 meses.Ver la institución → Sus licitaciones abiertas →

Qué se compra35 líneas

Columna de Concreto Tipo E, Tamaño 3,3 M6 c/u · ₡83 129,286 c/u₡83 129,28
Columna de Hormigon Prefabricada ( Concreto), Medidas 12 X 12 Cm X 3,30 M, Tipo Ca, Resistencia 315 Kg/cm2, para Empalme con Apagador2 c/u · ₡29 332,802 c/u₡29 332,80
Columna de Concreto Tipo C, Tamaño 3,30 M3 c/u · ₡39 744,933 c/u₡39 744,93
Baldosa Prefabricada de Concreto, Medidas 0,50 M X 1,50 M10 c/u · ₡60 443,8010 c/u₡60 443,80
Baldosa de Cemento (concreto) Prefabricada de 0,50 M X 1,25 M30 c/u · ₡147 160,5030 c/u₡147 160,50
Baldosa de Concreto, Medidas 0,50 M Alto X 0,91 M Largo X 50 Mm Grosor10 c/u · ₡21 751,3010 c/u₡21 751,30

Rango de precio de referenciaarts. 44 y 106 RLGCP

₡992 321 – ₡1,2 millones

Del presupuesto menos 15 % al presupuesto: una referencia, no una regla de ley. Cada cartel fija sus propias bandas de tolerancia alrededor de su precio de referencia (art. 44 del Reglamento a la Ley General de Contratación Pública): revíselas. Por debajo de la banda, la institución le pedirá justificar el precio y puede excluirlo como ruinoso; por encima del presupuesto, solo se adjudica si la institución consigue los fondos o usted acepta ajustar el precio (art. 106).

El precio vale 75 de 100 puntos. Si el cartel usa la regla de tres inversa, cada 1 % por encima de la oferta más baja cuesta ≈ 0,75 puntos.

Lo que exige el cartel

: no se exige
La oferta debe mantenerse 30 días hábiles
Contrato por 3 meses
Ofertar en : permitido
: sí
: sí
Pago por adelantado: no
: Precio 75 % · Tiempo de Entrega 10 % · Localidad 10 % · PYMES 5 %

Requisitos para participarLo que una empresa debe cumplir para que su oferta sea admitida.

Los interesados en participar en el proceso deben cumplir con las si
guientes condiciones: -Aportar patente y documentos de funcionamiento al día. -El precio deber ser exonerado, libre de impuestos, además debe in
cluir el transporte de estos -Los materiales ofertados deberán cumplir en su totalidad con las es
pecificaciones técnicas establecidas por la Municipalidad. No se acep
tarán materiales de características inferiores o distintas a las requeri
das, salvo que se demuestre técnicamente su equivalencia y esta sea
aceptada por la Administración. -El oferente deberá cotizar la totalidad de las líneas o partidas inclui
das en el procedimiento, cuando la adjudicación se establezca como
total.

Qué hay que entregarAlcance y detalle técnico del bien, servicio u obra.

La presente contratación comprende el suministro de los materiales necesarios para acondicionar el espacio destinado a la prestación del servicio de inspección técnica vehicular, ubicado en el distrito de Sabalito, contiguo a la pista de atletismo, de conformidad con las especificaciones técnicas y cantidades definidas por la Municipalidad de Coto Brus en el pliego de condiciones.
Los materiales deberán ser nuevos, de primera calidad, libres de de
fectos y cumplir con las especificaciones técnicas solicitadas. No se
aceptarán materiales usados, reconstruidos o de calidad inferior a la
requerida.
El contratista deberá entregar la totalidad de los materiales en el sitio indicado por la Municipalidad de Coto Brus, dentro del plazo estable cido en la orden de compra o contrato y previa coordinación con la persona administradora de la contratación. El transporte, carga, descarga y cualquier gasto asociado correrán por cuenta del contratista.

Condiciones generalesReglas de recepción, facturación y pago.

La presente contratación tiene como objetivo acondicionar el espacio
destinado al servicio de inspección técnica vehicular en Sabalito, pro
curando condiciones adecuadas de seguridad y funcionalidad para su
prestación, en beneficio de la población del cantón de Coto Brus.

Multas si se incumpleSanciones por atraso o incumplimiento del contrato.

Multa. En caso de que la adjudicataria entregue bienes/servicios que no cumplan con lo requerido en el cartel y no proceda a realizar las correcciones que le indique la Administración en el plazo señalado por esta última, se procederá a cobrar una multa equivalente al 1% (uno por ciento) por cada día de atraso en la no corrección de lo indicado, hasta un máximo de 25% (veinticinco por ciento) sobre el costo de los productos en los que haya disconformidad por parte de la Administración, luego de lo cual se procederá a realizar el proceso para determinar la eventual ejecución de garantía de cumplimiento o resolución contractual.

Cláusula penal. Si existiera atraso en la entrega en cada una de las líneas del objeto de esta licitación, de acuerdo con los términos de la oferta y el presente cartel y si dicho atraso no fuere justificado por escrito ante la Municipalidad de Coto Brus dentro de los 5 días hábiles siguientes a la fecha en que debería de entregarse el objeto de esta contratación, la misma rebajará al adjudicatario por cada día calendario de atraso, una cantidad equivalente al 1% del total del monto adjudicado. Teniendo como tope para el pago de clausula penal hasta un máximo del 25%, del monto adjudicado, momento en que se considerara que ha habido incumplimiento del contrato. Lo anterior no resulta excluyente de la posibilidad que tiene la Municipalidad de Coto Brus de acudir a la figura jurídica de la resolución por incumplimiento contractual, de conformidad con la normativa vigente y aplicable a esta materia. Se entenderá que el retraso de la entrega del objeto contractual no resulta imputable al adjudicatario, a título de incumplimiento contractual, cuando el mismo sea consecuencia directa del acaecimiento de caso fortuito y fuerza mayor debidamente comprobada; siempre que la justificación respectiva haya sido presentada por el contratista dentro del término establecido al efecto.

Fuente: SICOP, consultado el 20/10/2026 05:40. Toque o pase el cursor sobre los términos subrayados para ver qué significan.

Licitaciones parecidas

Adjudicadamisma institución y producto · 23/09/2026
Compra de Materiales para la Construcción, Mejora y Equipamiento de Áreas Funcionales de los Cementerios Municipales
Municipalidad de Coto Brus · 3 oferentes
Adjudicada por ₡1,1 M a Materiales de Coto Brus
Adjudicadamisma institución y producto · 13/08/2026
Compra de Materiales de Construcción para Uso en Proyectos de Mejora Vial y Plantel Municipal
Municipalidad de Coto Brus · 5 oferentes
Adjudicada por ₡5,6 M a Almacenes el Colono
Adjudicadamismo producto · 05/10/2026
Adquisición de Tubería Corrugada para la Utgvm
Municipalidad de Grecia · 6 oferentes
Adjudicada por ₡4 M a Durman Esquivel
Adjudicadamismo producto · 25/09/2026
Compra de Productos Plásticos
Municipalidad de Moravia · 3 oferentes
Adjudicada por ₡1,5 M a Materiales y Ferreteria la Suiza y 1 más
Adjudicadamismo producto · 24/09/2026
Compra de Productos Químicos
Fundación del Parque Marino del Pacifico · 4 oferentes
Adjudicada por ₡400 430 a Sur Quimica y 2 más
Adjudicadamismo producto · 22/09/2026
Compra de Materiales para Mejoras de Salon Comunal Bajos de Jorco, Tabarcia de Mora (PPP 2026, Tabarcia)
Municipalidad de Mora · 5 oferentes
Adjudicada por ₡3,7 M a Materiales y Ferreteria la Suiza