Compra de tubos de concreto, lisos sin refuerzo, con campana que cumplan norma ASTM C14 Clase III y con Campana que cumplan norma ASTM C76 Clase III.

Se admite a concurso únicamente la oferta que cumpla con las condiciones legales y las especificaciones técnicas solicitadas.

 

Se admite a concurso únicamente la oferta que cumpla con el apartado Vigencia de la Oferta.

 

Se admite a concurso únicamente la oferta que cumpla con experiencia de 5 años en la venta de Tubos de Concreto, debe presentar certificación de estar inscrita y al día en sus obligaciones en el Ministerio de Hacienda.

 

Se admite a concurso únicamente la oferta que cumpla con la presentación de la certificación de Control de Calidad de un Laboratorio con Acreditación del ECA del laboratorio de Control de Calidad, según se menciona en el apartado de Especificaciones Técnicas.

 

Se admite a concurso únicamente la oferta que cumple con ofertar el 100% de las líneas.

 

Se admite a concurso únicamente la oferta que se encuentre dentro del contenido presupuestario; la oferta que sobrepase el contenido presupuestario será descalificada.

 

No se permiten aclaraciones extemporáneas.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

El oferente debe brindar la certificación de control de calidad de cumplir con las normas vigentes para los tubos de concreto: mínimo cumplimiento de norma ASTM C14 Clase III y norma ASTM C76 Clase III. El Laboratorio deberá estar acreditado ante el Ente Costarricense de Acreditación (ECA), según la norma INTE-ISO/IEC-17025-2005.

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN

Suplir los tubos lisos sin refuerzo, con campana que cumplan norma ASTM C14 Clase III y con Campana que cumplan norma ASTM C76 Clase III, en función de los proyectos municipales, mantenimiento de calles y demás necesidades de espacios públicas. La adjudicataria debe tener la competencia para poder suplir los tubos de concreto requeridos por la Municipalidad de Siquirres para los proyectos, mantenimientos de calles y demás necesidades de espacios públicos.

 

JUSTIFICACIÓN

Por medio de esta contratación se pretende brindar servicio a los usuarios de los caminos del Cantón, justificada en el plan operativo anual del presupuesto 2026 y programa de adquisiciones, que cuenta con contenido presupuestario en el programa de la ley 8114/9329 y otros presupuestos de la Administración, además, de tomar en cuenta los convenios Interinstitucionales.

 

Contar con estas alcantarillas permitirá garantizar la continuidad de los trabajos programados y la atención oportuna de las necesidades de la comunidad, optimizando los recursos municipales y evitando retrasos en la ejecución de los proyectos.

 

ESTIMACIÓN PRESUPUESTARIA Y RANGO DE TOLERANCIA

El costo estimado de la presente contratación es de ₡ 30 048 869.74, el mismo es determinado conforme al estudio de mercado realizado por la administración, considerando los precios promedio vigentes en el mercado y el rango de tolerancia será de un más menos 10%. Las ofertas fuera del Rango de Tolerancia deberán justificar y desglozar razonadamente y detalladamente en conformidad con el Artículo 106 del Reglamento a la Ley General de Contratación Pública.

 

Para la razonabilidad de precio se establece un Rango de Tolerancia de ±10%. Los precios fuera de ese rango se les solicitará justificación razonada según Artículo 106.Precio inaceptable del Reglamento a la ley General de Contratación Pública. Las ofertas cuyos precios sobrepasen el contenido presupuestario serán consideradas como inaceptables. Los oferentes deben ofertar la totalidad de las líneas; las ofertas para pasar al sistema de Calificación deben superar la razonabilidad de precio de todas las líneas.

 

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

Ing. William Solano Ocampo.

 

CRONOGRAMA

Ver documento adjunto.

ESTUDIO DE MERCADO

Ver documento adjunto.

PLAN DE ADQUISICIONES

Plan de Adquisiciones 2026 línea 76.

OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO

Suplir los tubos lisos sin refuerzo, con campana que cumplan norma ASTM C14 Clase III y con

Campana que cumplan norma ASTM C76 Clase III, en función de los proyectos municipales,

mantenimiento de calles y demás necesidades de espacios públicas. La adjudicataria debe tener la

competencia para poder suplir los tubos de concreto requeridos por la Municipalidad de Siquirres para

los proyectos, mantenimientos de calles y demás necesidades de espacios públicos.

El Adjudicatario debe brindar la certificación de control de calidad de cumplir con las normas vigentes

para los tubos de concreto: mínimo cumplimiento de norma ASTM C14 Clase III y norma ASTM C76

Clase III. El Laboratorio deberá estar acreditado ante el Ente Costarricense de Acreditación (ECA),

según la norma INTE-ISO/IEC-17025-2005

REAJUSTE DE PRECIOS

Según lo que establezca la Ley de Contratación Pública y su Reglamento.

CONTROL DE CALIDAD

El Ingeniero y los inspectores de la unidad realizarán evaluaciones visuales verificando que los materiales entregados cumplan con las especificaciones técnicas solicitadas.

En caso de detectarse materiales defectuosos, deformados o que no cumplan con las condiciones requeridas, la Municipalidad podrá rechazar la entrega y solicitar la reposición inmediata sin costo adicional.

Deben entregar certificaciones de control de calidad para los tubos de concreto, donde se indique el cumplimiento de las normas C-14 y C-76, emitidas por un laboratorio con certificación ECA.

 

ESTRUCTURA DE PRECIO

COMPONENTE	PORCENTAJE	MONTO
MANO DEOBRA DIRECTA
INSUMOS Y SERVICIOS ESPECIALES
MANO DE OBRA
INSUMOS INDIRECTOS
INSUMOS Y SERVICIOS ESPECIALES
UTILIDAD
TOTAL

 

CANTIDAD SOLICITADA

Línea	Código SICOP	Sistema Plan	Descripción SICOP	Descripción Especifica Siquirres	Cantidad
1	C4017151092452358	92452358	TUBO DE CONCRETO (HORMIGON), 600 mm DIAMETRO X 1,25 m LONGITUD, C-76, TIPO III, TIPO CAMPANA Y ESPIGA CON REFUERZO	Tuberia de concreto reforzado, Clase III - C 76, diametro 600mm	32,00
2	C4017151092452356	92452356	TUBO DE CONCRETO (HORMIGON), 800 mm DIAMETRO X 1,25 m LONGITUD, C-76, TIPO III, TIPO CAMPANA Y ESPIGA CON REFUERZO	Tuberia de concreto reforzado, Clase III - C 76, diametro 800mm	6,00
3	C4017151092452352	92452352	TUBO DE CONCRETO (HORMIGON), 900 mm DIAMETRO X 1,25 m LONGITUD, C-76, TIPO III, TIPO CAMPANA Y ESPIGA CON REFUERZO	Tuberia de concreto reforzado, Clase III - C 76, diametro 900mm	111,00
4	C4017151092449806	92449806	TUBO DE HORMIGÓN (ALCANTARILLA) DIAMETRO 1500 mm, LARGO 2 m, CLASE III, ACOPLE TIPO CAMPANA	Tuberia de concreto reforzado, Clase III - C 76, diametro 1500mm	13,00
5	C4017151092449748	92449748	TUBO DE HORMIGÓN (ALCANTARILLA) DIAMETRO 1830 mm, LARGO 1,0 m,CLASE III, ACOPLE TIPO CAMPANA	Tuberia de concreto reforzado, Clase III - C 76, diametro 1830mm	16,00
6	C4017151092449804	92449804	TUBO DE HORMIGÓN (ALCANTARILLA) DIAMETRO 1200 mm, LARGO 2 m, CLASE III, ACOPLE TIPO CAMPANA	Tuberia de concreto reforzado, Clase III - C 76, diametro 1200mm	6,00
7	C4017151092449753	92449753	TUBO DE HORMIGÓN (CONCRETO), DIAMETRO 450 mm, LARGO 1,0 m, ACOPLE LISO, CLASE II	Tuberia de concreto sin refuerzo C - 14, diametro 450mm	101,00
8	C4017151092448543	92448543	TUBO DE HORMIGÓN (CONCRETO) CON CAMPANA, SIN REFUERZO DE 800 mm X 1,25 m CLASE 2	Tuberia de concreto sin refuerzo C - 14, diametro 800mm	15,00

 

SOBRE LA ADJUDICACIÓN

No se realizará adjudicación parcial.

SOBRE EL CONTRATO

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

La Garantía de cumplimiento corresponde a 5 por ciento, con una vigencia 8 meses.

CLÁUSULA PENAL

La violación parcial o total de las condiciones de este pliego de condiciones o del contrato, por parte de la empresa adjudicataria, faculta a la Municipalidad a dar por terminado el mismo y se reserva el derecho de cobro, por la vía respectiva, por daños y perjuicios.

Sin perjuicio de lo indicado anteriormente, en los siguientes casos se procederá de la siguiente manera:

Por cada día hábil de atraso en el plazo de entrega ofrecido, se le multará al contratista con un 1% del valor estimado a cada una de las líneas que corresponde a la ejecución; con forme al artículo 117 del reglamento a la ley general de contratación pública.

 

La Municipalidad de Siquirres, se reserva la posibilidad de cobrar otros daños y perjuicios no derivados del atraso en la entrega de lo contratado, además de iniciar el respectivo proceso de cobro, una vez demostrada en instancia administrativa la culpa de la empresa adjudicada, si el incumplimiento se da fuera del plazo de vigencia de la Garantía de Cumplimiento.

MULTA

Por cada día hábil de atraso en el plazo de entrega ofrecido, se le multará al contratista con un 1% del valor estimado a cada una de las líneas que corresponde a la ejecución; con forme al artículo 117 del reglamento a la ley general de contratación pública.

 

GARANTÍA TÉCNICA

El adjudicatario deberá garantizar que los materiales entregados cumplen con las especificaciones técnicas establecidas. En caso de detectarse defectos de calidad o incumplimiento de las condiciones establecidas, el proveedor deberá sustituir el material sin costo adicional para la Municipalidad en un plazo máximo de 5 días hábiles.

 

 

TIEMPO Y LUGAR DE ENTREGA:

Entregas parciales.

Toda entrega debe hacerse previa coordinación con el departamento Proveeduría en horario de oficina de lunes a viernes de 8:15 a 3:30, mediante correo electrónico proveeduria@siquirres.go.cr.

 

Periodo de 03 meses.

 

Los tubos de concreto deben entregarse en el Plantel Municipal EN Barrio San Martín, coordenadas CRTM 554750,1117125 y o en Terreno de Copio Municipal en Pacuarito coordenadas CRTM 558145, 1117240, previa coordinación con el DIVC por medio de la Proveeduría Municipal.

 

No se aceptarán tubos con daños físicos (quebraduras, fisuras, etc).

FORMA DE PAGO

El trámite de pago se podrá realizar en forma parcial por avance de cada línea recibida a satisfacción.

Se utilizará una forma de pago que consiste en treinta días naturales a partir de la presentación de la factura, previa verificación del cumplimiento a satisfacción de lo pactado, de conformidad con a la Ley General de Contratación Pública y su Reglamento.

El pago se realiza por medio de transferencia a la cuenta cliente.

El Oferente debe domiciliar en la plataforma SICOP la CUENTA CLIENTE donde se le deben transferir los pagos respectivos. Una vez realizadas las recepciones debe gestionar el proceso de Pago mediante SICOP y adicional a eso debe enviar facturas electrónica timbradas, al correo factura@siquirres.go.cr , para la coordinación del pago final.

En relación con lo anterior, se deja advertido que el pago solo será procedente una vez que se haya realizado el informe de ejecución correspondiente, el cual a su vez implica la valoración y el pronunciamiento de la parte técnica responsable sobre el cumplimiento a cabalidad de lo pactado.

Las facturas deben estar autorizadas por el Ministerio de Hacienda.

Se realizarán pagos parciales, mensuales, contra entrega del servicio.

No se pueden girar adelantos.

Retenciones: Con la presentación de la oferta el adjudicatario autoriza a la Municipalidad de Siquirres a realizar las retenciones sobre las facturas a cancelar por concepto de patente y/o tributos pendientes en la Municipalidad de Siquirres, costo de transferencia sinpe en caso de no presentar una cuenta en el banco nacional de Costa Rica, así como retenciones por concepto de deuda con la CCSS, de acuerdo con el artículo 74 de la ley constitutiva de la CCSS y su reglamento. De igual manera autoriza a que se realicen los rebajos y retenciones que pudieran afectar el adecuado procedimiento de pago.

El adjudicatario deberá presentarse al departamento de rentas de la Municipalidad de Siquirres o puede comunicarse a los correos rafaelgonzalez@siquirres.go.cr / jennifergarcia@siquirres.go.cr o al teléfono 2768-6266 ext 116, previo a la firma del contrato para verificar si procede el pago de la patente comercial o aval  de patente de conformidad con el artículo 1 de la Ley de Patentes Municipales de la Municipalidad de Siquirres, esto una vez el proceso sea adjudicado en firme y previo a la formalización del contrato, en caso de proceder deberá cancelar el monto correspondiente y enviarlo para la incorporación al expediente

Si fuese necesario la suscripción de una carta de crédito los costos correrán a cuenta del adjudicatario.

Se deberá gestionar el pago mediante el Sistema de Compras Públicas SICOP.

COMPROMISOS DE INTEGRIDAD Y ACTUACIONES ANTICORRUPCIÓN

Con la presentación de la oferta, los participantes se comprometen a actuar de manera proba, íntegra, transparente, con rectitud y buena fe, bajo el más alto cumplimiento de los principios éticos y jurídicos, durante todas las etapas del procedimiento de contratación, incluyendo la ejecución contractual en caso de adjudicación.