SERVICIO DE ALQUILER DE GRUA TELESCÓPICA HIDRÁULICA CON OPERADOR

1. CONDICIONES DE ADMISIBILIDAD

 

1. REQUISITOS LEGALES:

De acuerdo con el documento GJU-G-001 Requerimientos Legales para el Pliego de Condiciones (Anexo 09), con el fin de cumplir con la normativa legal vigente, se comprobará con la presentación de toda la documentación indicada en el anexo.

1. AISLAMIENTO ELÉCTRICO DE LA CANASTA

El oferente deberá demostrar que la canasta de la grúa cuenta con aislamiento eléctrico vigente, para lo cual deberá presentar un certificado, informe de pruebas o documento equivalente emitido por una entidad competente que acredite el cumplimiento de dicha condición. Lo anterior, con el fin de garantizar la seguridad del personal y la idoneidad del equipo para la ejecución de trabajos en altura y en proximidad de instalaciones eléctricas.

1. EXPERIENCIA:
2. El oferente deberá contar con una experiencia mínima de dos (2) años en la prestación de servicios de alquiler de grúa con operador, incluyendo la ejecución de trabajos en altura, maniobras de elevación o actividades similares. Lo anterior, con el fin de verificar que dispone del conocimiento técnico, la capacidad operativa, logística y administrativa necesarias para brindar el servicio requerido por la Administración, reduciendo el riesgo de incumplimientos durante la ejecución contractual y contribuyendo a garantizar la seguridad, calidad, continuidad y eficiencia en la prestación del servicio.
3. El contratista deberá asignar un operador de grúa que cuente con licencia de conducir vigente acorde con el equipo ofertado, certificación vigente para trabajos en altura o certificación que acredite su competencia para la operación segura de grúas o equipos de elevación. Asimismo, el operador propuesto deberá acreditar una experiencia mínima de dos (1) años en la operación de grúas con canasta o equipos similares. Lo anterior, con el fin de garantizar que el personal asignado posee los conocimientos técnicos, habilidades operativas y experiencia práctica necesarias para ejecutar las labores de manera segura, eficiente y conforme a las condiciones técnicas, normativas y de seguridad requeridas por la Administración, minimizando los riesgos para las personas, instalaciones y bienes involucrados en la ejecución del servicio.

 

La experiencia será verificada por medio de alguna de las siguientes 3 opciones:

 

1. Cartas o certificaciones emitidas por clientes, las cuales deberán contener, como mínimo, la siguiente información:

• Nombre del contacto administrador de contrato
• Número de teléfono
• Correo electrónico
• Descripción de los bienes suministrados
• Fecha de ejecución
• Indicación de que el suministro fue recibido a satisfacción.

 

1. Expediente digital en SICOP, este aplica únicamente si en el expediente de SICOP se logra corroborar la información necesaria, siempre y cuando el expediente este completo, el oferente deberá indicar el número de procedimiento.

 

1. Ordenes de compra si las ventas fueron para la ESPH, se deberá de indicar los números de Órdenes de Compra, los cuales se revisarán de forma individual para aplicarlos como experiencia válida, siempre y cuando el análisis interno así lo amerite y se pueda demostrar.

Nota: En caso de que se considere necesario la ESPH podrá solicitar mediante correo a la verificación o cualquier aclaración de la información, se otorgará un máximo de 3 días hábiles para obtener respuesta, en caso de no poder corroborar la información se descartará la información.

Nota: Toda la documentación técnica, administrativa, legal y financiera presentada por el oferente deberá estar redactada en idioma español. En caso de que algún documento original esté en otro idioma, deberá acompañarse de su respectiva traducción oficial al español, realizada por un traductor autorizado. La falta de cumplimiento con este requisito podrá ser motivo de inadmisión de la oferta.

1. CONDICIONES ESPECIFICAS DEL BIEN O SERVICIO

PARTIDA	ITEM	CÓDIGO CLASIFICACIÓN DE SICOP	CÓDIGO IDENTIFICACIÓN DE SICOP	DESCRIPCIÓN BIEN/SERVICIO	CANTIDAD	TIEMPO DE ENTREGA
1	1	72154503	92085083	SERVICIO DE ALQUILER DE GRUA CON CESTA	1	1 día hábil

 

Justificación para la unificación de ítems en una sola partida

La obligación de participar en la totalidad de las líneas únicamente resulta procedente cuando existe una justificación técnica debidamente fundamentada y así ha sido expresamente indicado en el pliego de condiciones. Artículo 90. Contenido del pliego de condiciones, inciso h.

Justificación: No se requiere la unificación de ítems en una sola partida.

 

• DESCRIPCIÓN:

Los requerimientos técnicos del servicio se dividen en dos apartados. En primera instancia se establecen las condiciones y obligaciones mínimas del servicio de alquiler de grúa con canasta. Posteriormente, se detallan las características técnicas mínimas que deberá poseer la grúa ofertada, con el fin de garantizar que el equipo sea apto para la ejecución segura y eficiente de los trabajos requeridos.

El servicio deberá cumplir con las siguientes condiciones:

1. Conos de señalización para delimitar el área de trabajo. El contratista deberá suministrar e instalar los conos de señalización necesarios para delimitar adecuadamente el área de trabajo, garantizando la seguridad del personal, peatones y vehículos durante la ejecución de las labores.
2. El contratista será responsable del suministro del operador, combustible, lubricantes, mantenimiento preventivo y correctivo del equipo. El contratista asumirá todos los costos y responsabilidades asociados a la operación del equipo, incluyendo el suministro de operador calificado, combustible, lubricantes y la ejecución de las labores de mantenimiento preventivo y correctivo necesarias para garantizar su adecuada disponibilidad y funcionamiento.
3. Revisión Técnica Vehicular al día. La unidad asignada para la prestación del servicio deberá contar con la Revisión Técnica Vehicular vigente durante todo el plazo contractual, debiendo mantenerse en cumplimiento con los requisitos establecidos por la normativa aplicable.
4. Contar con póliza de responsabilidad civil y de daños a terceros al día. El contratista deberá mantener vigente una póliza de responsabilidad civil y daños a terceros que cubra cualquier eventualidad derivada de la prestación del servicio, debiendo presentar la documentación correspondiente cuando sea requerida por la Administración.
5. Presentar fichas técnicas, catálogos, manuales del fabricante o documentación que permita verificar las características técnicas de la grúa. El oferente deberá aportar fichas técnicas, catálogos, manuales del fabricante o cualquier otra documentación oficial que permita verificar y comprobar el cumplimiento de las especificaciones técnicas solicitadas para la grúa ofrecida.

La grúa telescópica hidráulica con canasta ofrecida deberá cumplir como mínimo con las siguientes especificaciones técnicas:

1. Grúa telescópica hidráulica con canasta para trabajos en altura. La unidad ofrecida deberá corresponder a una grúa telescópica hidráulica equipada con canasta de trabajo, apta para la ejecución segura de labores en altura, garantizando estabilidad operativa y el acceso del personal a los puntos de intervención requeridos.
2. Alcance mínimo de trabajo de 12 metros. La grúa deberá contar con un alcance vertical de trabajo no menor a doce (12) metros medidos desde el nivel del suelo hasta la máxima altura operativa de la canasta, permitiendo la ejecución de las labores previstas.
3. Doble sistema de control de mando para emergencias, ubicado tanto en la base de la grúa como en la canasta. El equipo deberá disponer de controles de operación y emergencia tanto en la base de la unidad como en la canasta, de forma que se garantice la maniobrabilidad y recuperación segura del equipo ante cualquier eventualidad durante la operación.
4. Canasta fabricada en fibra de vidrio certificada. La canastilla deberá ser fabricada en fibra de vidrio u otro material dieléctrico equivalente, apto para trabajos cercanos a instalaciones eléctricas, debiendo el oferente aportar la documentación técnica que acredite dicha condición.
5. Canasta aislada tipo C con capacidad de aislamiento mínima de 45 kV. La canasta deberá ser de tipo aislado Clase C o equivalente, con una capacidad de aislamiento mínima de cuarenta y cinco kilovoltios (45 kV), debiendo el oferente aportar documentación técnica que acredite dicha condición.
6. Rotación de 360 grados. La grúa deberá contar con capacidad de giro continuo o equivalente de trescientos sesenta grados (360°), permitiendo una adecuada cobertura del área de trabajo sin necesidad de reposicionar constantemente la unidad.
7. Cuatro estabilizadores hidráulicos, distribuidos en dos delanteros y dos traseros. El equipo deberá incorporar cuatro (4) estabilizadores hidráulicos, distribuidos en dos delanteros y dos traseros, los cuales deberán garantizar la estabilidad y seguridad de la operación durante el uso de la grúa.
8. Sistema hidráulico de emergencia con motor eléctrico independiente que permita operar la grúa en caso de falla del sistema principal. La unidad deberá disponer de un sistema hidráulico de emergencia accionado mediante motor eléctrico independiente, capaz de operar las funciones esenciales de la grúa en caso de falla del sistema hidráulico principal, permitiendo el descenso seguro del personal y la recuperación de la operación.
9. Capacidad mínima de carga de 150 kilogramos en canasta. La canasta deberá soportar una carga útil mínima de ciento cincuenta (150) kilogramos, sin afectar la estabilidad ni las condiciones de seguridad establecidas por el fabricante.
10. Plataforma o bancada equipada con superficie antideslizante. La plataforma o bancada del equipo deberá contar con superficie antideslizante que reduzca el riesgo de resbalones y contribuya a la seguridad del personal durante las operaciones de acceso, tránsito y trabajo.
11. Cintas reflectivas de seguridad. La unidad deberá estar equipada con cintas reflectivas de seguridad de alta visibilidad, instaladas de conformidad con la normativa aplicable, con el fin de mejorar la identificación del vehículo y reducir riesgos durante las operaciones en vía pública o zonas de trabajo.
12. Luces de emergencia y luces estroboscópicas en funcionamiento. La unidad deberá estar equipada con luces de emergencia y luces estroboscópicas plenamente operativas, ubicadas de forma visible y estratégica, que permitan alertar a peatones y conductores sobre la presencia de trabajos en ejecución, contribuyendo a la seguridad del personal y de terceros durante la operación del equipo.

 

• METODOLOGIA DE EJECUCION

 

• Plazo para órdenes de pedido: El contratista cuenta con un plazo máximo de dos (2) días hábiles para aceptarla, al cumplimiento de este plazo, empieza a correr el plazo de entrega.
• El plazo de entrega será coordinado previamente mediante correo electrónico entre la administración y el contratista.
• El servicio se prestará por horas, con un mínimo de ocho (8) horas diarias cuando sea requerido, en horario de lunes a viernes de 07:00 a.m. a 04:00 p.m., salvo autorización expresa de la Administración.
• Una vez requerida la prestación del servicio, el contratista deberá presentarse en el lugar (cantones de: Heredia, San Rafael o San Isidro) indicado por el administrador del contrato con el equipo en óptimas condiciones de funcionamiento, junto con el operador designado y debidamente acreditado.
• Previo al inicio de las labores, el contratista deberá verificar las condiciones de seguridad del área de trabajo, instalar la señalización preventiva correspondiente y asegurar el correcto funcionamiento de la grúa y sus sistemas de emergencia.
• Durante la ejecución de los trabajos, el operador deberá cumplir con las normas de seguridad ocupacional y las instrucciones establecidas por la Administración.
• La Administración podrá solicitar la sustitución inmediata del equipo o del operador cuando existan razones de seguridad, incumplimiento contractual o deficiencias operativas debidamente comprobadas.
• El contratista deberá aportar copia de la licencia de conducir vigente del operador asignado para la ejecución contractual, con el propósito de verificar que este cuenta con la habilitación legal necesaria para operar el equipo contratado.
• Finalizadas las labores, el contratista deberá retirar el equipo y dejar el área de trabajo en condiciones seguras, quedando sujeto a la supervisión y aprobación del administrador del contrato.

Verificación de la calidad (Sistemas de control de calidad):

1. Se realizarán inspecciones visuales, documentales y técnicas al momento de la ejecución, con el fin de verificar la conformidad del servicio con las especificaciones dadas en el pliego de condiciones.
2. La Administración podrá rechazar total o parcialmente cualquier servicio que presente desviaciones técnicas o incumplimiento de condiciones estipuladas en el presente pliego de condiciones.
3. La Administración verificará que la grúa asignada se encuentre en condiciones óptimas de operación y que cuente con los permisos, inspecciones, revisiones y documentación vigente requerida para la prestación del servicio.
4. La Administración podrá verificar en cualquier momento el estado general del equipo, incluyendo sistemas de seguridad, señalización, estabilizadores, cables, ganchos y demás elementos asociados a la operación.
5. Se podrá llevar un control de tiempos de atención y ejecución del servicio para verificar el cumplimiento de los plazos establecidos en el contrato.
6. La conformidad del servicio estará sujeta a la correcta ejecución de las maniobras solicitadas y al cumplimiento de las condiciones de seguridad establecidas por la Administración.
7. La Administración verificará que el operador asignado cuente con las licencias, certificaciones, experiencia y demás requisitos exigidos para la operación segura del equipo.
8. La Administración podrá suspender o rechazar la ejecución del servicio cuando se detecten condiciones inseguras de operación, fallas mecánicas en el equipo o incumplimientos que puedan poner en riesgo a las personas, instalaciones o bienes.

 

Garantía: 

Durante la vigencia de la garantía, el adjudicatario será responsable de gestionar y resolver los reclamos asociados a defectos o fallas de los servicios suministrados, de conformidad con el siguiente procedimiento:  

1. Brindar el teléfono, correo electrónico, formulario web, donde se reporte el incidente, el oferente contara con “2” días hábiles, para confirmar la recepción del incidente.
2. La solución definitiva deberá implementarse en un plazo máximo de “2” días hábiles, salvo casos debidamente justificados y autorizados por la Administración.
3. El adjudicatario deberá mantener disponible la grúa ofertada durante el período solicitado, garantizando la continuidad del servicio.
4. En caso de avería, desperfecto mecánico o indisponibilidad de la grúa, el adjudicatario deberá sustituirla por otra de capacidad igual o superior, sin costo adicional para la Administración.

 

Causas de resolución contractual:

1. Cuando el contratista incumpla los plazos máximos de entrega en “2” ocasiones consecutivas, o Incumpla los plazos de entrega en “2” ocasiones dentro de un mismo año, tomándose como referencia la vigencia del contrato.
2. Cuando el contratista preste el servicio utilizando equipos que no cumplan las condiciones técnicas, de seguridad, capacidad o requisitos establecidos en el pliego de condiciones, en "2" ocasiones debidamente documentadas por la Administración.
3. Cuando el operador asignado no cuente con las licencias, certificaciones, experiencia o requisitos exigidos para la operación segura de la grúa, y el contratista no subsane la situación dentro del plazo otorgado por la Administración.
4. Cuando se presenten fallas reiteradas en la prestación del servicio atribuibles al contratista, debidamente acreditadas mediante informe técnico de la Administración, en "2" ocasiones durante la vigencia contractual.
5. Cuando el contratista no acepte o no atienda una solicitud de servicio dentro de los plazos establecidos, en "2" ocasiones, siempre que esta corresponda a las condiciones y alcances previstos contractualmente.
6. Cuando el contratista no sustituya oportunamente la grúa o el operador ante averías, indisponibilidad, incumplimiento de requisitos o cualquier otra condición que impida la correcta prestación del servicio.
7. Cuando, como consecuencia de incumplimientos contractuales, se llegue a aplicar una penalidad equivalente al 25% del monto total adjudicado o de la proyección de consumo estimada.
8. Cuando el contratista incurra en incumplimientos de las normas de seguridad ocupacional, tránsito o prevención de riesgos que pongan en peligro a las personas, instalaciones, equipos o bienes de la Administración.
9. Cuando el contratista suspenda, abandone o interrumpa injustificadamente la prestación del servicio.
10. Cuando el contratista pierda los permisos, habilitaciones, seguros o autorizaciones requeridas para la prestación del servicio.

 

 

 

Personal:

1. El contratista deberá asignar un operador con licencia vigente, certificación para la operación segura del equipo y experiencia comprobable en el manejo de grúas con canasta o equipos similares.
2. El contratista deberá contar con al menos un operador sustituto que cumpla los mismos requisitos técnicos exigidos para el operador principal, con el fin de garantizar la continuidad del servicio en caso de ausencia, incapacidad o cualquier otra circunstancia que impida la prestación del servicio por parte del operador titular.
3. La Administración podrá solicitar la sustitución de cualquier miembro del personal asignado cuando determine que no cumple con los requisitos establecidos, incurra en incumplimientos durante la ejecución contractual o represente un riesgo para la seguridad de las personas, instalaciones o bienes. El contratista deberá efectuar la sustitución en el plazo que establezca la Administración.

Equipos y herramientas:

El contratista deberá proveer en el sitio de trabajo, por su cuenta y riesgo, todos los equipos, herramientas, materiales y dispositivos necesarios para la correcta ejecución del servicio.

Como mínimo deberá suministrar:

1. Grúa telescópica hidráulica con canasta que cumpla las especificaciones técnicas requeridas.
2. Conos, barreras, cintas de seguridad y demás elementos de señalización para delimitar adecuadamente el área de trabajo.
3. Sistema de comunicación entre el operador y el personal de apoyo cuando las condiciones de trabajo lo requieran.
4. Documentación vigente de la unidad, incluyendo revisión técnica vehicular, pólizas aplicables e inspecciones o certificaciones requeridas para la operación segura del equipo.
5. Herramientas, accesorios y dispositivos de seguridad requeridos para la operación del equipo, incluyendo estabilizadores, controles de emergencia y demás elementos indicados por el fabricante.
6. Una unidad sustituta de características equivalentes o superiores, disponible en caso de avería o indisponibilidad del equipo principal, con el fin de garantizar la continuidad del servicio.

 

 

Orden de inicio (bienes y servicios):

En cumplimiento con el Reglamento para el Reajuste Precios en los Contratos de Obra Pública y la Revisión de Precios en los Contratos de Bienes y Servicios. Artículo 44. Cronograma con las fechas acordadas por las partes en los contratos de bienes y servicios.

Excepcionalmente, en contrataciones de bienes y servicios con una única entrega, no será requerido presentar el cronograma y en sustitución se utilizarán para el cálculo de la revisión de precios los valores de los índices del mes calendario de la presentación de la oferta y del mes calendario de la fecha pactada en la contratación.

• El contratista deberá de presentar al administrador de contrato, por medio de SICOP un cronograma preliminar del servicio a ejecutar, de acuerdo con la LGCP y su reglamento, además del Reglamento para el reajuste precios en los contratos, en un plazo de 8 días hábiles, posteriores a la firmeza de la adjudicación.
• El cronograma debe estar acompañado de un informe y/o documentos, de acuerdo con el artículo 45. Documentos anexos del cronograma para contratos de bienes y servicios.
• El administrador de contrato cuenta con 5 días hábiles para revisar y resolver la pertinencia del cronograma. En caso de cumplir, dicho cronograma preliminar se emitirá la “no objeción” mediante acto motivado. En caso de no cumplir, el contratista dispone de 3 días hábiles para elaborar las respectivas correcciones.
• Se emitirá la orden de inicio en un plazo máximo de 3 días hábiles posterior a la “no objeción” del cronograma.
• A los 3 días hábiles posterior a la emisión de la orden de inicio el contratista deberá presentar el cronograma preliminar previamente oficializado por el administrador de contrato.
• El administrador de contrato contará con 3 días hábiles para revisar y resolver acerca de la pertinencia o no el cronograma. En caso de no cumplir, el contratista dispone de 3 días hábiles para elaborar las respectivas correcciones.
• Si el administrador de contrato no requiere de aclaraciones por parte del contratista o modificaciones, es decir, el cronograma cumple cabalmente con los términos contractuales, el administrador de contrato emitirá mediante acto motivado la "no objeción" a dicho cronograma, por medio del cual se oficializará éste para todos los efectos contractuales.
• El administrador de contrato debe emitir la "no objeción" a la pertinencia de los índices de precios, sobre el presupuesto detallado presentado por el contratista. Esta "no objeción" se emitirá por el administrado de contrato antes de otorgar la orden de inicio.
• En las contrataciones de entrega según demanda, el cronograma deberá ser entregado dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la notificación de la orden de pedido Por su parte, la Administración contará con el mismo plazo para emitir, mediante acto motivado, su “no objeción” al cronograma, siempre que este cumpla con las condiciones establecidas en el pliego y la normativa aplicable.

1. CONDICIONES GENERALES

Obligaciones del contratista: Todo de acuerdo con el artículo 14 de la LGCP y 238 del RLGCP.

1. Presentar al administrador de contrato la actualización del cronograma, de acuerdo con el Artículo 50. Actualización del cronograma vigente, del Reglamento para el reajuste precios en los contratos de obra pública y la revisión de precios en los contratos de bienes y servicios.
2. Atender y corregir, sin costo adicional para la Administración, cualquier defecto, vicio o incumplimiento detectado durante el período de garantía.
3. Presentar la póliza del INS y planillas, junto con la factura en SICOP.
4. Mantener al día en todo momento sus responsabilidades patronales en cuanto a las garantías sociales de sus trabajadores.
5. Garantizar que, se incluyan y cumplen los lineamientos de subcontratación establecidos en la Ley General de Contratación Pública Nº 9986 y su reglamento.
6. Designar un ejecutivo para la atención y canal de comunicación, con su respectivo suplente quienes fungirán como enlaces entre el contratista y la ESPH.

Vigencia del contrato: 1 año prorrogable por 3 años adicionales

Vigencia de la oferta: 30 días hábiles

Entrega de bienes / servicios:

La prestación del servicio se realizará conforme a las órdenes de pedido emitidas por la Administración, las cuales deberán ser aceptadas por el contratista en un plazo máximo de dos (2) días hábiles. Una vez aceptada la orden, el contratista coordinará con la Administración la fecha, hora y lugar de ejecución del servicio.

La entrega se considerará efectuada cuando el contratista se presente en el sitio indicado por la Administración dentro de los cantones de Heredia, San Rafael o San Isidro, con la grúa en óptimas condiciones de funcionamiento, el operador debidamente acreditado y la documentación requerida para la ejecución contractual.

Durante la prestación del servicio, el contratista deberá cumplir con las medidas de seguridad ocupacional, mantener la señalización preventiva correspondiente y ejecutar las labores conforme a las instrucciones brindadas por la Administración.

La entrega del servicio concluirá una vez finalizadas las labores requeridas, retirado el equipo del sitio de trabajo y emitida la conformidad por parte del administrador del contrato, quien verificará el cumplimiento de las condiciones contractuales, técnicas y de seguridad establecidas.

La ESPH se reserva el derecho de adjudicar total o parcialmente cada uno de estos ítems.

El oferente adjudicado previo a la entrega del servicio deberá gestionar ante la Plataforma de Compras SICOP la Solicitud de Recepción dirigida al Administrador del Contrato correspondiente.

Pago: La ESPH realiza el pago a 30 días naturales, desde la presentación de la factura. El administrador de contrato podrá determinar pagos a plazos inferiores al establecido, siempre y cuando aporte una justificación técnica de los beneficios a la ESPH.

Todo trámite de pago deberá realizarse a través de la Plataforma de Compras SICOP, cualquier factura emitida antes de dicho trámite deberá ser anulada y emitida nuevamente.

Plazo de entrega: Todo de acuerdo con los artículos 40 de la LGCP y 96 del RLGCP. De acuerdo con lo establecido en el apartado tres (3) denominado “Condiciones específicas del bien o servicio.

Desempate: Todo de acuerdo con el artículo 97 RLGCP.

• En caso de empate, se aplicaría la siguiente puntuación adicional:

1. a) PYME de industria 5 puntos.
2. b) PYME de servicio o agropecuaria 5 puntos.
3. c) PYME de comercio 2 puntos.

• Se aplicará la oferta menor en precio, para definir el desempate.

 

Mejora de Precios: No se requiere mejora de precios. Todo de acuerdo con el artículo 99 RLGCP.

Precio: Todo de acuerdo con el artículo 98 y 104 RLGCP.

Bandas de tolerancia: De conformidad con lo dispuesto en los artículos 34 de la Ley General de Contratación Pública (LGCP) y 44 de su Reglamento (RLGCP), la Administración ha realizado los estudios o sondeos de mercado correspondientes durante la fase de planificación, a partir de los cuales se ha determinado un precio de referencia para cada ítem.

Con base en dicho análisis, se establece desde el presente pliego una banda de tolerancia de ±25% respecto al precio de referencia definido, la cual será utilizada como parámetro para la verificación de la razonabilidad del precio de las ofertas económicas presentadas.

Desglose del precio: Todo de acuerdo con el artículo 102 RLGCP.

		Totales		Unitarios
Componente		Monto	Porcentaje	Monto	Porcentaje	Índice de precios asociado	Fuente
Costo directo de MO	CD m
Costo directo de Insumos	CD i
Costo indirecto de MO	CI m
Costo indirecto de Insumos	CI i
Imprevistos
Utilidad
Sub Total
IVA	13%
Total IVAI

 

Presupuesto detallado: Se adjunta propuesta de presupuesto (LOG-PR-F-011 Presupuesto Detallado. Anexo 11), que deberá ser adaptado en caso proceso de contratación) que deberá ser adaptado en caso proceso de contratación. Todo de acuerdo con el artículo 103 RLGCP.

Reajuste de Precios: En los contratos en los que procede la aplicación del reajuste o revisión de precios, de conformidad con lo regulado en los artículos 107, 108 y 109 del presente Reglamento.

Descuentos: Todo de conformidad con el artículo 41 de la LGCP.

Contrato:

☐Requiere firma del Contratista

☒No requiere firma del Contratista

 

 

Contenido Presupuestario:

   ( X ) Autorización de Compra.

* ( ) Certificación con Visto Bueno de la Gerencia (aplica en casos de que se inicie el procedimiento sin disponer de recursos presupuestarios).

* Se advierte a los interesados en participar que se ha iniciado el presente procedimiento de contratación sin disponer de los recursos presupuestarios, pero con la debida autorización conforme al artículo 38 de la LGCP, por lo cual la ESPH, S.A. no emitirá adjudicación hasta que cuente con el presupuesto suficiente, disponible y debidamente aprobado.

1. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO / OTRAS GARANTÍAS Y RETENCIONES / GARANTÍA COLATERAL

No aplica garantía para este tipo de contratación. Todo de acuerdo con el artículo 110 RLGCP.

1. OFERTAS ALTERNATIVAS / CONJUNTAS

Se permite oferta alternativa

☐Si

☒No

Se permiten ofertas Conjuntas

☐Si

☒No

1. CLÁUSULAS PENALES Y MULTAS

Todo de conformidad con los artículos 46 y siguientes de la LGCP y el 116 del RLGCP.

De acuerdo con la valoración realizada mediante la Tabla para Estimación de Cláusula Penal y RSE (Anexo 11), y considerando que el objeto contractual corresponde al servicio de alquiler de grúa con operador, cuyos principales riesgos se relacionan con la disponibilidad oportuna del equipo, el cumplimiento de los plazos de atención, las condiciones de seguridad durante la prestación del servicio, la idoneidad del operador y el cumplimiento de las condiciones técnicas y operativas establecidas, se determinan las siguientes multas aplicables durante la ejecución contractual.

 

MULTAS:

Se aplicará una multa equivalente al 1% del monto de la orden de pedido o servicio afectado, por cada incumplimiento debidamente comprobado, cuando el contratista incurra en cualquiera de las siguientes situaciones:

• Incumplimiento de la metodología de ejecución establecida para la prestación del servicio.
• Presentación de la grúa en condiciones mecánicas, operativas o de seguridad inadecuadas para la ejecución de los trabajos.
• Ausencia injustificada del operador designado para la ejecución contractual.
• Sustitución del operador sin la autorización previa del Administrador del Contrato, cuando esta sea requerida.
• Incumplimiento de las normas de seguridad ocupacional o de las medidas de señalización preventiva exigidas para la ejecución de los trabajos.
• No aportar o mantener vigente la licencia de conducir requerida para la operación del equipo.
• Incumplimiento de las instrucciones operativas emitidas por la Administración durante la prestación del servicio.
• Negativa injustificada para sustituir el equipo o el operador cuando así lo solicite la Administración por razones de seguridad o desempeño.
• Incumplimiento de cualquier obligación técnica, administrativa o de seguridad que afecte la correcta prestación del servicio.
• Presentación incompleta o tardía de documentos requeridos para la ejecución contractual.

Las multas podrán acumularse hasta alcanzar un máximo equivalente al veinticinco por ciento (25%) del monto total adjudicado, sin perjuicio de la aplicación de otras medidas contractuales previstas en la normativa vigente.

 

CLÁUSULAS PENALES:

Se establece una cláusula penal equivalente al 1% del valor de la orden de servicio afectada por cada día natural de atraso, aplicable sobre el monto correspondiente al servicio cuyo plazo haya sido incumplido.

La cláusula penal será aplicable en cualquiera de los siguientes casos:

• Atraso en la aceptación de la orden de pedido dentro del plazo máximo establecido.
• Atraso en la presentación de la grúa y del operador en el lugar, fecha y hora definidos por la Administración.
• Incumplimiento de los plazos de atención previamente coordinados entre la Administración y el contratista.
• Suspensión injustificada de las labores una vez iniciado el servicio.
• Retiro injustificado del equipo o del operador antes de concluir los trabajos solicitados.
• Abandono parcial o total de la ejecución contractual.
• Atraso en la atención de requerimientos emitidos por el Administrador del Contrato relacionados con la continuidad del servicio.
• Incumplimiento de los plazos establecidos para la sustitución del equipo o del operador cuando sea requerido por la Administración.
• Incumplimiento de cualquier plazo contractual cuya demora afecte la continuidad operativa, la seguridad o la programación institucional.
• Cualquier atraso que provoque la paralización de labores, afectación de servicios institucionales o incumplimiento de actividades programadas por la Administración.

La cláusula penal se aplicará hasta alcanzar un máximo acumulado equivalente al veinticinco por ciento (25%) del monto total adjudicado, momento a partir del cual la Administración podrá valorar la adopción de las medidas contractuales que correspondan, de conformidad con la Ley General de Contratación Pública y su Reglamento.

 

1. SISTEMA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

 

Todo de conformidad a lo previsto en el artículo 40 de la LGCP.

Ítem	Factor evaluativo	Ponderación
A.	Precio	80%
B.	Criterios sustentables	10%
C.	Experiencia adicional del personal operativo	10%
	TOTAL	100%

 

DESCRIPCIÓN DETALLADA DE FACTORES DE EVALUACIÓN

1. Precio: 80%

Se evaluará el precio ofrecido conforme al resultado registrado en el sistema SICOP, otorgando la puntuación correspondiente según la comparación de las ofertas económicas presentadas.

 

1. Criterios sustentables: 10%

Criterio económico: Se otorgará un 10 % al oferente que cuente con certificación PYME vigente emitida por el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC).

 

 

1. Experiencia adicional del personal operativo: 10%

La experiencia presentada para efectos de esta evaluación debe ser adicional a la que se aporte como requisito de admisibilidad para el operador de la grúa. La distribución se realizará de la siguiente manera:

 

Experiencia acreditada	Puntaje
1 año	0%
De 2 a 3 años	5 %
Mayor a 4 años	5 %

 

Medio de verificación:

El oferente deberá presentar certificaciones, constancias, o cartas de referencia emitidas por los clientes, donde se indique como mínimo:

• Nombre del contacto administrador de contrato
• Número de teléfono
• Correo electrónico
• Descripción de los bienes suministrados
• Fecha de ejecución
• Indicación de que el suministro fue recibido a satisfacción.

 

1. DETALLE DE LA PARTIDA:

☐ Aplica por partida (en caso de seleccionar este rubro, deberá de completarlo para cada partida)

☒ Aplica para todas las partidas

Otras Condiciones
Modalidad de entrega	Plaza
Esquema de Pago	Parcial
Pago por adelantado	No
Modalidad de pago	☒Giro a 30 días vista o cuenta abierta - Transferencia electrónica de fondos ☐Giro a 30 días vista o cuenta abierta - Cheque ☐Carta Crédito ☐Cobranza bancaria ☐Giro a 45 días vista o cuenta abierta - Transferencia electrónica de fondos