Compra de Herramienta Eléctrica Especializada

1. CONDICIONES DE ADMISIBILIDAD

 

Con el propósito de garantizar que los oferentes cuenten con la capacidad técnica, comercial y operativa necesaria para suministrar satisfactoriamente la herramienta eléctrica especializada objeto de la presente contratación, deberán cumplir con las siguientes condiciones de admisibilidad, las cuales serán verificadas por la Administración durante el proceso de evaluación de las ofertas.

El incumplimiento de aquellos requisitos que, por su naturaleza o de conformidad con el ordenamiento jurídico aplicable, resulten esenciales para determinar la elegibilidad del oferente o la idoneidad de la oferta, podrá dar lugar a su exclusión.

Estas condiciones tienen como finalidad asegurar que los bienes ofertados cumplan con los estándares de calidad, seguridad, respaldo técnico, garantía y disponibilidad requeridos para una adecuada ejecución de las labores institucionales. Las condiciones de admisibilidad se agrupan de la siguiente manera:

 

1. REQUISITOS LEGALES:

De acuerdo con el documento GJU-G-001 Requerimientos Legales para el Pliego de Condiciones, con el fin de cumplir con la normativa legal vigente, se comprobará con la presentación de toda la documentación indicada en el anexo.

 

1. EXPERIENCIA DEL OFERENTE:

 

El oferente deberá acreditar una experiencia mínima de cinco (5) años en la venta o suministro de bienes iguales o similares a los correspondientes al ítem ofertado, con el propósito de demostrar su experiencia comercial y capacidad para brindar bienes que cumplan con las condiciones de calidad requeridas, así como el respectivo soporte posventa y atención de garantías.

La experiencia podrá ser acreditada mediante uno o varios de los siguientes medios:

• Cartas o certificaciones emitidas por clientes, las cuales deberán contener, como mínimo, la siguiente información:

Nombre del cliente.

Nombre del administrador del contrato, encargado o contacto que pueda validar la información.

Número de teléfono.

Correo electrónico.

Descripción de los bienes vendidos o suministrados.

Fecha de la venta o suministro.

• Expedientes digitales en SICOP: cuando la experiencia corresponda a contrataciones tramitadas mediante SICOP, el oferente podrá indicar el número de procedimiento de contratación respectivo. Esta experiencia será considerada válida siempre que en el expediente digital se encuentre disponible información suficiente que permita verificar el objeto contratado, la participación del oferente y la ejecución o suministro correspondiente.

 

• Órdenes de compra de la ESPH: cuando la experiencia corresponda a ventas o suministros realizados previamente a la ESPH, el oferente deberá indicar los números de las órdenes de compra respectivas. La Administración realizará la verificación individual de estas y podrán ser consideradas como experiencia válida cuando la información disponible permita comprobar el suministro satisfactorio de bienes iguales o similares a los correspondientes al ítem ofertado.

 

 

1. INFORMACIÓN TECNICA:

El oferente deberá presentar la ficha técnica, hoja de información, certificación, etiqueta, fotografía o algún documento que incluya y permita validar el cumplimento técnico lo anterior para validar que el bien cumpla con las especificaciones técnicas de la línea a ofertar, se verificará por el documento adjunto o bien página web o enlace del fabricante.

Consideraciones:

1. La Administración se reserva el derecho de verificar la información aportada por el oferente y de solicitar las aclaraciones necesarias para comprobar el cumplimiento de lo solicitado, mediante solicitud de verificación o información, se otorgarán los plazos de ley para obtener respuesta, en caso de no poder corroborar la información se descartará la información.

 

1. Toda la documentación técnica, administrativa, legal y financiera presentada por el oferente deberá estar redactada en idioma español. En caso de que algún documento original esté en otro idioma, deberá acompañarse de su respectiva traducción al español. La falta de cumplimiento con este requisito podrá ser motivo de inadmisión de la oferta.

1. CONDICIONES ESPECIFICAS DEL BIEN O SERVICIO

 

ITEM	CÓDIGO CLASIFICACIÓN DE SICOP	CÓDIGO IDENTIFICACIÓN DE SICOP	DESCRIPCIÓN BIEN/SERVICIO	CANTIDAD	MONTO PROYECTADO	GARANTIA	TIEMPO DE ENTREGA
1	27121810	92048875	HERRAMIENTA HIDRAULICA DE COMPRESION PARA CONECTORES ELECTRICOS FUERZA DE 6 T OPERADO CON BATERIAS RECARGABLES DE 18 V, LARGO DE 469.9 MM, PESO 3,08 K.	1	₡1 566 626,85	36 meses	15 dias naturales
2	41113612	92073232	MEDIDOR DE RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA, TIPO PINZA O GANCHO, PANTALLA DE RETROALIMENTACION DE 3,5 DIGITOS, CAPAZ DE REALIZAR MEDICIONES CON CONDUCTORES DE 35 mm DE DIAMETRO O SUPERIOR, MEDIR RESISTENCIA EN RANGO DE 0,05  HASTA 1500, RESOLUCION MINIMA	1	₡1 615 410,00	12 meses	15 dias naturales
3	39121903	92165135	LLAVE DE SEGURIDAD DE ACERO INOXIDABLE TIPO ANTIROTACION DE OPERAR CON CERRADURA TIPO BARRIL PARA MEDIDORES	1	₡30 694,65	12 meses	15 dias naturales
4	27112746	92326252	SIERRA DE PODAR ELÉCTRICA, VOLTAJE 12V, DIMENSIONES ALTURA 23,16 cm, LARGO 42,06, ANCHO 9,55 cm, PESO 1,81 kg, BATERIA DE IONES DE LITIO	1	₡144 150,00	36 meses	15 dias naturales
5	27112813	92386967	VARA DE EXTENSIÓN AISLADA (BRAZO MECANICO MANUAL), MEDIDAS 31,80 mm X 1,98 m (6 ft), FABRICADA EN FIBRA DE VIDRIO Y RESINA EPÓXICA GRADO ELÉCTRICO, PESO MÁXIMO 2,47kg TIPO ESCOPETA.	1	₡228 780,00	12 meses	15 dias naturales
6	27112713	92444604	LLAVE (PISTOLA) DE IMPACTO INALÁMBRICA DE ALTO TORQUE, ESPIGA DE 12,7 mm, TORQUE DE 880Nm A 900 Nm, BATERÍA RECARGABLE DE 18 V	1	₡379 905,00	36 meses	15 dias naturales
7	27112813	92477134	VARA DE EXTENSIÓN (PÉRTIGA) DE FIBRA DE VIDRIO, TIPO: BASTÓN, DIÁMETRO: 31,75 mm, LONGITUD: 1219 mm.	1	₡99 510,00	12 meses	15 dias naturales
8	27112199	92205177	MAQUINA DE ACERO DE COMPRESION (EMPALMADORA, PUNZONADORA Y CORTADORA DE CABLES), CABEZALES INTERCAMBIABLES, BATERIA DE ION-LITIO VOLTAJE 18 V, POTENCIA 320 W, PRESION DE TORQUE 60 kN	1	₡2 734 995,15	36 meses	15 dias naturales
9	39121006	92045441	CONVERTIDOR ELÉCTRICO (INVERSOR) DE CONTROL DC/AC VOLTAJE DE ENTRADA 125 VDC A VOLTAJE DE SALIDA 110 VAC	1	₡4 249 024,20	12 meses	15 dias naturales
10	23271603	92320691	CAUTIN ELÉCTRICO PROFESIONAL, POTENCIA 25 W, VOLTAJE ALIMENTACION 120 V, TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO 455°C, CERTIFICACION LISTADO UL, ENCHUFE POLARIZADO, 5 PUNTAS TIPO CONICAS DE COBRE ESTAÑADAS, PARA SOLDADURA DE ESTAÑO EN TARJETAS ELECTRÓNICAS	1	₡11 264,63	12 meses	15 dias naturales
11	27112151	92030557	ALICATE DE ACERO PARA PELAR CABLE DE 8 - 22 AWG, LARGO 168 MM	1	₡13 221,00	12 meses	15 dias naturales

 

 

 

 

 

• DESCRIPCIÓN:

 

ITEM	CÓDIGO CLASIFICACIÓN DE SICOP	CÓDIGO IDENTIFICACIÓN DE SICOP	DESCRIPCIÓN BIEN/SERVICIO	ESPECIFICACIONES
1	27121810	92048875	HERRAMIENTA HIDRAULICA DE COMPRESION PARA CONECTORES ELECTRICOS FUERZA DE 6 T OPERADO CON BATERIAS RECARGABLES DE 18 V, LARGO DE 469.9 MM, PESO 3,08 K.	Máquina de compresión de batería. Fuerza de compresión: 6 toneladas La mandíbula debe ser de tipo O - D3, o equivalentes funcionales y dimensionales compatibles con los conectores Debe funcionar de forma inalámbrica mediante batería Indicador de compresión realizada. Capacidad de engaste: 1000 MCM Al, 477 ACSR y 1/2 EHS. Capacidad máxima de terminal: 750 kcmil en Al y Cu. Capacidad mínima de terminal: 8 AWG en Al y Cu. Largo máximo: 510 mm. Alto máximo: 130 mm. Ancho máximo: 711 mm. Debe incluir una batería adicional. Debe incluir cargador multi-voltaje y un inversor que permita cargar las baterías en los vehículos. Debe resistir lloviznas Debe incluir un estuche para transporte y protección Debe incluir una mandíbula cortadora para ACSR hasta 477MCM que se pueda utilizar adecuadamente con el equipo. El tiempo de una compresión debe ser igual o menor a 2,5 segundos. Reinicio automática de apertura. Rotación de cabeza: 340º Debe incluir los dados W247 y W249. El equipo debe tener un punto de soporte, que permita colocar un mosquetón para sujetar la herramientas en el arnés de seguridad, que utilizan los técnicos que trabajan en altura en las líneas eléctricas. El mismo debe soportar el peso de la herramienta y movimientos bruscos sin que el mismo vaya a ceder. Debe de incluir el mosquetón. Debe incluir software de gestión para la verificación de las compresiones realizadas y reportes de desempeño del equipo. Las mordazas de corte y mandíbulas de compresión no deben tener marcas de compresiones o cortes previos, rayones o golpes. El oferente deberá demostrar que dispone de capacidad técnica para brindar mantenimiento y reparación de los equipos ofertados, ya sea mediante taller autorizado por el fabricante o mediante taller propio o tercero especializado que cuente con personal capacitado, herramientas y disponibilidad de repuestos para la atención durante el periodo de garantía.
2	41113612	92073232	MEDIDOR DE RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA, TIPO PINZA O GANCHO, PANTALLA DE RETROALIMENTACION DE 3,5 DIGITOS, CAPAZ DE REALIZAR MEDICIONES CON CONDUCTORES DE 35 mm DE DIAMETRO O SUPERIOR, MEDIR RESISTENCIA EN RANGO DE 0,05  HASTA 1500, RESOLUCION MINIMA	Medidor de resistencia de puesta a tierra tipo pinza, diseñado para medición sin necesidad de desconexión del sistema de puesta a tierra. Tipo de medición: resistencia de puesta a tierra sin varillas auxiliares. Rango de medición de resistencia: mínimo desde 0.025 Ω hasta 1500 Ω o superior. Medición de corriente de fuga en tierra: mínimo hasta 30 A o superior. Diámetro de pinza: apto para conductores o mallas de puesta a tierra estándar (mínimo 30 mm o superior). Resolución y precisión acorde a norma IEC aplicable para medición de tierra. Pantalla digital de alta visibilidad en campo (LCD o equivalente industrial). Función de almacenamiento de datos de medición. Medición de resistencia de tierra sin desconexión del sistema. Función de retención de datos (HOLD). Registro de mediciones con identificación de puntos de prueba (manual o digital). Apagado automático para ahorro de energía. Debe contar con conectividad inalámbrica tipo Bluetooth o equivalente. Capacidad de sincronización con dispositivos móviles o software de gestión. Compatibilidad con plataforma de análisis o aplicación del fabricante o equivalente. Exportación de datos en formatos estándar. Alimentación mediante baterías industriales reemplazables (AA) Autonomía mínima de trabajo continuo: 12 horas o superior Indicador de nivel de batería en pantalla. Uso en campo eléctrico industrial y redes de distribución. Protección contra polvo y humedad mínimo IP30 o superior. Operación en rango de temperatura: -10 °C a +50 °C o superior. Tensión máxima a tierra: 1000 V. Rango de frecuencia: 40 Hz a 1 kHz. Deberá de cumplir con las normas IEC 61010-1, IEC 61010-20-32, IEC 61557-13, IEC 61557-5, IEC 61557-16, IEC 61326-1. Se aceptarán normas equivalentes o superiores. Se debe adjuntar documentación técnica del fabricante del producto donde se pueda comprobar el cumplimiento normativo. El equipo deberá incluir: 1 medidor tipo pinza de resistencia de tierra, juego baterías compatibles, estuche rígido de transporte o maletín de protección, manual de operación y certificado de calibración de fábrica vigente.
3	39121903	92165135	LLAVE DE SEGURIDAD DE ACERO INOXIDABLE TIPO ANTIROTACION DE OPERAR CON CERRADURA TIPO BARRIL PARA MEDIDORES	Llave tipo A para aro de seguridad de medidor industrial. La llave será de una geometría deberá contar con un diseño de seguridad que reduzca significativamente la posibilidad de duplicación o falsificación no autorizada  Será de un tamaño conveniente que permita llevarse en el llavero. La llave será antirrotación ofreciendo una fácil extracción con una mano y estará diseñada para evitar que el perno gire cuando el usuario no puede sujetar el perno. La llave será fabricada en acero inoxidable
4	27112746	92326252	SIERRA DE PODAR ELÉCTRICA, VOLTAJE 12V, DIMENSIONES ALTURA 23,16 cm, LARGO 42,06, ANCHO 9,55 cm, PESO 1,81 kg, BATERIA DE IONES DE LITIO	Tipo: Sierra de podar eléctrica inalámbrica de 6" para poda y mantenimiento de árboles y arbustos. Alimentación: Batería recargable de ion de litio. Voltaje nominal: 12 V CC. Motor: Sin escobillas. Longitud de espada o barra guía: 6 pulgadas (152 mm). Capacidad de corte: Ramas de madera dura de al menos 75 mm (3 pulgadas) de diámetro. Sistema de lubricación: Automático para barra y cadena. Ajuste de tensión de cadena: Sin necesidad de herramientas especiales o de fácil acceso mediante herramienta suministrada por el fabricante. Debe tener gatillo de velocidad variable para control de corte. Debe tener depósito de aceite visible o translúcido para inspección del nivel de lubricante. Peso operativo: Máximo 2,3 kg incluyendo batería. Dimensiones máximas: Largo: 47 cm. Alto: 24 cm. Ancho: 10 cm. Batería: tecnología de ion de litio, capacidad mínima de 4,0 Ah, indicador de nivel de carga incorporado. Rendimiento: capaz de realizar al menos 100 cortes por carga en ramas de aproximadamente 50 mm de diámetro, bajo condiciones normales de operación. Accesorios incluidos: Una (1) batería de 12 V y mínimo 4,0 Ah. Un (1) cargador compatible. Barra guía y cadena. Protector de barra. Herramienta para mantenimiento y ajuste de cadena. El oferente debe presentar ficha técnica donde se puedan verificar todas las características solicitadas. El oferente deberá demostrar que dispone de capacidad técnica para brindar mantenimiento y reparación de los equipos ofertados, ya sea mediante taller autorizado por el fabricante o mediante taller propio o tercero especializado que cuente con personal capacitado, herramientas y disponibilidad de repuestos para la atención durante el periodo de garantía.
5	27112813	92386967	VARA DE EXTENSIÓN AISLADA (BRAZO MECANICO MANUAL), MEDIDAS 31,80 mm X 1,98 m (6 ft), FABRICADA EN FIBRA DE VIDRIO Y RESINA EPÓXICA GRADO ELÉCTRICO, PESO MÁXIMO 2,47kg TIPO ESCOPETA.	Tipo de equipo: Vara aislada para maniobra en líneas energizadas, tipo escopeta, de operación manual mediante mecanismo deslizante externo para apertura y cierre del gancho de trabajo. Material: Fabricada en fibra de vidrio de grado eléctrico con resina epóxico o material compuesto equivalente de características dieléctricas iguales o superiores, apta para trabajos en sistemas eléctricos energizados de hasta 34,5 kV o superiores. Longitud: Longitud total nominal entre 1,80 m y 2,05 m. Diámetro exterior: Diámetro nominal del cuerpo de la vara entre 30 mm y 35 mm. Peso: Peso máximo de 4,5 kg. Configuración: Vara de una sola pieza o longitud fija, mecanismo de operación tipo escopeta con varilla externa, cabezal con gancho de sujeción para instalación y retiro de accesorios de línea viva, puesta a tierra u otras maniobras equivalentes. Características eléctricas: El equipo deberá cumplir con normas reconocidas para herramientas aisladas de trabajo en tensión, tales como ASTM F711, OSHA aplicable, IEC 60855 o equivalentes. Construcción: Tubo principal de fibra de vidrio de alta resistencia mecánica, componentes metálicos protegidos contra corrosión, cabezal fabricado en material aislante de alta resistencia mecánica o equivalente, diseño que permita la limpieza e inspección de los componentes aislantes. Seguridad: El fabricante deberá certificar que el producto ha sido sometido a pruebas dieléctricas y de calidad de acuerdo con la normativa aplicable. El oferente debe presentar ficha técnica del fabricante donde se puedan verificar todas las características solicitadas.
6	27112713	92444604	LLAVE (PISTOLA) DE IMPACTO INALÁMBRICA DE ALTO TORQUE, ESPIGA DE 12,7 mm, TORQUE DE 880Nm A 900 Nm, BATERÍA RECARGABLE DE 18 V	Pistola de impacto inalámbrica de torque medio de 12,7 mm (1/2") con retención por pasador suministrada en kit completo con 2 baterías, cargador, estuche rígido de transporte y cubo para liniero. Motor sin escobillas. Alimentación por medio de batería recargable de ion-litio de 18 V. Las baterías deben de tener indicador de carga integrado. La espiga de la pistola debe ser de 12,7 mm (1/2") con sistema de retención de cubos mediante pasador de seguridad. Torque de arranque: entre 880-900 Nm. Torque de aflojamiento: mínimo 1620 Nm. Máximo de impactos por minuto: 2200-2700 IPM. Velocidad: 0-2000 rpm Mínimo 4 modos de operación seleccionables. Iluminación led integrada para trabajos nocturnos. Peso máximo: 2,5 kg. Diseño compacto para operación en espacios reducidos. Compatible con accesorios de impacto de 12,7 mm. El cubo para liniero tipo impacto debe ser diseñado para instalación y desmontaje de herrajes en postes y redes eléctricas de distribución, multiuso con 3 medidas integradas en un solo cuerpo, compatible con tuercas cuadradas de 3/4", 1" y 1-1/8", debe de ser compatible con la pistola de impacto a entregar (espiga de 1/2") o bien incluir el adaptador necesario. El oferente debe presentar ficha técnica donde se puedan verificar todas las características solicitadas. El oferente deberá demostrar que dispone de capacidad técnica para brindar mantenimiento y reparación de los equipos ofertados, ya sea mediante taller autorizado por el fabricante o mediante taller propio o tercero especializado que cuente con personal capacitado, herramientas y disponibilidad de repuestos para la atención durante el periodo de garantía.
7	27112813	92477134	VARA DE EXTENSIÓN (PÉRTIGA) DE FIBRA DE VIDRIO, TIPO: BASTÓN, DIÁMETRO: 31,75 mm, LONGITUD: 1219 mm.	Pértiga con mango TIPO T. Propósito: manipulación de switch tipo load break de transformadores de pedestal. El eje deberá estar fabricado con fibra de vidrio de grado eléctrico, con propiedades dieléctricas adecuadas para aplicaciones de trabajo en media tensión. La fabricación y los ensayos deberán realizarse considerando las normas y especificaciones aplicables de la industria, incluyendo ASTM, IEC y OSHA, según corresponda al producto y a su aplicación Material de la pértiga: fibra de vidrio. Diámetro de la pértiga: 1 1/4 pulg (31,75 mm). Longitud de la pértiga: 4 pies (1219 mm). Peso máximo de la pértiga: 1,3 kg. Mango fabricado en acero con diámetro de 3/8 de pulgada (9,53mm) Debe de incluir un accesorio tipo pigtail con acople universal que permita instalarlo en la pértiga para ser utilizado en los switches load break de los transformadores tipo pedestal. El mismo debe de ser de bronce. El oferente deberá presentar documentación técnica oficial del fabricante que respalde el nivel de prueba dieléctrica, las características del material y las normas aplicables Debe de incluir su estuche respectivo para el almacenamiento.
8	27112199	92205177	MAQUINA DE ACERO DE COMPRESION (EMPALMADORA, PUNZONADORA Y CORTADORA DE CABLES), CABEZALES INTERCAMBIABLES, BATERIA DE ION-LITIO VOLTAJE 18 V, POTENCIA 320 W, PRESION DE TORQUE 60 kN	Máquina de compresión de batería. Fuerza de compresión: 12 toneladas Sistema de operación: inalámbrico mediante batería recargable de ion-litio. Tipo de cabeza: giratoria 350°. Motor sin escobillas. Debe de ser ligera y equilibrada para poder operar con una sola mano. Sistema de retorno automático del pistón después de cada ciclo de compresión Tiempo de ciclo de compresión: ≤ 3 segundos Indicador visual de ciclo de compresión completado (LED o sistema equivalente) Sistema electrónico de control de presión con verificación automática del ciclo completo de compresión Protección contra polvo y humedad apta para trabajo en exteriores (uso en llovizna o condiciones climáticas adversas). Sistema electrónico inteligente de control de fuerza. Función de pre-verificación de batería para asegurar finalización del ciclo de compresión Registro o indicación de compresión completada Arranque y operación con control ergonómico para uso con guantes de trabajo Punto de anclaje integrado para trabajo en altura, compatible con mosquetón de seguridad certificado. Debe de ser compatible con todos los dados semicirculares tipo "C", o sistemas equivalentes que permitan realizar compresiones con igual desempeño y capacidad operacional. Debe incluir una batería recargable adicional (total 2 baterías). Debe incluir cargador multi-voltaje y un inversor que permita cargar las baterías en los vehículos. Debe incluir estuche rígido de transporte y protección Debe incluir mosquetón de seguridad para punto de anclaje de la herramienta Debe incluir software de gestión para la verificación de las compresiones realizadas y reportes de desempeño del equipo. El oferente debe presentar ficha técnica donde se puedan verificar todas las características solicitadas. El oferente deberá demostrar que dispone de capacidad técnica para brindar mantenimiento y reparación de los equipos ofertados, ya sea mediante taller autorizado por el fabricante o mediante taller propio o tercero especializado que cuente con personal capacitado, herramientas y disponibilidad de repuestos para la atención durante el periodo de garantía. .
9	39121006	92045441	CONVERTIDOR ELÉCTRICO (INVERSOR) DE CONTROL DC/AC VOLTAJE DE ENTRADA 125 VDC A VOLTAJE DE SALIDA 110 VAC	Convertidor eléctrico (inversor) de control dc/ac voltaje de entrada 125 vdc a voltaje de salida 110 vac
10	23271603	92320691	CAUTIN ELÉCTRICO PROFESIONAL, POTENCIA 25 W, VOLTAJE ALIMENTACION 120 V, TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO 455°C, CERTIFICACION LISTADO UL, ENCHUFE POLARIZADO, 5 PUNTAS TIPO CONICAS DE COBRE ESTAÑADAS, PARA SOLDADURA DE ESTAÑO EN TARJETAS ELECTRÓNICAS	Potencia nominal: 25 W Voltaje de alimentación: 120 V AC Tipo de enchufe: Polarizado Temperatura máxima de funcionamiento: 455 °C Aplicación: Soldadura de estaño en tarjetas electrónicas y componentes delicados Cantidad incluida: 5 puntas intercambiables Puntas: Tipo: Cónicas Material: Cobre estañado Uso: Adecuadas para trabajos de electrónica fina.
11	27112151	92030557	ALICATE DE ACERO PARA PELAR CABLE DE 8 - 22 AWG, LARGO 168 MM	Alicate de acero para pelar cable de 8 - 22 awg, largo 168 mm

 

 

• METODOLOGIA DE EJECUCION

 

Por tratarse de una contratación bajo la modalidad según demanda, la Administración no garantiza cantidades mínimas ni máximas de consumo durante la vigencia contractual, se basará en la proyección indicada en el archivo de Requisitos Generales para la Decisión inicial. Los bienes serán requeridos conforme a las necesidades institucionales mediante la emisión de órdenes de pedido a través de la plataforma SICOP.

El procedimiento de ejecución será el siguiente:

• Emisión de la orden de pedido:

La Administración emitirá la correspondiente orden de pedido indicando, como mínimo, los bienes requeridos, cantidades, lugar de entrega y plazo aplicable. Cada orden de pedido constituirá una instrucción formal de suministro y deberá ser atendida por el contratista en los términos y condiciones establecidos en el contrato.

 

• Suministro y entrega de los bienes

El contratista deberá entregar los bienes solicitados en el Almacén de la ESPH, dentro del plazo establecido para cada requerimiento, cumpliendo integralmente con las especificaciones técnicas, condiciones de calidad, garantías y demás obligaciones contractuales.

 

• Recepción provisional y verificación

Una vez realizada la entrega, la Administración efectuará la revisión correspondiente para verificar las cantidades entregadas, el estado físico de los bienes, el cumplimiento de las especificaciones técnicas, las garantías ofrecidas y, cuando corresponda, su correcto funcionamiento. De conformidad con dicha revisión, se gestionará la recepción provisional.

 

• Subsanación de incumplimientos o no conformidades

Si durante el proceso de revisión se detectan defectos, faltantes, daños, incumplimientos técnicos o cualquier otra inconformidad atribuible al contratista, este deberá sustituir, corregir o reponer los bienes observados dentro del plazo que establezca la Administración, sin costo adicional para la ESPH y sin perjuicio de la aplicación de las sanciones o cláusulas contractuales que correspondan.

 

• Recepción definitiva

Una vez verificado el cumplimiento satisfactorio de todos los requisitos contractuales y subsanadas, cuando corresponda, las observaciones formuladas, la Administración procederá a formalizar la recepción definitiva mediante el formulario LOG-PR-F-007 Acta de Recepción Definitiva, quedando habilitado el trámite de pago respectivo.

 

• Gestión de Pago

El oferente debe adjuntar la factura electrónica emitida conforme a la normativa vigente, por medio de la plataforma SICOP para iniciar el trámite de pago.

 

• Seguimiento contractual

Durante toda la vigencia del contrato, la Administración dará seguimiento al desempeño del contratista, verificando el cumplimiento de los plazos de entrega, calidad de los bienes suministrados, atención de garantías, soporte posventa y demás obligaciones contractuales, con el fin de asegurar la correcta ejecución de la contratación y la satisfacción de las necesidades institucionales.

Órdenes de pedido:

El contratista cuenta con un plazo máximo de dos (2) días hábiles para aceptarla, al cumplimiento de este plazo, empieza a correr el plazo de entrega.

El plazo de entrega se deberá referenciar en el detalle de las condiciones técnicas.

El plazo para la siguiente entrega:

Plazo para aceptar Orden de Pedido (aviso al contratista)	Plazo de entrega máximo	Plazo para siguiente entrega (frecuencia)
2 días hábiles	Según lo indicado en cada ítem, ver Apartado 3. CONDICIONES ESPECIFICAS DEL BIEN O SERVICIO	Anual,

 

La Empresa de Servicios Públicos de Heredia S.A. (ESPH), remitirá de forma anual y cuando esta lo requiera, las proyecciones de consumo correspondientes a los bienes o servicios objeto de la presente contratación.

Dichas proyecciones permitirán al contratista planificar oportunamente la gestión de abastecimiento, sin que ello constituya una obligación de adquisición de cantidades determinadas por parte de la ESPH.

 

• VERIFICACIÓN DE LA CALIDAD (SISTEMAS DE CONTROL DE CALIDAD):

 

• La Administración realizará inspecciones visuales, físicas, documentales y, cuando corresponda, técnicas o funcionales, para verificar que los bienes cumplan con las cantidades, calidad, especificaciones técnicas, estado, funcionamiento, garantías y demás condiciones contractuales. La revisión podrá efectuarse sobre la totalidad de los bienes o mediante muestreo; si se detectan incumplimientos, podrá ampliarse a la totalidad del lote. Los bienes no conformes deberán ser corregidos, sustituidos o repuestos, sin costo adicional para la Administración, en un plazo máximo de cinco (5) días hábiles, contado a partir del día hábil siguiente a la comunicación formal de la inconformidad. La aceptación definitiva procederá una vez verificado el cumplimiento satisfactorio de lo requerido.

 

 

• Verificación de conformidad: La Administración verificará la conformidad técnica, cantidad, calidad y demás condiciones de los bienes entregados, conforme a lo establecido en el pliego de condiciones y la oferta adjudicada. Los bienes que no cumplan con los requisitos establecidos podrán ser rechazados, sin que ello genere obligación de pago por parte de la Administración.

 

• Inspección de los bienes: Al momento de la entrega se realizarán, según corresponda, inspecciones visuales, documentales y técnicas, con el propósito de verificar el estado físico, funcionamiento y cumplimiento de las especificaciones y condiciones contractuales.

 

• Rechazo y medidas correctivas: La Administración podrá rechazar total o parcialmente los bienes que presenten defectos, daños físicos, desviaciones respecto de las especificaciones técnicas, incumplimientos de calidad o documentación incompleta. En estos casos, el contratista deberá realizar la sustitución, reposición o corrección correspondiente, sin costo adicional para la Administración y dentro del plazo de 5 días hábiles.

 

• Empaque, rotulación y almacenamiento: Los bienes deberán entregarse debidamente empacados y rotulados, de manera que se garantice su adecuada protección, identificación y conservación. Cuando corresponda, el contratista deberá proporcionar las instrucciones y condiciones recomendadas para su correcto almacenamiento, manipulación y conservación.

 

• GARANTÍA:

 

Durante el plazo de la garantía al adjudicatario deberá seguir el siguiente proceso:  

• El plazo de la garantía inicia a partir de la recepción definitiva en SICOP.  
• Brindar el teléfono, correo electrónico, formulario web, donde se reporte el incidente, el oferente contara con “1” días hábiles / “8” horas hábiles, para confirmar la recepción del incidente.
• El oferente contara con “48 horas hábiles / “2” días hábiles, para dar un diagnóstico y evaluación del defecto o falla y en caso de aplicar la garantía, reemplazar el bien / reparar el bien, de acuerdo con los tiempos de entrega establecidos. Salvo casos que requieran evaluación especializada del fabricante debidamente justificado.
• Todos los gastos relacionados con la atención de garantías, incluyendo mano de obra, transporte, sustitución de partes, licencias o cualquier otro recurso necesario, serán asumidos por el adjudicatario.
• El adjudicatario deberá reparar, corregir o sustituir, sin costo adicional para la Administración, cualquier elemento que presente defectos atribuibles a fallas de fabricación, instalación, configuración o calidad del servicio prestado

 

 

• CAUSAS DE RESOLUCIÓN CONTRACTUAL:

 

• Cuando el contratista incumpla los plazos máximos de entrega en “3” ocasiones consecutivas, o Incumpla los plazos de entrega en “3” ocasiones dentro de un mismo año, tomándose como referencia la vigencia del contrato.
• Cuando el contratista entregue bienes que no cumplan los parámetros y estándares de calidad establecidos en el pliego, presente fallas reiteradas en el cumplimiento técnico, o incurra en la entrega de productos defectuosos o no conformes, demostrado mediante el informe técnico de la administración, en “3” ocasiones durante el plazo del contrato.
• Cuando, como consecuencia del incumplimiento del contratista en un pedido específico, se llegue a aplicar una penalidad equivalente al 25% del monto total de la proyección de consumo estimado.
• Cuando el proveedor no acepte el pedido en el plazo establecido, en “3” ocasiones, siempre y cuando el bien o servicio este contemplado dentro de la proyección y frecuencia

 

• REGLAS PARA EXCLUIR UN PRODUCTO:

 

• Cuando el fabricante descontinúe oficialmente el producto, el contratista presente la carta oficial del fabricante indicando la descontinuación, y no exista un bien de reemplazo que cumpla con todas las características técnicas, requisitos funcionales y especificaciones establecidas en el pliego de condiciones.

 

• Cuando el bien se vuelve obsoleto sea por una nueva normativa institucional o lineamientos oficiales o requisitos técnicos actualizados vuelvan el bien incompatible o no apto para su utilización, o los avances tecnológicos hagan que el bien resulte obsoleto, insuficiente o inadecuado para cumplir con el fin público.

 

• Cuando el bien presente desempeño deficiente documentado o fallas en “3” ocasiones comprobadas, mediante el informe técnico y según los sistemas de control de calidad.

 

• ORDEN DE INICIO (BIENES Y SERVICIOS):

 

 

En cumplimiento con el Reglamento para el Reajuste Precios en los Contratos de Obra Pública y la Revisión de Precios en los Contratos de Bienes y Servicios. Artículo 44. Cronograma con las fechas acordadas por las partes en los contratos de bienes y servicios.

Excepcionalmente, en contrataciones de bienes y servicios con una única entrega, no será requerido presentar el cronograma y en sustitución se utilizarán para el cálculo de la revisión de precios los valores de los índices del mes calendario de la presentación de la oferta y del mes calendario de la fecha pactada en la contratación.

• El contratista deberá de presentar al administrador de contrato, por medio de SICOP un cronograma preliminar del servicio a ejecutar, de acuerdo con la LGCP y su reglamento, además del Reglamento para el reajuste precios en los contratos, en un plazo de 8 días hábiles, posteriores a la firmeza de la adjudicación.
• El cronograma debe estar acompañado de un informe y/o documentos, de acuerdo con el artículo 45. Documentos anexos del cronograma para contratos de bienes y servicios.
• El administrador de contrato cuenta con 5 días hábiles para revisar y resolver la pertinencia del cronograma. En caso de cumplir, dicho cronograma preliminar se emitirá la “no objeción” mediante acto motivado. En caso de no cumplir, el contratista dispone de 3 días hábiles para elaborar las respectivas correcciones.
• Se emitirá la orden de inicio en un plazo máximo de 3 días hábiles posterior a la “no objeción” del cronograma.
• A los 3 días hábiles posterior a la emisión de la orden de inicio el contratista deberá presentar el cronograma preliminar previamente oficializado por el administrador de contrato.
• El administrador de contrato contará con 3 días hábiles para revisar y resolver acerca de la pertinencia o no el cronograma. En caso de no cumplir, el contratista dispone de 3 días hábiles para elaborar las respectivas correcciones.
• Si el administrador de contrato no requiere de aclaraciones por parte del contratista o modificaciones, es decir, el cronograma cumple cabalmente con los términos contractuales, el administrador de contrato emitirá mediante acto motivado la "no objeción" a dicho cronograma, por medio del cual se oficializará éste para todos los efectos contractuales.
• El administrador de contrato debe emitir la "no objeción" a la pertinencia de los índices de precios, sobre el presupuesto detallado presentado por el contratista. Esta "no objeción" se emitirá por el administrado de contrato antes de otorgar la orden de inicio.
• En las contrataciones de entrega según demanda, el cronograma deberá ser entregado dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la notificación de la orden de pedido Por su parte, la Administración contará con el mismo plazo para emitir, mediante acto motivado, su “no objeción” al cronograma, siempre que este cumpla con las condiciones establecidas en el pliego y la normativa aplicable.

 

 

Método analítico:

 

• Cuando no exista un índice de precios, específico oficial o uno similar, que represente las variaciones de un determinado costo directo, el oferente deberá advertirlo así en su oferta.
• El oferente deberá presentar la documentación probatoria (factura con su respectivo depósito o transferencia) que acredite la compra o la adquisición del insumo, así como aquella documentación presentada en la oferta (factura proforma o documento equivalente) que da sustento al precio cotizado.
• El oferente deberá presentar en el presupuesto detallado, la vinculación de la factura proforma o documento equivalente aportado en su oferta asociada a aquellos costos directos e indirectos de dicho presupuesto, que serán revisados mediante el método analítico documental.
• El administrador de contrato deberá emitir la "no objeción" a la pertinencia de la documentación probatoria para aplicar el método analítico documental.
• La factura proforma o documento equivalente, deberá contar con todo lo indicado en la Sección V; Método analítico-documental para contratos de bienes y servicios del Reglamento para el Reajuste Precios en los Contratos de Obra Pública y la Revisión de Precios en los Contratos de Bienes y Servicio.

1. CONDICIONES GENERALES

 

• Obligaciones del contratista: Todo de acuerdo con el artículo 14 de la LGCP y 238 del RLGCP.

 

1. Someterse plenamente al ordenamiento jurídico costarricense, debiendo verificar que el procedimiento utilizado por la Administración se ajuste a las disposiciones de la presente ley.
2. Presentar una oferta completa a partir de las reglas del pliego de condiciones.
3. Ser diligente en la atención de cualquier requerimiento y ser proactivo y dirigir todas sus actuaciones a la ejecución del contrato. Una vez que el sistema digital unificado notifique al oferente que la Administración emitió los estudios de ofertas, este deberá proceder en la forma prevista en el artículo 50 de la LGCP.
4. Cumplir con lo ofrecido en su propuesta y en cualquier manifestación formal documentada que hayan aportado adicionalmente en el curso del procedimiento o en la formalización del contrato.
5. Abstenerse de realizar acuerdos colusorios.
6. Presentar al administrador de contrato la actualización del cronograma, de acuerdo con el Artículo 50. Actualización del cronograma vigente, del Reglamento para el reajuste precios en los contratos de obra pública y la revisión de precios en los contratos de bienes y servicios.
7. Atender y corregir, sin costo adicional para la Administración, cualquier defecto, vicio o incumplimiento detectado durante el período de garantía.
8. Garantizar que los bienes entregados sean nuevos, originales, libres de defectos y aptos para el uso requerido por la Administración, salvo que el objeto contractual disponga expresamente otra condición.
9. El contratista deberá mantener de forma permanente el stock, inventario o insumos necesarios para atender los requerimientos que formule la Administración, según el apartado de orden de pedido, establecido en el pliego de condiciones.
10. Rendir, ampliar y mantener actualizada la garantía de cumplimiento mientras el contrato esté vigente y tres (3) meses adicionales después de la fecha señalada para la finalización del periodo contractual en ejecución. Cuando una garantía deba renovarse, deberá aportarse mínimo un mes antes del vencimiento de la garantía rendida con anterioridad. En caso de que, cinco (5) días hábiles antes del vencimiento de la garantía, el contratista no haya gestionado y presentado la respectiva prórroga, la Administración podrá hacer efectiva dicha garantía.
    • Vigencia del contrato: 4 años.

 

• Vigencia de la oferta: 30 días naturales.

 

• Entrega de bienes / servicios:

Almacén de la ESPH, S.A. (Heredia, San Rafael, San Josecito, de la iglesia católica 300m Norte, 400m Oeste) en un horario de atención a proveedores de lunes a jueves de 7:00am a 4:00pm y viernes de 7:00am a 2:00pm.

Es requisito para la entrega de los materiales cumplir con los lineamientos establecidos para la generación de los códigos de barras y etiquetado de cada producto para recibir la compra en nuestro Almacén de forma satisfactoria, para más información por favor acceder a la dirección: https://www.esph-sa.com/proveedores/administracion-de-contratos-y-gestion-de-compras

La ESPH se reserva el derecho de adjudicar total o parcialmente cada uno de estos ítems.

El oferente adjudicado previo a la entrega de los bienes deberá gestionar ante la Plataforma de Compras SICOP la Solicitud de Recepción dirigida al Administrador del Contrato correspondiente.

Es requisito indispensable para la entrega de bienes presentar la copia impresa de la orden de pedido o del contrato cuando se trate de una compra bajo la modalidad de cantidad definida.

• Pago: La ESPH realiza el pago a 30 días naturales, desde la presentación de la factura. El administrador de contrato podrá determinar pagos a plazos inferiores al establecido, siempre y cuando aporte una justificación técnica de los beneficios a la ESPH. Todo trámite de pago deberá realizarse a través de la Plataforma de Compras SICOP, cualquier factura emitida antes de dicho trámite deberá ser anulada y emitida nuevamente.

 

• Plazo de entrega: La información se detalla en las especificaciones técnicas de este documento. Todo de acuerdo con los artículos 40 de la LGCP y 96 del RLGCP.

 

• Desempate: En caso de que se presente un empate se convocará a los oferentes cuya propuesta tenga la misma puntuación a un sorteo público, el cual se realizará en el lugar, fecha y hora que defina la Administración, utilizando para ello los dados, monedas o cualquier otro sistema que cumpla con el principio de transparencia. De todo ello se levantará un acta que será suscrita por los asistentes al evento y posteriormente se adoptará el acto de adjudicación, todo lo anterior deberá constar en el Sistema Digital Unificado

Esta cláusula se aplicará sin perjuicio de cualquier otro criterio de desempate expresamente establecido en la Ley General de Contratación Pública, su Reglamento y demás normativa aplicable.

 

• Mejora de Precios: Todo de acuerdo con el artículo 99 RLGCP. ☐Si ☒No.

 

• Precio: Todo de acuerdo con el artículo 98 y 104 RLGCP. El precio deberá ser cierto, definitivo y deberá incluir el impuesto de venta del valor agregado.

 

• Bandas de tolerancia: De conformidad con lo dispuesto en los artículos 34 de la Ley General de Contratación Pública (LGCP) y 44 de su Reglamento (RLGCP), la Administración ha realizado los estudios o sondeos de mercado correspondientes durante la fase de planificación, a partir de los cuales se ha determinado un precio de referencia para cada ítem. Con base en dicho análisis, se establece desde el presente pliego una banda de tolerancia de ±30% respecto al precio de referencia definido, la cual será utilizada como parámetro para la verificación de la razonabilidad del precio de las ofertas económicas presentadas.

 

• Desglose del precio: Todo de acuerdo con el artículo 102 RLGCP. El oferente debe indicar el precio de cada ítem (línea) de forma unitaria, total, incluyendo el impuesto al valor agregado, costos indirectos y utilidad.

		Totales		Unitarios
Componente		Monto	Porcentaje	Monto	Porcentaje	Índice de precios asociado	Fuente
Costo directo de MO	CD m
Costo directo de Insumos	CD i
Costo indirecto de MO	CI m
Costo indirecto de Insumos	CI i
Imprevistos
Utilidad
Sub Total
IVA	13%
Total, IVAI

 

• Presupuesto detallado: El presupuesto detallado de la obra, bien o servicio contratado deberá ser presentado únicamente por el adjudicatario dentro del plazo de ocho días hábiles posteriores a la firmeza de la adjudicación y antes de la suscripción del contrato.

Lo anterior, aplica para cualquier modalidad de cotización y tipo de contrato.

La estructura debe contemplar por cada ítem el detalle de los costos directos, totales, incluyendo el impuesto al valor agregado y costos indirectos como mínimo, ya que este desglose será el insumo esencial para poder solicitar un reajuste de precio.

Se adjunta propuesta de presupuesto (LOG-PR-F-011 Presupuesto Detallado), que deberá ser adaptado en caso proceso de contratación. Todo de acuerdo con el artículo 103 RLGCP.

• Reajuste de Precios: En los contratos en los que procede la aplicación del reajuste o revisión de precios, de conformidad con lo regulado en los artículos 107, 108 y 109 del presente Reglamento.

Se utilizará la siguiente fórmula matemática de reajuste de precios en contratos de obra pública y bienes y servicios:

 

En donde:  

Rpc: Representa el monto del reajuste del precio unitario contractual para cada línea o renglón de pago en un mes calendario específico, conforme a la moneda ofertada. 

PC: Representa el monto del precio unitario contractual de la línea o renglón de pago 

  :  Representa la sumatoria de cada ponderación en valor porcentual de los costos directos de mano de obra, que serán reajustados mediante índices, multiplicada por la variación de los índices de precios de mano de obra directa. Dicha variación se obtiene de dividir el valor del índice de un mes calendario específico entre el valor del índice del mes calendario de la presentación de la oferta y restarle la unidad. 

   :  Representa la sumatoria de cada ponderación en valor porcentual de los costos directos de insumos, que serán reajustados mediante índices, multiplicada por la variación de los índices de precios de los insumos directos. Dicha variación se obtiene de dividir el valor del índice de un mes calendario específico entre el valor del índice del mes calendario de la presentación de la oferta y restarle la unidad. 

  

:  Representa la sumatoria de cada ponderación en valor porcentual de los costos por subcontrataciones, multiplicada por la variación del índice general, (IPG), y en su ausencia, siempre y cuando se demuestre que no existe un índice de precio general estrechamente vinculado con la variación de los costos que se desea medir para la subcontratación, se podrá utilizar el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Dicha variación se obtiene de dividir el valor del IPG, o IPC según corresponda, de un mes calendario específico entre el valor del IPG, o IPC según corresponda, del mes calendario de la presentación de la oferta y restarle la unidad. 

   :  Representa la sumatoria de cada ponderación en valor porcentual de los costos indirectos de mano de obra, que serán reajustados mediante índices, multiplicada por la variación de los índices de precios de mano de obra indirecta. Dicha variación se obtiene de dividir el valor del índice de un mes calendario específico entre el valor del índice del mes calendario de la presentación de la oferta y restarle la unidad. 

:  Representa la sumatoria de cada ponderación en valor porcentual de los costos indirectos de insumos, que serán reajustados mediante índices, multiplicada por la variación de los índices de precios de los insumos indirectos. Dicha variación se obtiene de dividir el valor del índice de un mes calendario específico entre el valor del índice del mes calendario de la presentación de la oferta y restarla la unidad. 

• Descuentos: El oferente podrá brindar descuentos globales a sus precios, o bien a los precios unitarios, debido a un mayor número de líneas que se llegaran a adjudicar, o por pronto pago, pudiendo la Administración, promover estos últimos como parte de su política de pago. (los descuentos por pronto pago no serán analizados para efectos de la comparación del precio, solo para el pago).

 

• Contrato:

☒Requiere firma del Contratista

• Contenido Presupuestario:

(X) Autorización de Compra.

 

 

1. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO / OTRAS GARANTÍAS Y RETENCIONES / GARANTÍA COLATERAL

 

 

En contratos de cuantía inestimable, en el Pliego de Condiciones deberá establecerse una suma específica que garantice la debida ejecución contractual, para esta compra el monto se indica por ítem, según la lista detallada; dicha garantía debe estar vigente durante el periodo total de la contratación, incluyendo las prórrogas.

La garantía de cumplimiento deberá ser rendida electrónicamente a través del Sistema Digital Unificado, de acuerdo con el monto especifico por cada ítem adjudicado. El monto indicado en SICOP corresponde a la suma total de las líneas.

No. ÍTEM	DESCRIPCIÓN	GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO EN COLONES
1	HERRAMIENTA HIDRAULICA DE COMPRESION PARA CONECTORES ELECTRICOS FUERZA DE 6 T OPERADO CON BATERIAS RECARGABLES DE 18 V, LARGO DE 469.9 MM, PESO 3,08 K.	939 976,11
2	MEDIDOR DE RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA, TIPO PINZA O GANCHO, PANTALLA DE RETROALIMENTACION DE 3,5 DIGITOS, CAPAZ DE REALIZAR MEDICIONES CON CONDUCTORES DE 35 mm DE DIAMETRO O SUPERIOR, MEDIR RESISTENCIA EN RANGO DE 0,05  HASTA 1500 , RESOLUCION MINIMA	775 396,80
3	LLAVE DE SEGURIDAD DE ACERO INOXIDABLE TIPO ANTIROTACION DE OPERAR CON CERRADURA TIPO BARRIL PARA MEDIDORES	92 083,95
4	SIERRA DE PODAR ELÉCTRICA, VOLTAJE 12V, DIMENSIONES ALTURA 23,16 cm, LARGO 42,06, ANCHO 9,55 cm, PESO 1,81 kg, BATERIA DE IONES DE LITIO	86 490,00
5	VARA DE EXTENSIÓN AISLADA (BRAZO MECANICO MANUAL), MEDIDAS 31,80 mm X 1,98 m (6 ft), FABRICADA EN FIBRA DE VIDRIO Y RESINA EPÓXICA GRADO ELÉCTRICO, PESO MÁXIMO 2,47kg TIPO ESCOPETA.	137 268,00
6	LLAVE (PISTOLA) DE IMPACTO INALÁMBRICA DE ALTO TORQUE, ESPIGA DE 12,7 mm, TORQUE DE 880Nm A 900 Nm, BATERÍA RECARGABLE DE 18 V	227 943,00
7	VARA DE EXTENSIÓN (PÉRTIGA) DE FIBRA DE VIDRIO, TIPO: BASTÓN, DIÁMETRO: 31,75 mm, LONGITUD: 1219 mm.	23 882,40
8	MAQUINA DE ACERO DE COMPRESION (EMPALMADORA, PUNZONADORA Y CORTADORA DE CABLES), CABEZALES INTERCAMBIABLES, BATERIA DE ION-LITIO VOLTAJE 18 V, POTENCIA 320 W, PRESION DE TORQUE 60 kN	656 398,84
9	CONVERTIDOR ELÉCTRICO (INVERSOR) DE CONTROL DC/AC VOLTAJE DE ENTRADA 125 VDC A VOLTAJE DE SALIDA 110 VAC	254 941,45
10	CAUTIN ELÉCTRICO PROFESIONAL, POTENCIA 25 W, VOLTAJE ALIMENTACION 120 V, TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO 455°C, CERTIFICACION LISTADO UL, ENCHUFE POLARIZADO, 5 PUNTAS TIPO CONICAS DE COBRE ESTAÑADAS, PARA SOLDADURA DE ESTAÑO EN TARJETAS ELECTRÓNICAS	3 604,68
11	ALICATE DE ACERO PARA PELAR CABLE DE 8 - 22 AWG, LARGO 168 MM	3 173,04

 

 

1. OFERTAS ALTERNATIVAS / CONJUNTAS

Se permite oferta alternativa

☐Si

☒No

Se permiten ofertas Conjuntas

☐Si

☒No

 

1. CLÁUSULAS PENALES Y MULTAS

 

Todo de conformidad con los artículos 46 y siguientes de la LGCP y el 116 del RLGCP.

Cuando exista atraso en la entrega del bien adjudicado conforme a las condiciones contratadas el adjudicatario deberá pagar a la ESPH, S.A. por concepto de cláusula penal el equivalente a un 1% sobre el monto de la factura, por cada día hábil que se mantenga dicha condición, hasta un máximo de 25% del monto efectivamente ejecutado.

Cuando la acumulación de la multa alcance el veinticinco por ciento (25%) del monto adjudicado, la ESPH S.A. podrá resolver el contrato por incumplimiento contractual, reservándose la posibilidad de acudir a la vía judicial para el resarcimiento de daños y perjuicios.

La multa podrá ser subsanada por: facturas por pagar o retenciones de pago. La ESPH S.A. se reserva el derecho de hacer efectiva las multas por atraso después de producirse el mismo, una vez comprobado el incumplimiento, rebajando su monto de las siguientes facturas presentadas por el adjudicado o acuerdos de partes.

 

 

1. SISTEMA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

 

Todo de conformidad a lo previsto en el artículo 40 de la LGCP.

 

Factor evaluativo	Ponderación
Precio: Definido por la Plataforma de Compras Públicas SICOP.	90%
Criterio Sustentable Económico: El oferente este certificado como PYME por el MEIC.	10%
TOTAL:	100%

 

1. DETALLE DE LA PARTIDA:

☐ Aplica por partida (en caso de seleccionar este rubro, deberá de completarlo para cada partida)

☒ Aplica para todas las partidas

 

Otras Condiciones
Modalidad de entrega	Plaza
Esquema de Pago	Parcial
Pago por adelantado	No
Modalidad de pago	☒Giro a 30 días vista o cuenta abierta - Transferencia electrónica de fondos ☐Giro a 30 días vista o cuenta abierta - Cheque ☐Carta Crédito ☐Cobranza bancaria ☐Giro a 45 días vista o cuenta abierta - Transferencia electrónica de fondos