2025PX-000010-0019100001 · SICOP 20251200254

REPARACION DE VAGONETA SM-4644

Municipalidad de Coto Brus

AdjudicadaEn firme desde el 19/12/2025.

Municipalidad de Coto Brus ya adjudicó esta compra con un presupuesto de ₡3,0 millones y quedó en firme el 19/12/2025. Se recibieron 1 oferta de 1 empresa.

Ya hay ganador. Esta ficha sirve para conocer precios y competidores de cara a la próxima.

₡3,0 millones

Ofertas recibidas

de 1 empresa

Oferta más baja

₡3,0 millones

0 % por debajo del presupuesto

Quién ganóen firme 19/12/2025

Francisco Javier Cubero Gomez₡3 000 000,00

Línea no adjudicada (Francisco Javier Cubero Gomez): SICOP registra ₡3 000 000, pero el informe de adjudicación no la adjudica (una línea repetida, una oferta que no ganó o una partida declarada desierta o infructuosa); el explorador no la suma.

Informe de recomendación de Iris Vindas Chaves, 19/12/2025 · adjuntos: INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS SOBRE LA VAGONETA MACK MS-4644 (4).pdf, Consulta Hacienda Francisco Cubero Gomez.docx

Fechas clave

Se publicó04/12/2025 10:56 · hace 10 meses
Cierre de ofertas05/12/2025 15:00 · hace 10 meses
de ofertas05/12/2025 15:01 · hace 10 meses
publicado19/12/2025 12:03 · hace 10 meses
Adjudicación 19/12/2025 12:04 · hace 10 meses

Contexto

Municipalidad de Coto Brus adjudicó ₡2 095,7 millones en 151 procedimientos en los últimos 12 meses.Ver la institución → Sus licitaciones abiertas →

Qué se compra2 líneas

Servicio de Mantenimiento y Reparacion para Vehiculos1 · ₡1 000 000,001₡1 000 000,00
Servicio de Suministro de Repuestos y Accesorios para Vehiculos1 · ₡2 000 000,001₡2 000 000,00

Rango de precio de referenciaarts. 44 y 106 RLGCP

₡2,6 millones – ₡3,0 millones

Del presupuesto menos 15 % al presupuesto: una referencia, no una regla de ley. Cada cartel fija sus propias bandas de tolerancia alrededor de su precio de referencia (art. 44 del Reglamento a la Ley General de Contratación Pública): revíselas. Por debajo de la banda, la institución le pedirá justificar el precio y puede excluirlo como ruinoso; por encima del presupuesto, solo se adjudica si la institución consigue los fondos o usted acepta ajustar el precio (art. 106).

El precio vale 100 de 100 puntos. Si el cartel usa la regla de tres inversa, cada 1 % por encima de la oferta más baja cuesta ≈ 1 puntos.

Lo que exige el cartel

: no se exige
La oferta debe mantenerse 30 días hábiles
Contrato por 2 meses
Ofertar en : permitido
: sí
: sí
Pago por adelantado: no
: solo por precio — gana la oferta más barata que cumpla los requisitos

Requisitos para participarLo que una empresa debe cumplir para que su oferta sea admitida.

A. Someterse plenamente al ordenamiento jurídico costarricense, debiendo verificar que el procedimiento utilizado por la Administración se ajuste a las disposiciones de la presente ley.
B. Presentar una oferta completa a partir de las reglas del pliego de condiciones.
C. Ser diligente en la atención de cualquier requerimiento y ser proactivo y dirigir todas sus actuaciones a la ejecución del contrato. Una vez que el sistema digital unificado notifique al oferente que la Administración emitió los estudios de ofertas, este deberá proceder en la forma prevista en el artículo 50 de esta ley.
D. Cumplir con lo ofrecido en su propuesta y en cualquier manifestación formal documentada que hayan aportado adicionalmente en el curso del procedimiento o en la formalización del contrato.
E. Cumplir con las obligaciones de la seguridad social, tanto de la Caja Costarricense, de Seguro Social (CCSS) y el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (FODESAF), así como con los impuestos nacionales; lo anterior comprende cualquier contratación en el territorio nacional que realicen entes de derecho público internacional u organismos internacionales, incluidos los contemplados en el inciso a) del artículo tercero de esta ley, con respecto a las personas trabajadoras que presten sus servicios en el país.
F. Abstenerse de realizar acuerdos colusorios.

Qué hay que entregarAlcance y detalle técnico del bien, servicio u obra.

Es necesario la reparación incluyendo repuestos. Esta reparación es imprescindible para asegurar la operatividad óptima en el equipo y la seguridad de los operadores

Condiciones generalesReglas de recepción, facturación y pago.

La Municipalidad de Coto Brus requiere contratar los servicios de una persona física o jurídica para la reparación de la vagoneta municipal con placa SM-4644 que permitan garantizar el correcto funcionamiento, mantenimiento y operación continua de la maquinaria utilizada por la GTIVM, asegurando así la eficiencia en las actividades municipales

Multas si se incumpleSanciones por atraso o incumplimiento del contrato.

Multa. En caso de que la adjudicataria entregue bienes/servicios que no cumplan con lo requerido en el cartel y no proceda a realizar las correcciones que le indique la Administración en el plazo señalado por esta última, se procederá a cobrar una multa equivalente al 1% (uno por ciento) por cada día de atraso en la no corrección de lo indicado, hasta un máximo de 25% (veinticinco por ciento) sobre el costo de los productos en los que haya disconformidad por parte de la Administración, luego de lo cual se procederá a realizar el proceso para determinar la eventual ejecución de garantía de cumplimiento o resolución contractual

Cláusula penal. Si existiera atraso en la entrega en cada una de las líneas del objeto de esta licitación, de acuerdo con los términos de la oferta y el presente cartel y si dicho atraso no fuere justificado por escrito ante la Municipalidad de Coto Brus dentro de los 5 días hábiles siguientes a la fecha en que debería de entregarse el objeto de esta contratación, la misma rebajará al adjudicatario por cada día calendario de atraso, una cantidad equivalente al 1% del total del monto adjudicado. Teniendo como tope para el pago de clausula penal hasta un máximo del 25%, del monto adjudicado, momento en que se considerara que ha habido incumplimiento del contrato. Lo anterior no resulta excluyente de la posibilidad que tiene la Municipalidad de Coto Brus de acudir a la figura jurídica de la resolución por incumplimiento contractual, de conformidad con la normativa vigente y aplicable a esta materia. Se entenderá que el retraso de la entrega del objeto contractual no resulta imputable al adjudicatario, a título de incumplimiento contractual, cuando el mismo sea consecuencia directa del acaecimiento de caso fortuito y fuerza mayor debidamente comprobada; siempre que la justificación respectiva haya sido presentada por el contratista dentro del término establecido al efecto

Fuente: SICOP, consultado el 22/09/2026 09:21. Toque o pase el cursor sobre los términos subrayados para ver qué significan.

Licitaciones parecidas

Adjudicadamisma institución y producto · 15/03/2021
Mantenimiento y Reparación de Retardador para Vagonetas SM-6036 y SM-6035 - Gtivm
Municipalidad de Coto Brus · 2 oferentes
Adjudicada por ₡5,6 M a Repuestos Tiribi
En evaluaciónmisma institución y producto · 10/09/2026
Diagnóstico y Reparación Indeterminada Camión Recolector Municipal SM-5110
Municipalidad de Coto Brus · 1 oferente
Adjudicadamismo producto · 01/10/2026
L-347-2026 Reparación y Mantenimiento de Vehiculo Institucional Placa 343-35
Universidad Técnica Nacional · 1 oferente
Adjudicada por ₡200 318 a Bellita F y M
Adjudicadamismo producto · 01/10/2026
“contratación de Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo en General de la Flotilla de Vehículos Institucionales del Peclc de la Municipalidad de Bagaces”.
Municipalidad de Bagaces · 1 oferente
Adjudicada por ₡859 536 a Maykol Arias Valenciano
Adjudicadamismo producto · 01/10/2026
Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de la Flotilla Vehicular, Equipo de Transporte y Maquinaria Institucional
Municipalidad de Bagaces · 1 oferente
Adjudicada por ₡5,4 M a Multiservicios Obaflet
Adjudicadamismo producto · 01/10/2026
Mantenimiento Correctivo de la Unidad Institucional 265-252 del ITCR
Instituto Tecnológico de Costa Rica · 1 oferente
Adjudicada por ₡71 526 a Multiservicios Calderon RM