Mantenimiento de la sala de juegos Tributo a mi País, ubicada en el Museo de los Niños

Multa. En caso de incumplimiento del contrato, salvo casos de fuerza mayor debidamente justificados, de conformidad con el artículo 47 de la Ley General de Contratación Pública y artículo 117 de su Reglamento, se aplicará las siguientes multas:  Se aplicará una multa de 1% del monto anual adjudicado, por cada día hábil de atraso en el plazo de entrega o ejecución del trabajo por mantenimiento correctivo, restauraciones o mejoras, el cual es establecido de forma previa mediante aprobación de factura proforma, según se detalla en “ESPECIFICACIONES TÉCNICAS”.  Se aplicará una multa de ¢8.000,00, por cada día hábil de atraso en la entrega del informe de trabajo, que se detalla en “OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA Y SUS SUBCONTRATISTAS”.  Se aplicará una multa de ¢16.000,00, por cada día hábil de atraso en la entrega de la proforma requerida por cada mantenimiento correctivo, mejoras y restauraciones demandado, según se detalla en “ESPECIFICACIONES TÉCNICAS”. El cobro de la multa se podrá hacer previo a la realización del procedimiento correspondiente, siguiendo el debido proceso.

Cláusula penal. El contratista deberá pagar al Ministerio de Hacienda, salvo que se haya solicitado previamente una prórroga debidamente fundamentada, una suma equivalente al 1% del monto anual adjudicado por concepto de mantenimiento preventivo, por cada día hábil de atraso en la presentación de forma correcta y completa de los documentos preliminares solicitados para poder emitir la orden de inicio, según se establece en el OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA Y SUS SUBCONTRATISTAS y en PLAZO DE INICIO DEL SERVICIO. El cobro de la cláusula penal se podrá hacer con cargo a las facturas pendientes de pago y se realizará sobre el monto sin IVA. Esto por cuanto los impuestos no forman parte del costo de los servicios que se adquiera; sino que es un impuesto que precisamente se calcula sobre el valor o monto del contrato.