Ampliación de la Cubierta Tensil del Mercado de Artesanos de Puntarenas, Puntarenas, Puntarenas, por INCOP

2.6. Requisitos de admisibilidad (Artículo 97 del RLGCP)
2.6.1. Formalidades y documentos solicitados en el cartel:
a. Como mínimo se deberán presentar 5 constancias de experiencia en trabajos similares al
objeto contractual. Para la verificación de lo anterior, cada constancia deberá contar con
la respectiva firma del representante legal, números de teléfono, persona de contacto en
el cual indique que el trabajo realizado cumplió a satisfacción con las especificaciones
técnicas solicitadas, así mismo deberá detallar la fecha de inicio y conclusión del contrato.
b. En caso de ofertas bajo la modalidad de consorcio, únicamente se considerará la
experiencia de las empresas involucradas, no así del o de los profesionales colaboradores.
c. En el caso de empresas (personas jurídicas), únicamente se evaluará la experiencia de la
empresa, no así del o de los profesionales colaboradores de la empresa.
d. Fichas técnicas y documentación de respaldo (ver apartado 3.1.1.7)
e. Si es una empresa jurídica, debe entregar la Personería vigente.
f. Declaraciones juradas
i. De que no cuenta con ninguna prohibición para contratar con el INCOP.
ii. De que tiene actualizada la declaración de SICOP: Distribución Acciones, Capital de
la empresa y que no tiene limitaciones.
iii. Que el acuerdo consorcial en aquellos casos en que la oferta lo contenga.
iv. Que el oferente se encuentra al día CCSS, FODESAF y Ministerio de Hacienda

Requerimientos, especificaciones técnicas y evaluación de las ofertas
3.1. Alcance general del proyecto
El objetivo del presente procedimiento es contratar los servicios de construcción para la
ampliación de la cubierta tensil del Mercado de Artesanos de la Plaza del Pacífico por INCOP.
La modalidad será contratación única “llave-en-mano”. ver imagen que se encuentra en el punto 3.1

Generalidades del alcance
Dicha ampliación comprende la construcción de dos nuevos módulos de cobertura
identificados como módulo A y módulo B, concebidos para reproducir el lenguaje
arquitectónico, configuración geométrica y criterios funcionales de los módulos
existentes, conforme los planos de referencia suministrados por la Administración y las
especificaciones establecidas en el presente pliego.
Las obras deberán ejecutarse conforme buenas prácticas de ingeniería y normativa
técnica aplicable vigente en Costa Rica (CSCR-10, AISC / AWS, NEC, ACI). Asimismo, los
materiales exteriores deberán ser aptos para ambiente marino o de alta corrosividad

ver imagen que se encuentra en el apartado 3.1.1

El alcance incluye todas las labores, materiales, equipos, herramientas, mano de obra
especializada, transporte, cargas sociales, pólizas, permisos, pruebas, limpieza,
coordinación técnica y demás recursos necesarios para la correcta terminación de la obra,
aun cuando algún elemento accesorio no se indique expresamente pero resulte
indispensable para el funcionamiento integral del sistema.
El adjudicatario deberá desarrollar el diseño complementario estrictamente necesario
para adaptar y materializar la reproducción de los módulos indicados en su ubicación
definitiva dentro del mercado, respetando la solución arquitectónica existente y
resolviendo bajo su responsabilidad técnica aspectos de replanteo, compatibilización
dimensional, uniones, detalles constructivos, drenaje pluvial, canalizaciones eléctricas,
fijaciones, secuencia constructiva, seguridad estructural y demás componentes
requeridos para una instalación completa y operativa.
Dicho diseño complementario no se entenderá como una reformulación conceptual del
proyecto, sino como la ingeniería de detalle necesaria para ejecutar correctamente las
obras contratadas. La contratación incluye, de manera no limitativa, las siguientes
actividades principales:
• Demolición o remoción puntual de elementos existentes cuando resulte necesario;
• Obras provisionales; trazado y replanteo; excavación;
• Construcción de cimientos y pedestales independientes;
• Fabricación, suministro y montaje de estructuras metálicas nuevas;
• Suministro e instalación de membranas tensadas marca Serge Ferrari modelo 1002
S2, o la referencia exacta aprobada por la Administración cuando corresponda;
• Instalación de tensores, herrajes, anclajes y accesorios;

• Reposición de la losa de concreto intervenida;
• Ejecución del sistema de evacuación pluvial propuesto por el adjudicatario;
• Canalización y cableado eléctrico desde la infraestructura existente;
• Luminarias y accesorios definidos contractualmente;
• Preparación superficial y pintura de toda la estructura metálica existente y nueva;
• Pruebas de funcionamiento;
El contratista reconoce que el Mercado de Artesanías continuará operando parcialmente
durante la ejecución de las obras, por lo que deberá planificar sus labores de forma que
se minimicen afectaciones a comerciantes, visitantes, y operación turística. Toda
intervención deberá ejecutarse con estricta coordinación con la Administración y la
fiscalización designada, aplicando medidas de seguridad, señalización, orden, limpieza y
control de riesgos acordes con un entorno público de alta visitación

ver Cuadro 1. Estimación de cantidades por actividad (Partida 1) pliego de condiciones 
Ítem ACTIVIDADES

ver Cuadro 2. Sumario de cantidades estimado (Partida 1) pliego de condiciones 

3.1.2. Condiciones existentes y coordinación en sitio
El oferente y eventual adjudicatario deberá considerar que las obras se desarrollarán
dentro de un entorno urbano consolidado, en un espacio público de uso comercial y
turístico que mantiene operación parcial durante la ejecución contractual. En
consecuencia, toda propuesta deberá formularse entendiendo que existen limitaciones
reales de acceso, circulación peatonal, convivencia con terceros, horarios de trabajo,
protección de bienes existentes y necesidad de coordinación permanente con la
Administración y la fiscalización designada.
Previo al inicio de los trabajos, el adjudicatario deberá realizar una verificación integral en
sitio de las condiciones existentes, incluyendo niveles, dimensiones reales, interferencias
visibles u ocultas, estado de superficies, ubicación de estructuras actuales, rutas de
canalización, puntos de conexión eléctrica disponibles, condiciones de drenaje, áreas de
maniobra, accesos para ingreso de materiales y cualquier otro aspecto que pueda incidir
en la correcta ejecución del proyecto.
Ninguna discrepancia razonablemente detectable mediante inspección previa podrá ser
invocada posteriormente como justificación de atrasos, sobrecostos o reclamos
adicionales.
La ubicación definitiva de los nuevos módulos A y B se regirá por los planos y esquemas
suministrados por la Administración; no obstante, corresponderá al adjudicatario efectuar
el replanteo de precisión y someterlo a revisión de la fiscalización antes de ejecutar
excavaciones, fundaciones, perforaciones, cortes, anclajes o fabricación irreversible de
componentes.
Todo ajuste menor requerido para compatibilizar la obra nueva con las condiciones reales
del sitio deberá resolverse dentro del alcance contractual, manteniendo la intención
arquitectónica y funcional del proyecto.

Durante toda la ejecución, el contratista deberá garantizar la continuidad segura del
tránsito peatonal en las áreas habilitadas, mediante cerramientos temporales,
señalización visible, rutas alternas, control de materiales, manejo seguro de herramientas
y prevención de caída de objetos.
Las zonas de trabajo deberán permanecer ordenadas, delimitadas y libres de obstáculos
innecesarios. No se permitirá almacenamiento descontrolado de materiales ni abandono
de residuos dentro del mercado o sus áreas adyacentes.

El horario ordinario de trabajo será de lunes a viernes entre las 8:00 a.m. y las 4:00 p.m.
Cualquier labor fuera de ese rango horario, en fines de semana o en horarios especiales,
requerirá autorización previa y expresa de la Administración. La Administración podrá
facilitar al adjudicatario información referencial, incluyendo el itinerario de cruceros u
otras variables operativas relevantes, a fin de apoyar la programación de actividades de
mayor impacto; sin embargo, la responsabilidad final de planificar eficientemente los
trabajos recaerá exclusivamente en el contratista.
Cuando las labores generen ruido, polvo, vibraciones, restricciones temporales de paso o
afectación potencial a comerciantes y visitantes, el adjudicatario deberá coordinar
previamente la actividad con la fiscalización y aplicar medidas de mitigación razonables,
tales como ejecución por etapas, barreras físicas, humectación, limpieza inmediata,
protección de mobiliario cercano o reprogramación de tareas críticas.
La Administración podrá ordenar ajustes en la secuencia constructiva cuando resulte
necesario para resguardar la operación del inmueble, sin que ello implique
reconocimiento automático de costos adicionales, siempre que no se altere
sustancialmente el objeto contractual.
Será obligación del adjudicatario proteger en todo momento la infraestructura existente
que no forme parte de la intervención, incluyendo estructuras metálicas actuales,
membranas instaladas, instalaciones eléctricas activas, acabados, mobiliario, áreas
comerciales y elementos urbanos circundantes.
Todo daño atribuible a sus operaciones deberá ser reparado o repuesto por su cuenta, a
satisfacción de la Administración, utilizando materiales y acabados de calidad equivalente
o superior al original

3.1.3. Diseño complementario y documentación técnica (Partida 1)
Corresponderá al adjudicatario desarrollar, bajo su entera responsabilidad profesional, el
diseño complementario e ingeniería de detalle necesarios para ejecutar correctamente la
ampliación de los módulos A y B, tomando como base los planos de referencia
suministrados por la Administración, las condiciones reales verificadas en sitio y las
especificaciones del presente pliego.
Dicho alcance comprende únicamente el desarrollo técnico indispensable para adaptar,
fabricar, montar e integrar las nuevas cubiertas al entorno existente, sin desnaturalizar la
solución arquitectónica aprobada ni alterar injustificadamente la geometría general de los
módulos de referencia

Como mínimo, el diseño complementario deberá contemplar:
• Replanteo definitivo;
• Validación dimensional;
• Compatibilización con niveles reales del sitio;
• Definición de fundaciones y pedestales según condiciones observadas;
• Detalles de uniones empernadas y soldadas;
• Placas base;
• Anclajes;
• Secuencia de montaje;
• Detalles de tensores y accesorios;
• Patronaje y despiece de membranas;
• Pendientes y captación pluvial;
• Rutas de canalización eléctrica;
• Puntos de conexión a infraestructura existente;
• Protección anticorrosiva;
• Procedimientos constructivos;
El adjudicatario deberá presentar para revisión de la fiscalización, previo al inicio de la
fabricación o ejecución irreversible de partidas principales, un expediente técnico mínimo
compuesto por:
• Planos taller debidamente acotados;
• Memoria descriptiva constructiva;
• Memoria breve de cálculo o justificación técnica de los elementos
complementarios diseñados;
• Fichas técnicas de materiales principales;
• Cronograma detallado de ejecución;
• Metodología constructiva por etapas;
• Plan de seguridad ocupacional;
• Plan de manejo de residuos;
• Programa preliminar de inspecciones y pruebas.

La revisión que realice la fiscalización tendrá carácter de control técnico, pero no
trasladará a la Administración la responsabilidad profesional del diseño ni liberará al
adjudicatario de errores, omisiones o incompatibilidades.
Todos los planos y documentos deberán presentarse con claridad suficiente para su
revisión, identificación de versiones y trazabilidad documental. No se aceptarán planos
esquemáticos ambiguos, documentos ilegibles o fichas técnicas genéricas que no
permitan verificar cumplimiento

Cuando la fiscalización formule observaciones razonables, el adjudicatario deberá
atenderlas y presentar la versión corregida dentro del plazo que se le indique, sin afectar
el plazo contractual global salvo causa debidamente justificada y aceptada por la
Administración.
Las dimensiones consignadas en planos de referencia deberán entenderse como base de
diseño; no obstante, el adjudicatario tendrá la obligación de verificar en campo todas las
medidas críticas antes de fabricar piezas metálicas, cortar membranas, prefabricar
anclajes o adquirir componentes irreversibles.
Cualquier elemento fabricado sin verificación previa que resulte incompatible con la
realidad del sitio deberá ser corregido, sustituido o rehecho por cuenta del contratista.
Cuando por razones técnicas debidamente fundamentadas se proponga una mejora
puntual de detalle respecto de la solución original, sin alterar la imagen general,
funcionalidad ni compatibilidad del conjunto, el adjudicatario podrá someterla a
consideración de la Administración.
La eventual aceptación de una mejora quedará sujeta a criterio exclusivo de la
Administración y la fiscalización, y no implicará reconocimiento automático de costos
adicionales ni ampliación de plazo.
3.1.4. Construcción de módulo A (Partida 1)
El adjudicatario deberá ejecutar un nuevo módulo de cobertura identificado como módulo
A, reproduciendo sustancialmente la configuración arquitectónica, proporciones
generales, lenguaje formal y criterio estructural del módulo de referencia existente,
conforme los planos suministrados por la Administración y el diseño complementario
aprobado para su ubicación definitiva.

El módulo A comprenderá, como mínimo, la construcción de fundaciones independientes,
pedestal de concreto, columna principal, estructura metálica secundaria y perimetral,
elementos radiales o de soporte, nodos, anclajes, tensores, herrajes, fijaciones,
membrana tensada, sistema de drenaje asociado, canalizaciones requeridas y todos los
accesorios necesarios para su funcionamiento integral. Ningún componente indispensable
para la estabilidad, rigidez, evacuación de aguas, seguridad de usuarios o correcta
terminación podrá excluirse por no indicarse expresamente en este pliego

ver Figura 3: Extracto planos constructivos del módulo A.
Fuente: Hemeca Arquitectura, 2021
La estructura metálica nueva deberá fabricarse utilizando perfiles, espesores y
configuraciones equivalentes a los definidos en los planos de referencia o superiores
técnicamente compatibles, respetando la intención estructural del módulo original. Las
piezas deberán entregarse rectas, libres de deformaciones, con cortes precisos,
perforaciones alineadas, uniones limpias y tolerancias adecuadas para un montaje seguro.
No se aceptarán elementos con corrosión previa, abolladuras severas, soldaduras
defectuosas, falta de escuadra o acabados deficientes.
Las uniones empernadas deberán ejecutarse con tornillería de capacidad adecuada,
arandelas y tuercas compatibles, debidamente ajustadas y protegidas contra aflojamiento
o corrosión según corresponda. Las uniones soldadas deberán ser continuas o
intermitentes según diseño, ejecutadas por personal competente, libres de porosidad,
grietas, socavaciones o discontinuidades evidentes. Toda soldadura expuesta deberá
limpiarse, prepararse y protegerse antes de la aplicación del sistema de pintura final.

La columna principal y los elementos de soporte deberán instalarse perfectamente
aplomados, nivelados y fijados sobre el pedestal correspondiente, garantizando
transferencia adecuada de cargas y estabilidad global. Durante el montaje, el contratista
deberá utilizar apuntalamientos temporales, maniobras seguras y secuencias controladas
que eviten torsiones, impactos, sobreesfuerzos o daños a piezas nuevas y existentes.
La membrana arquitectónica del módulo A deberá suministrarse e instalarse conforme la
geometría prevista, con patronaje, cortes, uniones, tensado y fijaciones compatibles con
el sistema existente del mercado. La superficie final deberá quedar uniformemente
tensionada, sin bolsas de agua, arrugas permanentes, flameo excesivo, fijaciones flojas ni
puntos de roce que comprometan su durabilidad. Todos los bordes, remates y encuentros
deberán ejecutarse con terminación limpia y profesional.
El adjudicatario será responsable de coordinar la ejecución del drenaje pluvial del módulo
A, incorporando pendientes, puntos de captación, conducción y descarga apropiados para
minimizar empozamientos y conducir las aguas de lluvia de forma segura hacia el sistema
que proponga o hacia la infraestructura existente compatible. La solución adoptada
deberá quedar incluida dentro del monto ofertado.
3.1.5. Construcción de módulo B (Partida 1)
El adjudicatario deberá ejecutar un nuevo módulo de cobertura identificado como módulo
B, reproduciendo sustancialmente la configuración arquitectónica, dimensiones
generales, criterios formales y solución estructural del módulo de referencia existente,
conforme los planos suministrados por la Administración y el diseño complementario
desarrollado para su emplazamiento definitivo. La intervención deberá guardar armonía
con los módulos actuales y con el nuevo módulo A, de manera que el conjunto final se
perciba como una ampliación integral y no como elementos añadidos sin coherencia.

El módulo B comprenderá todas las obras necesarias para su completa habilitación,
incluyendo fundaciones independientes, pedestal de concreto, columna principal,
estructura metálica primaria y secundaria, vigas perimetrales, nodos, anclajes, tensores,
herrajes, accesorios de fijación, membrana tensada, drenaje pluvial asociado,
canalizaciones eléctricas requeridas y demás componentes necesarios para su estabilidad,
operación y correcta terminación

ver Figura 4: Extracto planos constructivos del módulo B.
Fuente: Hemeca Arquitectura, 2021
La fabricación de elementos metálicos deberá ajustarse a las dimensiones y detalles
establecidos en los planos de referencia o en la ingeniería de detalle aprobada,
manteniendo equivalencia técnica con el sistema existente. Las piezas deberán prepararse
en taller con cortes limpios, perforaciones precisas, identificación adecuada cuando
resulte conveniente y control dimensional suficiente para asegurar un montaje eficiente
en sitio. No se admitirán improvisaciones que comprometan la apariencia final o el
comportamiento estructural del módulo.
Durante el montaje, el adjudicatario deberá ejecutar maniobras seguras y ordenadas,
utilizando equipo apropiado y personal capacitado. Toda operación de izaje, alineamiento,
soldadura en sitio, ajuste de pernos o tensado provisional deberá realizarse con las
medidas preventivas necesarias para proteger a trabajadores, comerciantes, visitantes e
infraestructura cercana. Cuando la naturaleza de la maniobra lo amerite, el contratista
deberá delimitar temporalmente el área de intervención y coordinar previamente con la fiscalización.

Las uniones metálicas, soldadas o empernadas, deberán presentar continuidad
estructural, ajuste correcto y acabado compatible con una obra expuesta al ambiente
marino. Todo punto intervenido en campo deberá limpiarse y prepararse antes de recibir
el sistema de protección superficial especificado. Las superficies no podrán presentar
rebabas cortantes, aristas peligrosas, perforaciones no utilizadas sin tratamiento, ni
defectos que aceleren la corrosión.
La membrana arquitectónica del módulo B deberá ser marca Serge Ferrari modelo 1002
S2, de iguales características a la utilizada en la estructura existente, salvo actualización
comercial del fabricante debidamente acreditada y aceptada por la Administración. Su
instalación deberá ejecutarse conforme las mejores prácticas del sistema, garantizando
correcta tensión superficial, continuidad estética con las cubiertas existentes, remates
limpios, fijaciones seguras y desempeño adecuado frente a viento, lluvia y exposición
solar.
El adjudicatario deberá incorporar para el módulo B una solución de evacuación pluvial
funcional y durable, compatible con la configuración del sitio y coordinada con las demás
obras del proyecto. No se aceptarán descargas que generen salpicaduras inconvenientes
sobre áreas comerciales, acumulación de agua en zonas peatonales o deterioro
prematuro de superficies existentes.
3.1.6. Fundaciones y reposición de losa (Partida 1)
El adjudicatario deberá ejecutar todas las obras de cimentación requeridas para los
nuevos módulos A y B, mediante fundaciones independientes equivalentes en concepto,
capacidad y desempeño a las utilizadas en los módulos de referencia, ajustadas cuando
resulte necesario a las condiciones reales del terreno y a la ubicación definitiva aprobada.
Las fundaciones deberán diseñarse y construirse para transmitir de forma segura las
cargas gravitacionales, acciones de viento, esfuerzos de tensado, cargas accidentales y
solicitaciones propias del uso previsto, sin comprometer la estabilidad de la
infraestructura existente ni generar asentamientos perjudiciales.

Previo al inicio de excavaciones, el contratista deberá realizar el trazado y replanteo de
precisión de cada pedestal, verificando interferencias superficiales y subterráneas, niveles
terminados, rutas de canalización existentes y cualquier condición que incida en la
ejecución. Toda excavación deberá efectuarse con los apuntalamientos, protecciones y medidas de seguridad necesarias, evitando socavar elementos cercanos o afectar zonas en operación del mercado.

Los pedestales y elementos de concreto deberán reproducir sustancialmente la solución
arquitectónica de referencia, contemplando como base pedestales visibles con acabado
adecuado para exposición exterior. Salvo indicación distinta derivada del diseño
complementario aprobado, se considerará como referencia dimensional el pedestal tipo
de 60 cm x 60 cm indicado en los planos suministrados por la Administración.
El concreto empleado deberá ser nuevo, homogéneo y apropiado para uso estructural
exterior. Su colocación deberá realizarse sobre excavaciones limpias, con formaleta
estable cuando corresponda, refuerzo correctamente dispuesto, recubrimientos mínimos
adecuados y anclajes posicionados con precisión. No se permitirá el vaciado sobre
excavaciones inundadas, contaminadas, con material suelto o sin verificación previa del
replanteo. El contratista deberá asegurar curado suficiente para alcanzar desempeño
durable en ambiente costero.
Las placas base, pernos de anclaje, insertos o sistemas equivalentes deberán instalarse
con alineamiento, nivelación y ubicación exacta respecto de los ejes del módulo
correspondiente. Cualquier desviación que comprometa verticalidad, montaje de
columnas o geometría final deberá ser corregida por cuenta del adjudicatario antes de
continuar con las siguientes etapas de obra.
Cuando para construir las fundaciones o canalizaciones sea necesario demoler, cortar o
intervenir la losa de concreto existente, el contratista deberá efectuar dichas labores de
forma controlada, delimitando el área, evitando daños innecesarios y retirando
escombros oportunamente. Finalizadas las instalaciones enterradas y fundaciones,
deberá reconstruirse la losa intervenida restituyendo continuidad estructural y funcional del piso.

La reposición de losa deberá ejecutarse con materiales y espesor compatibles con la
condición existente, garantizando superficie uniforme, adecuada capacidad de servicio,
pendientes funcionales y transición segura con las áreas contiguas. No se aceptarán
parchos irregulares, desniveles peligrosos, fisuras abiertas, bordes frágiles, diferencias
estéticas excesivas o acabados deficientes que desmerezcan la intervención.
3.1.7. Membrana tensada (Partida 1)
La cobertura de los nuevos módulos A y B deberá ejecutarse mediante membrana
arquitectónica tensada marca Serge Ferrari modelo 1002 S2 (O.S.A.), correspondiente al mismo sistema utilizado en la estructura existente del Mercado de Artesanías, con el fin de asegurar compatibilidad estética, uniformidad visual, comportamiento equivalente y continuidad técnica del conjunto.

Únicamente podrá aceptarse una actualización comercial oficial del fabricante que
sustituya dicho modelo, siempre que el adjudicatario demuestre documentalmente su
equivalencia o superioridad técnica y obtenga aprobación previa de la Administración.
La membrana suministrada deberá ser nueva, original de fábrica, libre de perforaciones,
deformaciones, envejecimiento prematuro, contaminación, decoloraciones severas o
defectos visibles. El adjudicatario deberá aportar fichas técnicas oficiales, documentación
de procedencia y recomendaciones de instalación y mantenimiento emitidas por el
fabricante o representante autorizado cuando así le sea requerido por la fiscalización.
El contratista será responsable del levantamiento dimensional definitivo, patronaje,
despiece, prefabricación, uniones, refuerzos, accesorios perimetrales, puntos de fijación
y demás componentes necesarios para la correcta instalación de cada cobertura. Toda
fabricación deberá considerar las dimensiones reales verificadas en campo, tolerancias de
la estructura metálica instalada, curvaturas previstas, puntos altos y bajos, esfuerzos de
tensado y requerimientos de drenaje pluvial.
Las uniones de paños, refuerzos y remates deberán ejecutarse mediante procedimientos
compatibles con el sistema de membrana suministrado, logrando continuidad resistente
y acabado limpio. No se aceptarán empalmes improvisados, perforaciones no previstas,
parches visibles sin justificación técnica, desalineamientos notorios, bordes
deshilachados, remates incompletos ni soluciones artesanales incompatibles con una
cubierta arquitectónica permanente.
La instalación deberá realizarse por personal con experiencia comprobable en sistemas
tensados o bajo supervisión técnica competente, utilizando herramientas y
procedimientos apropiados para evitar daños al material. Durante el montaje, la
membrana deberá protegerse contra cortes, abrasión, contaminación por soldadura,
chispas, productos químicos agresivos o maniobras que comprometan su integridad.

Una vez instalada, cada cubierta deberá presentar tensión uniforme y apariencia continua,
sin arrugas permanentes relevantes, bolsas de agua, flameo excesivo bajo condiciones
normales, puntos de roce con elementos metálicos, fijaciones flojas ni zonas con esfuerzo
visible incompatible con el comportamiento esperado del sistema. El adjudicatario deberá
efectuar los ajustes necesarios hasta obtener el desempeño requerido.
La geometría final de la membrana deberá favorecer la evacuación de aguas pluviales, minimizando empozamientos y conduciendo la escorrentía hacia los puntos de descarga definidos en el diseño complementario. Si posterior a eventos de lluvia ordinarios se evidencian acumulaciones persistentes atribuibles a mala instalación, o tensado
insuficiente, el contratista deberá corregir la condición.
Durante el plazo de garantía, cualquier falla atribuible a defectos de suministro,
fabricación, costuras, fijaciones, pérdida anormal de tensión, desprendimientos o
comportamiento deficiente no derivado de uso indebido o fuerza mayor deberá ser
atendida por el adjudicatario en un plazo razonable y sin costo adicional para la
Administración.
3.1.8. Sistema pluvial complementario (Partida 1)
El adjudicatario deberá diseñar, suministrar e instalar el sistema pluvial complementario
necesario para atender la escorrentía generada por los nuevos módulos A y B,
considerando la geometría final de las membranas, intensidades de lluvia propias de la
zona, puntos de descarga, operación peatonal del mercado, protección de locales
comerciales y compatibilidad con la infraestructura existente. La totalidad de estas obras
se entenderá incluida dentro del monto ofertado, sin reconocimiento posterior de costos adicionales por concepto de drenaje.
Se aportará como referencia el juego de planos de la estructura existente, con el objetivo de que el oferente y eventual adjudicatario advierta de materiales, calidades, dimensiones y recorridos de tubería, según se requiera.
La solución propuesta deberá captar y conducir de forma segura las aguas provenientes de las cubiertas, evitando descargas descontroladas sobre áreas de circulación, salpicaduras recurrentes sobre puestos de venta, erosión localizada, deterioro prematuro de superficies, filtraciones hacia instalaciones existentes o formación de charcos que afecten la experiencia de usuarios y comerciantes. El diseño deberá priorizar funcionalidad, facilidad de mantenimiento, durabilidad y adecuada integración estética con la estructura del mercado.

El sistema podrá componerse de canales, bajantes, colectores, tuberías superficiales o
enterradas, piezas especiales, sumideros, rejillas, accesorios de fijación y demás
elementos técnicamente necesarios, siempre que los materiales seleccionados sean aptos
para exposición exterior y ambiente marino. No se aceptarán componentes frágiles, de baja resistencia mecánica, susceptibles a corrosión acelerada o claramente inadecuados para una instalación permanente en espacio público.
Corresponderá al adjudicatario verificar en sitio las pendientes disponibles, niveles de
piso, puntos potenciales de conexión, rutas de conducción y eventuales interferencias con
estructuras, instalaciones o circulación peatonal. Cuando resulte viable, podrá integrarse

la descarga al sistema existente; en caso contrario, deberá proponerse una solución
autónoma igualmente funcional, previamente sometida a revisión de la fiscalización.
Las canalizaciones enterradas que requieran apertura de la losa existente deberán
coordinarse con las labores de fundación y reposición de piso, procurando minimizar
demoliciones y retrabajos. Toda tubería deberá instalarse con soportes, pendientes,
uniones y sellos adecuados para prevenir fugas, obstrucciones frecuentes o
desplazamientos por uso normal del entorno.
Una vez concluida la instalación, el contratista deberá comprobar el funcionamiento
hidráulico básico del sistema mediante pruebas razonables de descarga o verificación
operativa equivalente, demostrando que el agua es conducida hacia los puntos previstos sin reboses, estancamientos significativos ni retornos indeseados. Si se detectan deficiencias atribuibles al diseño o ejecución, el adjudicatario deberá efectuar las correcciones necesarias sin costo adicional para la Administración.
Durante el plazo de garantía, cualquier falla relacionada con fijaciones deficientes,
desconexión de accesorios, fugas en uniones, pendientes inadecuadas, obstrucciones
derivadas de mala ejecución o desempeño insuficiente frente a lluvias ordinarias deberá ser atendida oportunamente por el contratista, incluyendo ajustes, sustituciones o mejoras requeridas para restituir el funcionamiento esperado del sistema.

Instalaciones eléctricas complementarias (Partida 1)
El adjudicatario deberá ejecutar las instalaciones eléctricas complementarias requeridas
para dotar de servicio a los nuevos módulos A y B y a los elementos asociados
contemplados en la contratación, utilizando como punto de partida la infraestructura
eléctrica existente del mercado. El alcance comprende el diseño de detalle, canalización,
cableado alimentador y derivado, cajas, dispositivos, luminarias, protecciones, soportes,
accesorios, pruebas y toda labor necesaria para una instalación segura, funcional y
debidamente terminada.
Para efectos contractuales, la línea presupuestaria históricamente identificada como
“acometida” deberá entenderse como las obras de interconexión desde la infraestructura
existente hacia las nuevas áreas intervenidas, incluyendo canalizaciones, conductores, adecuaciones menores, accesorios y conexiones necesarias hasta el centro de distribución o puntos de derivación que resulten técnicamente procedentes. Corresponderá al adjudicatario verificar capacidades disponibles y plantear la solución compatible con el sistema existente, sin comprometer su operación segura.

Toda instalación deberá ejecutarse conforme buenas prácticas de ingeniería eléctrica,
normativa técnica aplicable y criterios de seguridad para espacios públicos expuestos a
humedad, ambiente salino y alto tránsito peatonal. Los materiales deberán ser nuevos y
apropiados para uso exterior cuando queden expuestos o instalados en zonas susceptibles
a humedad, polvo o manipulación por terceros.
Las canalizaciones podrán ejecutarse mediante tubería conduit, PVC de uso eléctrico o
sistema equivalente técnicamente adecuado según la ubicación y condición de exposición.
Deberán instalarse con soportes firmes, trayectorias ordenadas, radios de curvatura
apropiados, protección mecánica donde corresponda y sellos o accesorios necesarios para
evitar ingreso de agua o deterioro prematuro. No se aceptarán tendidos improvisados,
conductores expuestos sin protección, trayectorias desordenadas o soluciones que
afecten la estética del conjunto.
Los conductores deberán seleccionarse según la carga prevista, longitud de recorrido,
condiciones de instalación y capacidad de protección asociada. Todo cableado deberá
quedar debidamente identificado cuando resulte necesario, sin empalmes ocultos no
accesibles y con terminaciones firmes dentro de cajas o tableros. Las conexiones deberán
ejecutarse con accesorios adecuados y libres de puntos calientes, falsos contactos o
uniones precarias.
Las luminarias y accesorios eléctricos contemplados en la contratación deberán instalarse
en posiciones funcionales y coordinadas con la arquitectura del proyecto, procurando
iluminación suficiente, apariencia uniforme y protección frente a intemperie o vandalismo
según corresponda. Todo equipo visible deberá quedar firmemente sujeto, nivelado y con terminación limpia.

Toda instalación deberá ejecutarse conforme buenas prácticas de ingeniería eléctrica,
normativa técnica aplicable y criterios de seguridad para espacios públicos expuestos a
humedad, ambiente salino y alto tránsito peatonal. Los materiales deberán ser nuevos y
apropiados para uso exterior cuando queden expuestos o instalados en zonas susceptibles
a humedad, polvo o manipulación por terceros.
Las canalizaciones podrán ejecutarse mediante tubería conduit, PVC de uso eléctrico o
sistema equivalente técnicamente adecuado según la ubicación y condición de exposición.
Deberán instalarse con soportes firmes, trayectorias ordenadas, radios de curvatura
apropiados, protección mecánica donde corresponda y sellos o accesorios necesarios para
evitar ingreso de agua o deterioro prematuro. No se aceptarán tendidos improvisados,
conductores expuestos sin protección, trayectorias desordenadas o soluciones que
afecten la estética del conjunto.
Los conductores deberán seleccionarse según la carga prevista, longitud de recorrido,
condiciones de instalación y capacidad de protección asociada. Todo cableado deberá
quedar debidamente identificado cuando resulte necesario, sin empalmes ocultos no
accesibles y con terminaciones firmes dentro de cajas o tableros. Las conexiones deberán
ejecutarse con accesorios adecuados y libres de puntos calientes, falsos contactos o
uniones precarias.
Las luminarias y accesorios eléctricos contemplados en la contratación deberán instalarse
en posiciones funcionales y coordinadas con la arquitectura del proyecto, procurando
iluminación suficiente, apariencia uniforme y protección frente a intemperie o vandalismo
según corresponda. Todo equipo visible deberá quedar firmemente sujeto, nivelado y con
terminación limpia.

En elementos metálicos nuevos, toda soldadura, corte, perforación, zona afectada por
calor o superficie manipulada en montaje deberá limpiarse y prepararse antes de recibir
el sistema final de protección. No se aceptará dejar acero desnudo, puntos de corrosión
activa, escoria adherida o superficies contaminadas bajo la pintura terminada.

La aplicación deberá ejecutarse de forma uniforme, continua y con acabado profesional.
Las superficies finales no deberán presentar descuelgues excesivos, zonas
transparentadas, diferencias marcadas de tono, ampollamientos, mala adherencia,
contaminación visible, cobertura incompleta en aristas y rincones, ni acumulaciones
impropias de material. Toda área deficiente deberá ser reparada hasta alcanzar
aceptación técnica.
Los trabajos de pintura deberán planificarse considerando operación parcial del mercado,
condiciones climáticas y protección de terceros. No se permitirá aplicar recubrimientos
bajo lluvia, sobre superficies mojadas, ni en condiciones que comprometan el curado o la
calidad final. La fiscalización podrá ordenar suspensión temporal de la actividad cuando
las condiciones observadas no sean adecuadas.
Previo a la recepción de esta partida, la fiscalización verificará cobertura general,
uniformidad visual, adherencia aparente, tratamiento de zonas críticas, limpieza final y
ausencia de afectaciones colaterales. Durante el plazo de garantía, cualquier
desprendimiento prematuro, corrosión acelerada atribuible a mala preparación,
cobertura deficiente o aplicación inadecuada deberá ser corregido por el adjudicatario sin
costo adicional para la Administración.
3.1.11. Seguridad, operación del mercado y control ambiental (Partida 1)
El adjudicatario será el único responsable de la seguridad integral de la obra durante toda
la ejecución contractual y deberá adoptar, desde el inicio hasta la recepción final, todas
las medidas preventivas necesarias para proteger a sus trabajadores, comerciantes,
visitantes, funcionarios, fiscalizadores y terceros que transiten o permanezcan en las
inmediaciones del proyecto. Esta obligación incluye la prevención de accidentes, control
de accesos a zonas de trabajo, manejo seguro de materiales, estabilidad temporal de
elementos en montaje y respuesta oportuna ante incidentes.

Previo al inicio de labores, el contratista deberá presentar un plan básico de seguridad
ocupacional y gestión de riesgos acorde con la naturaleza de las actividades a desarrollar,
contemplando al menos trabajos en altura, maniobras de izaje, soldadura y corte,
excavaciones, uso de herramientas eléctricas, trabajos cercanos al público, circulación de
materiales y eventual interacción con instalaciones energizadas. Dicho plan deberá
actualizarse cuando cambien sustancialmente las condiciones de obra.
Las áreas intervenidas deberán mantenerse debidamente delimitadas mediante barreras
físicas, cinta de seguridad, cerramientos temporales u otros dispositivos visibles y eficaces.
Asimismo, se deberá colocar señalización preventiva suficiente para advertir sobre rutas
restringidas, trabajos en proceso, riesgo por caída de objetos, superficies irregulares,

excavaciones abiertas, uso de equipo y cualquier otra condición relevante. La señalización
deberá conservarse legible y en buen estado durante toda la intervención.
Cuando se ejecuten maniobras de montaje, izaje, soldadura, cortes o actividades con
riesgo elevado, el adjudicatario deberá restringir temporalmente el acceso de terceros al
área afectada y asignar personal de apoyo cuando resulte necesario para control de paso
y vigilancia. Ninguna maniobra crítica podrá realizarse de forma improvisada o sin
condiciones mínimas de seguridad operacional.
Debido a que el Mercado de Artesanías continuará operando parcialmente, el contratista
deberá programar sus labores procurando minimizar afectaciones al funcionamiento
comercial y turístico del sitio. Para ello deberá coordinar oportunamente con la
Administración y la fiscalización actividades de alto impacto, cierres temporales,
restricciones de paso, ingreso de materiales voluminosos, trabajos ruidosos o
intervenciones que coincidan con eventos especiales, alta visitación o arribo de cruceros.
En materia ambiental y de orden, el adjudicatario deberá mantener las áreas de trabajo
limpias, controlar la dispersión de polvo, retirar residuos con la frecuencia necesaria,
almacenar materiales de forma segura y evitar vertidos, manchas o contaminación del
espacio público. Los residuos metálicos, escombros, envases, sobrantes de pintura,
empaques y demás desechos deberán gestionarse conforme la normativa aplicable y
retirarse fuera del sitio por medios autorizados.
No se permitirá la obstrucción innecesaria de rutas peatonales, la ocupación desordenada
de áreas comunes ni el abandono de herramientas o materiales fuera de las zonas
autorizadas. Al finalizar cada jornada, el contratista deberá dejar el frente de trabajo en
condiciones razonables de seguridad, limpieza y transitabilidad. El incumplimiento de
medidas básicas de seguridad, orden o protección a terceros facultará a la Administración
para exigir correcciones inmediatas, suspender actividades específicas de riesgo o requerir
la sustitución de prácticas inseguras, sin perjuicio de las responsabilidades contractuales
y legales que correspondan al adjudicatario.

3.1.12. Control de calidad, pruebas y tolerancias (Partida 1)
El adjudicatario deberá implementar y mantener durante toda la ejecución contractual un
sistema efectivo de control de calidad orientado a garantizar que los materiales
suministrados, procesos constructivos, acabados y obras terminadas cumplan con lo
establecido en el presente pliego, en los planos de referencia, en el diseño
complementario aprobado y en las buenas prácticas aplicables a este tipo de
infraestructura. La existencia de fiscalización externa no sustituye ni reduce la
responsabilidad primaria del contratista sobre la calidad de sus trabajos.

Previo a la incorporación de materiales principales a la obra, el contratista deberá poner
a disposición de la fiscalización la información técnica necesaria para verificar su
idoneidad, incluyendo cuando corresponda fichas técnicas, catálogos, certificados de
origen, recomendaciones de instalación, garantías comerciales o evidencia equivalente.
La fiscalización podrá rechazar materiales manifiestamente incompatibles, deteriorados,
usados, incompletos o de calidad inferior a la exigida.
Durante la fabricación y montaje de elementos metálicos, el adjudicatario deberá efectuar
controles internos razonables sobre dimensiones, escuadra, alineamiento, perforaciones,
calidad aparente de soldaduras, ajuste de uniones empernadas, verticalidad de columnas,
nivelación de apoyos y correcta ubicación de piezas. Toda desviación detectada deberá
corregirse antes de avanzar a etapas posteriores que oculten o agraven el defecto.
Las tolerancias de ejecución deberán corresponder a estándares normales de buena
práctica para estructuras metálicas y obras civiles de esta naturaleza. En términos
generales, se exigirá que los elementos visibles presenten aplome, nivel, continuidad
geométrica y uniformidad compatibles con una obra profesionalmente ejecutada. No se
aceptarán desviaciones notorias, desalineamientos perceptibles, diferencias injustificadas
entre módulos, encuentros defectuosos ni irregularidades que afecten desempeño,
estética o durabilidad.
En relación con la membrana tensada, el contratista deberá verificar patronaje,
orientación, estado del material previo al montaje, correcta colocación de accesorios,
uniformidad del tensado y comportamiento general posterior a la instalación. La
fiscalización podrá requerir ajustes de tensión, corrección de remates o subsanación de
defectos visibles cuando el resultado no alcance el estándar esperado

Respecto al sistema pluvial y eléctrico, deberán realizarse pruebas operativas básicas que
demuestren funcionamiento satisfactorio. En el caso del drenaje, se verificará la
conducción adecuada del agua hacia los puntos previstos sin reboses indebidos. En
instalaciones eléctricas, se verificará energización controlada, funcionamiento de
luminarias y condiciones generales de seguridad aparente de la instalación.
La Administración, por medio de la fiscalización, podrá realizar inspecciones en taller o en
sitio, solicitar evidencias fotográficas del proceso, requerir correcciones, ordenar la
sustitución de materiales defectuosos o disponer la repetición de trabajos mal ejecutados.
Tales acciones forman parte del control normal del contrato y no generarán
reconocimiento adicional de plazo o costo cuando deriven de incumplimientos del
adjudicatario.

Los planos conforme construido deberán reflejar con fidelidad razonable la ubicación final
de fundaciones visibles, módulos instalados, rutas principales de canalización eléctrica,
componentes relevantes del sistema pluvial y cualquier ajuste significativo introducido
durante la ejecución. No se aceptarán documentos genéricos que simplemente
reproduzcan planos base sin incorporar las condiciones reales de la obra terminada.
La garantía mínima contractual será de doce meses contados a partir de la recepción
satisfactoria de la obra, sin perjuicio de garantías mayores ofrecidas por el contratista o
fabricantes. Durante dicho plazo, el adjudicatario responderá por defectos atribuibles a mala calidad de materiales, fabricación deficiente, errores constructivos, corrosión
prematura derivada de preparación o pintura inadecuada, fallas en fijaciones, problemas
de tensado de membranas, deficiencias del sistema pluvial, fallas de instalaciones
eléctricas suministradas y cualquier otra condición imputable a su gestión.
Cuando la Administración detecte una falla cubierta por garantía, notificará al contratista
para su atención dentro de un plazo razonable según la naturaleza del problema. El
adjudicatario deberá inspeccionar, corregir, sustituir o reparar lo necesario sin costo
adicional para la Administración, incluyendo mano de obra, materiales, equipos, accesos
y acabados asociados. Si la urgencia del caso lo amerita o existe riesgo para usuarios e
infraestructura, la Administración podrá requerir atención prioritaria.
La recepción satisfactoria de la obra no extingue la responsabilidad del contratista
respecto de defectos ocultos, vicios constructivos o incumplimientos detectados dentro
del período de garantía o dentro de los plazos legales aplicables según la normativa
vigente. Con la emisión del acta de recepción final y una vez cumplidos los requisitos
contractuales correspondientes, la Administración continuará con los trámites de cierre
que resulten procedentes conforme el régimen de contratación aplicable.
3.1.14. Gastos Reembolsables
Es una suma (si procede) para la ejecución de cualquier parte de trabajos no previstos, por
medio del suministro de equipos, materiales, prestación de servicios o mano de obra. Se
usará, total o parcialmente, solamente según las instrucciones de la JPT, relacionada los
servicios descritos en el 3.1.1.
Se establece como monto de administración y utilidad un 10% para la compra de
materiales. En el caso de subcontratos, se establece un monto del 5%. La mano de obra
regirá según las tarifas vigentes de salarios mínimos del Ministerio de Trabajo.

Podrán ser ordenados y cancelados con cargo en este renglón, aquellos trabajos de
contingencia no contemplados en el contrato, que no se especifiquen en las actividades a
realizar en el contrato, y que se ajusten a la normativa vigente y a las directrices en vigor,
emanadas por el Contratante a través del Supervisor con respecto a este renglón de pago.
Aunque la sustitución de unidades no es parte del alcance de la presente contratación, el
eventual adjudicatario deberá brindar la cotización de las unidades que se determine
convenga sustituir. Se aclara que el INCOP no está obligado a considerar la adquisición de
nuevos componentes como un mantenimiento correctivo, y dependiendo del monto
cotizado, será la prerrogativa de la Administración que este tipo de adquisición se lleve a cabo mediante un procedimiento por aparte, o en su defecto utilizar recursos disponibles
en la partida de gastos reembolsables, o incluso recurrir a la vía de ampliación contractual
unilateral al amparo del Art. 184 del RLGCP, todo según los intereses del INCOP. Las
propuestas de precio para trabajos a ser ejecutados con cargo a Gastos Reembolsables se
harán de acuerdo con las provisiones siguientes:
3.1.14.1. Mano de obra
a. Por cada obrero y capataz empleado en operaciones específicas, el Contratista
recibirá el pago correspondiente del salario, por todo el tiempo que dichos
obreros y capataces estén efectivamente ocupados en tal trabajo y requieren ser
pagados específicamente para ese propósito. Las tarifas acordadas no serán
superiores a las tarifas que se paguen por trabajos dentro de la obra.
b. El Contratista también recibirá una compensación adicional equivalente al 10%
de los salarios y costos de nómina estipulados en el punto anterior.
3.1.14.2. Materiales.
Por los materiales entregados y aceptados en el trabajo, el Contratista recibirá el costo
efectivo de dichos materiales, incluyendo los gastos de transporte y excluyendo el
alquiler de maquinaria según lo expuesto más adelante, a cuyo costo se añadirá un 10%.
3.1.14.3. Equipo.
Por cualquier maquinaria o equipo especial (excepto herramientas pequeñas), cuyo uso
haya sido autorizado, se pagarán al Contratista las tarifas de alquiler, gastos generales y
ganancia que se hubiesen acordado por escrito antes de comenzar tal trabajo.
Se efectuará el pago por el número real de horas que el equipo esté en operación en el
trabajo, incluyendo costo de combustible. Los gastos de transporte de equipo, hasta y
desde el lugar del trabajo, le serán pagados al Contratante sujetos a que: a. El equipo sea obtenido del lugar más cercano aprobado,
b. Los gastos por la devolución no sean mayores que los de la recepción,
c. Las tarifas de acarreo no excedan las tarifas de transportistas autorizados, y
d. Que tales gastos estén restringidos a las unidades de equipo que no se
encuentren ya disponibles en o cerca del proyecto.
Cuando el equipo haya sido pedido para que permanezca en el sitio de la obra en calidad
de espera, se pagarán los costos fijos autorizados y de operador por la espera durante
las horas normales de trabajo, sin exceder 8 horas en un período de 24 horas y siempre
y cuando no se logre trabajar las 4 horas mínimas.

3.1.14.4. Misceláneos.
No se hará ningún pago adicional por supervisión, uso de herramientas pequeñas u
otros gastos para los cuales no se hubiese provisto una asignación específica.
3.1.14.5. Subcontratación.
Como compensación de gastos administrativos relacionados con trabajos
subcontratados aprobados, el Contratista recibirá un 5% del costo total de dichos
trabajos, calculado como se establece anteriormente.
3.1.14.6. Registros.
Cuando se ordene un trabajo con base en Gastos Reembolsables, el Contratista y el
Contratante a través del Supervisor deberán comparar sus registros al final de cada día.
Se harán copias de dichos registros en formularios adecuados proporcionados por el
Contratante, y serán firmadas por ambos, el Contratante y el representante del
Contratista, guardando cada parte su copia.
3.1.14.7. Informes.
No se hará ningún pago por concepto de trabajos realizados mientras los registros
firmados, exigidos, no hayan sido preparados y se entreguen las facturas
correspondientes. Los informes deberán ser acompañados y justificados por facturas de
todos los materiales usados y los costos de acarreo.
3.1.14.8. Pago.
El pago por trabajo autorizado realizado será incluido en los pagos regulares. Las
cantidades para pagar se basarán en los registros diarios autorizados del trabajo
realizado y en los informes del Contratista sobre costos, según se requiere en los puntos
(3.1.16.6) y (3.1.16.7) arriba mencionados.
El pago adicional, basado en el porcentaje establecido en los puntos (3.1.16.1) y
(3.1.16.2), constituirá la compensación total por todas las partidas de gastos no
indicados específicamente. Las obras financiadas y ordenadas, bajo este ítem no son
objeto de reajustes.

Todos los materiales y equipos adquiridos con cargo al presente renglón de pago deben
cumplir con los requisitos de calidad establecidos por el Contratante y están sujetos a la
aplicación de cualquier otra metodología de pago cuando proceda.
Este tipo de trabajo se realizaría de surgir alguna eventualidad, y se cotizará al contratista
según lo indicado anteriormente, el pago se realizará contra trabajo realizado y se
descontará del monto disponible

2. Condiciones Generales
2.1. Términos de pago
Los trabajos contratados se pagarán posterior a los servicios ejecutados y recibidos a
satisfacción por la JPT. De acuerdo con la legislación vigente, el Contratante deducirá una
suma equivalente al 2% de cada pago al Contratista, para efectos del Impuesto sobre la Renta.

Se realizará el pago con la modalidad de mes vencido, esto considerando los servicios suministrados y con plazo de 30 días de crédito, se tendrá que enviar la factura al correo proveeduria@incop.go.cr , se debe aportar certificación bancaria con el número de cuenta IBAN, previamente de realizar la emisión de contrato. Ademas se debe incluir en el módulo de gestión de pago del sistema SICOP la factura que se va a cancelar producto de esta contratación, si no se incluye en SICOP la factura no se realizar el trámite de cancelación. Se recuerda que si la empresa o persona física esta morosa con la CCSS, FODESAF y Tributación Directa, no se podrá realiza la gestión de pago hasta que el estén solucione su condición de moroso ante esas instituciones, lo anterior, porque es una obligación de ley estar al día en dichas organizaciones.

2.2. Plazo de la vigencia de la oferta y plazo de adjudicación
Las ofertas deben indicar claramente su plazo de vigencia, debe ser de 60 días naturales. El
plazo de adjudicación será de 10 días hábiles.
2.3. Lugar y fecha de inicio y conclusión de la entrega de los bienes o servicios
Una vez emitida la orden de compra, el INCOP dispondrá de un plazo de 10 días hábiles para
emitir la Orden de Inicio. Se requiere un plazo de entrega de 90 días naturales, previamente
coordinada de conformidad con el cronograma de trabajo aprobado (apartado 6). Esta
planificación permitirá una adecuada coordinación y ejecución de los trabajos.
Las labores del servicio deberán realizarse con una frecuencia semestral en un plazo de dos
semanas en las oficinas de Plaza del Pacífico, Puntarenas, considerando un horario de trabajo
de lunes a viernes entre 8:00 am y 4:00 pm. Cualquier labor fuera de ese rango horario, en
fines de semana o en horarios especiales, requerirá autorización previa y expresa.
2.4. Adjudicación Parcial
La JPT se reserva el derecho de adjudicar parcialmente el presente concurso de acuerdo con
los alcances presupuestarios disponibles, en concordancia con el costo de la oferta que mejor
se ajuste a sus intereses. En caso de que las ofertas económicas no satisfagan las expectativas
presupuestarias disponibles, el INCOP se reserva el derecho de declarar desierto el concurso
o adjudicar parcialmente según actividades detalladas en la lista de cantidades. Esta decisión
no obliga al INCOP a retribuir el monto de los gastos en que incurrieron los oferentes al
participar en el presente concurso.

2.5. Resolución de controversias cuando así proceda. (Artículo 294 del RLGCP)
Si durante la ejecución de un contrato surgen controversias, éstas serán resueltas con base en
las previsiones de la Ley General de Contratación Pública, lo dispuesto en su Reglamento y con
las condiciones reguladas en el pliego de condiciones y adoptadas en el respectivo contrato.
Las controversias que serán sometidas a un comité de expertos serán aquellas que no fueron
susceptibles de solución por medio de una negociación directa. Las partes someterán sus
desacuerdos al comité de expertos, luego de agotar la negociación directa para lo cual tendrá
un plazo de cinco días hábiles. Las personas miembros del comité de expertos serán
seleccionadas de conformidad con los reglamentos del Centro de Resolución de Conflictos del
Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica, mediante una conciliación o
arbitraje de derecho de acuerdo con la Ley N° 7727.
2.6. Requisitos de admisibilidad (Artículo 97 del RLGCP)
2.6.1. Formalidades y documentos solicitados en el cartel:
a. Como mínimo se deberán presentar 5 constancias de experiencia en trabajos similares al
objeto contractual. Para la verificación de lo anterior, cada constancia deberá contar con
la respectiva firma del representante legal, números de teléfono, persona de contacto en
el cual indique que el trabajo realizado cumplió a satisfacción con las especificaciones
técnicas solicitadas, así mismo deberá detallar la fecha de inicio y conclusión del contrato.
b. En caso de ofertas bajo la modalidad de consorcio, únicamente se considerará la
experiencia de las empresas involucradas, no así del o de los profesionales colaboradores.
c. En el caso de empresas (personas jurídicas), únicamente se evaluará la experiencia de la
empresa, no así del o de los profesionales colaboradores de la empresa.
d. Fichas técnicas y documentación de respaldo (ver apartado 3.1.1.7)
e. Si es una empresa jurídica, debe entregar la Personería vigente.
f. Declaraciones juradas
i. De que no cuenta con ninguna prohibición para contratar con el INCOP.
ii. De que tiene actualizada la declaración de SICOP: Distribución Acciones, Capital de
la empresa y que no tiene limitaciones.
iii. Que el acuerdo consorcial en aquellos casos en que la oferta lo contenga.
iv. Que el oferente se encuentra al día CCSS, FODESAF y Ministerio de Hacienda.

2.7. Plazo de la contratación
La vigencia del presente contrato será de un año. La calidad del trabajo deberá garantizarse
por un plazo mínimo de doce meses a partir de recibido conforme, conforme a la normativa
nacional, asegurando la durabilidad y efectividad de las obras.