CONTRATACIÓN DE OBRAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE FACHADA, SENDEROS ACCESIBLES, LOSA DE CONCRETO Y CERRAMIENTO PERIMETRAL DE LA FINCA MUNICIPAL.

El oferente deberá cumplir con los siguientes requisitos de admisibilidad:

3.1.1 PATENTE O LICENCIA MUNICIPAL

El oferente en forma individual así como todos los miembros que conformen un consorcio al igual que los sub contratitas de éste, deberán contar y presentar junto con la oferta, copia de la Licencia Municipal bajo su nombre y número de cédula, esto con base a lo estipulado en el artículo 79 del Código Municipal y del artículo 7 del Reglamento para adquisición de bienes y servicios en la Municipalidad de Pérez Zeledón, así como el artículo 40 de la Ley General de Contratación Pública y el artículo 90 de su reglamento. Cabe indicar que la patente municipal deberá ser acorde o similar al objeto contractual en concurso.
Por otra parte, según establece el artículo 40 de la Ley número 8821 Ley de Regulación de Licencias y Patentes de Pérez Zeledón; se indica que para ejercer cualquier actividad lucrativa o productiva el interesado deberá contar con la licencia respectiva y paralelamente cancelar el impuesto de patentes.
Conforme a lo antes citado, debemos tener claro la diferencia que existe entre el concepto de Licencia Municipal que es el derecho de ejercer una actividad lucrativa o productiva otorgado por la Municipalidad y el concepto de Patente Municipal que es el impuesto que se cobra a partir de la tenencia de la Licencia. En esta línea el artículo 64 de la Ley 8821 define las actividades exentas al impuesto donde se extrae textualmente lo siguiente:

ARTÍCULO 64.- Actividades exentas del pago del impuesto
Están exentas del pago del impuesto de patentes de la Municipalidad de Pérez Zeledón, total o parcialmente en la proporción que aquí se indica, las siguientes actividades productivas u organizacionales del cantón:
(…)
c) En cuanto a las actividades de los profesionales liberales estarán exentas. (…)

Como se puede extraer del texto anterior, la Ley 8821 exonera del impuesto de patente a los servicios profesionales que ejerzan de forma liberal, sin embargo en la norma que nos rige, no se exime de la tenencia de la licencia para ejercer la actividad descrita por lo que es criterio de esta dependencia municipal que los profesionales que realicen su profesión de manera liberal eventualmente podrán exonerarse del impuesto de patentes y no así de la obtención de la licencia respectiva.

3.1.2 PÓLIZA DE RIESGOS DE TRABAJO

El oferente debe presentar una certificación emitida por la entidad aseguradora correspondiente, en la que se haga constar que cuenta con un seguro de riesgos del trabajo vigente y que dicho seguro cubre y ampara la actividad adjudicada.

3.1.3 PROFESIONAL INCORPORADO AL CFIA

Como requisito de admisibilidad el contratista deberá indicar el profesional responsable de la dirección técnica de la obra, mismo que deberá estar inscrito ante el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos. Deberá tener no menos de 5 años de experiencia comprobada mediante certificación del CFIA. Se deberá presentar certificación de que es miembro activo del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos y declaración jurada indicando que no se encuentra sancionado o suspendido por dicho Colegio.

3.1.4 EMPRESA INCORPORADA AL CFIA

Como requisito de admisibilidad la empresa participante deberá estar debidamente inscrita o incorporada al Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA), razón por la cual se deberá presentar una certificación que así lo acredite, caso contrario su oferta será excluida del proceso de evaluación y con ello de una posible contratación. Lo anterior basados en la resolución R-DCA-264-2011 emitida por la Contraloría General de la República y lo que señala el artículo 52 de la Ley Orgánica del Colegio Federado de Ingeniero y Arquitectos de Costa Rica.

3.1.5 EXPERIENCIA DEL MAESTRO DE OBRAS

Como requisito de admisibilidad la empresa participante deberá aportar un maestro de obras acreditado para lo cual deberá presentar el título de maestro de obras u operario de la construcción que así lo acredite, caso contrario su oferta será excluida del proceso de evaluación y con ello de una posible contratación.

4.1 OBJETO

El objeto del presente proceso de contratación es la de contratar los servicios para la construcción de la fachada, senderos accesibles, losa de concreto y cerramiento perimetral de la Finca Municipal.

4.5.1 PARTIDA #1, LÍNEA #1 CONSTRUCCIÓN DE FACHADA PRINCIPAL DE ACCESO A LA FINCA MUNICIPAL:

(ver imagen en pliego de condiciones)

*Imagen Diseño arquitectónico Cerramiento Frontal, acotada, sin escala.
Este trabajo consistente en la demolición de todos los elementos ubicados en la sección mostrada en la figura supra citada y la construcción de los elementos y estructuras visualizadas en la imagen las cuales son descritas de izquierda a derecha a continuación:

a) Pared de mampostería en bloques de concreto de 12x20x40 de 3 m de altura por 1.6 m de longitud con una placa corrida según detalle pared adjunto.

(ver imagen en pliego de condiciones)

 

b) Construcción de tres columnas de 0.30 x 0.30 m con sus placas aisladas de acuerdo las alturas mostradas en la imagen del diseño arquitectónico y con el siguiente detalle:

(ver imagen en pliego de condiciones)

c) Un portón de acceso peatonal y un portón de acceso vehicular con sistema de apertura y cierre electromecánico con un motor de cremallera con las dimensiones citadas en el diseño arquitectónico y como se detalla de la siguiente manera:

•Portón en marco de tubo de 3x3 calibre 1.5 galvanizados, en su parte inferior doble tubo con el fin de colocar el tren de ruedas acanaladas. Tubos centrales de 2x2 calibre 1.50 galvanizados, cada paño en tubo rectangular de 1x2 calibre 1.5 cada 8 cm verticales.
•Portón con ruedas niveladoras de nylon como guía superior, angular inferior proporcionado por la empresa, colocado en concreto por medio de placas metálicas cada metro, ancladas al concreto por medio de pernos.
•Dos columnas en tubo 4x4 calibre 1.50 galvanizados, ancladas en concreto como soporte del portón.
•El motor deberá ser similar o superior a Centurión D10 Smart Turbo, con sensores infrarrojos, lámpara de aviso, botonera, dos controles remoto y base de anclaje.

Características deseables del motor:

•  Velocidad de turbo para mayor seguridad y conveniencia.
• Batería de reserva: en caso de falta de electricidad el mecanismo continúa operando hasta 12 ciclos (apertura- cierre)
• Control de velocidad inteligente.
• Alta capacidad de ciclo de trabajo.
• Múltiples funciones de operación, incluidos los modos de alarma de detección de intrusos (una primicia mundial).
• Configuración del sistema excepcionalmente fácil a través de la interfaz de usuario LCD.
• Receptor multicanal de salto de código CENTURION a bordo con adición y eliminación selectivas.
• 1 Lámpara de aviso
• 1 Juegos de Sensores Infrarrojos de seguridad
• 9 mts de Cremallera
• 1 Angular para colocar la cremallera en el portón
• Dos Controles remoto por cada motor. Dispositivo wifi, el cual le permite hasta 20 usuarios por medio del teléfono
• Pedestal a construir: con especificaciones del motor

d) Se deberá instalar en una de las columnas una base para medidor de 200 amperios empotrado.

e) Pared de 6,7 m de longitud por tres metros de alto según de diseño arquitectónico y detalles adjuntos, con rotulación y arte como se muestra en el diseño en relieve y banca en concreto colado, techado en estructura metálica con cubierta esmaltada #26, bajante en 4”, precinta de 0.40m en densglass, cielo en WPC para exteriores e iluminación según las siguientes imágenes:

(ver imagen en pliego de condiciones)

f)Estructura de Rotulación en Aluminio Compuesto según diseño arquitectónico y rotulación corpórea que incluya el Escudo del Canton y la Leyenda “FINCA MUNICIPAL”.

Suministro e instalación de rótulo corpóreo con las letras iluminadas (sobre los portones).

• Cuerpo con Respaldo en pvc de 10mm
• Cuerpo en Aluminio #24
• Acabado en Pintura Automotriz Poliuretano en horno.
• Tapas Acrílicas en Acrílico Lechoso cortado en CNC
• Chapeta de 1”
• Cielo en WPC para exteriores.
• Las letras deben decir: FINCA MUNICIPAL, en mayúscula todas
• Color de las letras: Blancas
• El escudo Municipal actual debe hacerse en este mismo diseño (corpóreo)
• Cantidad de rótulos y escudo: 1
• El color una vez adjudicado se debe enviar muestras del color para ser aprobado por la administración de La Finca Municipal.
• Las letras y el escudo deben cubrir un espacio de 6.7 x 0.75m
• o Las letras deberán ser iluminadas por dentro

Rotulación 2 Area de pared derecha en diseño iluminado.

Estructura de Rotulación en Aluminio Compuesto según diseño arquitectónico y rotulación corpórea que incluya la Leyenda Yo (Símbolo Corazón) la Finca y el arte mostrado en el diseño de hojas.

• Suministro e instalación de rótulo corpóreo.
• Cuerpo con Respaldo en PVC de 7 mm
• Cuerpo en Aluminio #24
• Acabado en pintura automotriz poliuretano en horno.
• Tapas acrílicas en acrílico lechoso cortado en CNC
• Chapeta de 1”
• Cielo en WPC para exteriores.
• Las letras deben decir: Yo (Símbolo Corazón) la Finca, en mayúscula todas
• Color de las letras: Blancas
• El escudo Municipal actual debe hacerse en este mismo diseño (corpóreo)
• Cantidad de rótulos y escudo: 1
• Una vez adjudicado se debe enviar muestras del color para ser aprobado por la administración de La Finca Municipal.
• Las letras y el escudo deben cubrir un espacio de 2.5 m x 2.5 m
• El diseño deberá ser iluminado por dentro

 

Rotulación 3 Area de pared izquierda en diseño.

• Logo Municipal (pintado)

(ver imagen en pliego de condiciones)

• Rotulación que incluya las leyendas (pintadas):
  -Aprende
  -Conserva
  -Disfruta
• Las letras en mayúscula todas
• Color de las letras: Negras
• Color del logo: Igual que el original

 

g) Estructura de Techo metálico a una sola agua tipo cercha con de 8.5 m x 3 m con precintas en densglass de 0.55 m. Ver detalle siguiente.

(ver imagen en pliego de condiciones)

 

h) Se debe instalar un dispositivo de protección contra sobretensiones (supresor de energía) directamente en la base o el entorno del medidor eléctrico para proteger la instalación de picos de voltaje.

 

4.5.2 PARTIDA #1, LÍNEA #2 CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO PARA ACCESIBILIDAD PEATONAL Y ACCESO VEHICULAR:

Se requiere la construcción de una losa de concreto de 324 metros cuadrados. Desde la entrada Principal de la Finca Municipal hasta 54 metros de la colindancia frontal y con un ancho de 6 metros.

a)Construcción de la base previa a la instalación de la losa

•Se deberá conformar la rasante sobre el terreno con una pendiente del 1% debidamente compactada y libre de suelo orgánico o de alta compresibilidad. Se deberá coordinar con la administración la altura de piso terminado de manera que se manejen transiciones suaves con los contornos.

•Se deberá instalar una base granular de al menos 25 cm de espesor debidamente compactada en capas menores a 20 cm. La compactación deberá cumplir con un Proctor modificado del 90% mínimo. Asimismo, el contratista podrá proponer el uso de otro material granular equivalente al lastre en calidad y efectividad, si éste presenta ventajas en cuanto a disponibilidad o localización.

•Deberá instalarse una barrera de vapor por debajo de la losa tipo membrana de al menos 0.3 mm de espesor. La misma deberá quedar termo fusionada y garantizar la impermeabilización. Se deberán tomar medidas para evitar que la membrana se dañe en el proceso de colocación cuando se realice mediante descarga directa.

 

b) Especificaciones de la losa

•La losa deberá tener un espesor mínimo de 10 cm y construirse con concreto de baja retracción, con una resistencia a la compresión a los 28 días de f'c = 210 kg/cm². La ejecución podrá realizarse en paños de dimensiones mínimas de 3,00 m × 3,00 m en ambas direcciones, según las condiciones de la obra.

•La losa deberá contar con una pendiente mínima del 1% en sentido longitudinal, transversal o a dos aguas partiendo del centro de la cancha. La administración deberá aprobar el diseño de pendientes propuesto por el oferente previo a la colocación.

•El acabado final será semilujado y deberá ajustarse mediante pulido en caso de exceso o aspereza. Se utilizarán alisadoras tipo helicóptero con platos y cuchillas.

•La planicidad de la losa no deberá presentar deformaciones superiores a 3 mm cuando se verifique con una regla de 3 metros.

•La superficie deberá tener un pendiente uniforme del 1% según lo aprobado en la base. No se permitirán variaciones en la pendiente superiores al 10% como tolerancia.

•El corte de la losa para juntas de contracción deberá realizarse como máximo 12 horas después del colado. La profundidad mínima será de ¼ del espesor de la losa y el distanciamiento entre cortes será de 24 a 36 veces el espesor, con relación largo/ancho ≤ 1.5 (ACI 360R-10).

•El sello de juntas deberá realizarse hasta 28 días después del colado y deberá utilizarse un sello semirrígido compatible con el revestimiento acrílico.

•Se utilizará concreto tipo premezclado, proveniente de una planta de fabricación y deberá de ser entregado en el sitio de la construcción.

•La superficie de la losa será lisa, tendrá una pendiente máxima del 1% desde el centro de la losa hacia costados opuestos (sentidos este-oeste).

•El concreto a utilizar en la losa deberá de tener una resistencia a la compresión de 210kg/cm2

4.5.3 PARTIDA #1, LÍNEA #3 INSTALACIÓN DE MALLA PARA CONCLUIR CERRAMIENTO PERIMETRAL:

a.Limpieza de lindero

Como trabajo inicial el Contratista deberá de realizar una limpieza de maleza ubicada en la zona a colocar la malla para cierre perimetral, esta zona se extiende desde el punto 16 hasta el punto 39, según plano de catastro. La franja de limpieza deberá de tener un ancho máximo de 1.50m, esto con la intención de no alterar en demasía el área de bosque donde se trabajará. La vegetación a eliminar es de tipo “charral” compuesta por: pasto, arbustos, árboles pequeños, bejucos, etc. No se permite el corte de árboles con un diámetro igual a 4” o superior. De igual forma deberá de remover cercas (postes, alambres, mallas, etc.) si lo hubiera y fueran propiedad de la municipalidad.

b. Huequeo
El Contratista deberá de realizar la actividad de huaqueo de forma tradicional “manual”, no se permitirá el ingreso de ningún tipo de maquinaria a la zona de trabajo. Los huecos se harán con el espaciamiento y dimensiones indicados en planos constructivos. Se permitirá variar dichos valores sólo si las condiciones naturales del entorno lo requieren; ya sea por motivo de aparición de rocas, árboles, raíces grandes de árboles y demás.

c. Colocación de tubos
El Contratista deberá colocar tubos para malla por una longitud de 336 metros desde los 13 al 19 del plano catastro SJ-676413-2001, se colocarán tubos redondos en sentido vertical y horizontal, unidos entre sí a través de soldadura en cordón continuo. Estos tubos serán en hierro galvanizado de 2”x1.8mm, cortados e instalados según las indicaciones de planos constructivos.

d. Colocación de tubos de refuerzo
Se deberán colocar tubos redondos en sentido vertical en el centro de cada paño de malla, unidos al tubo horizontal a través de soldadura en cordón continuo. Estos tubos serán en hierro galvanizado de 2”x1.8mm, cortados e instalados según las indicaciones de planos constructivos. Estos tubos reforzarán la sección central de los hilos de alambre.

e. Colocación de tubos pie de amigo
Se colocarán tubos redondos en sentido vertical, en el mismo eje de los tubos verticales de los paños de malla, se unirán entre sí a través de soldadura en cordón continuo. Estos tubos serán en hierro galvanizado de 2”x1.8mm, cortados e instalados según las indicaciones de planos constructivos. Estos tubos reforzarán las secciones de cada paño de malla. Con refuerzos cada cinco metros.

f. Instalación de malla ciclón
Una vez colocada y reforzada la estructura de tubos se procederá con la instalación de la malla #10. Esta deberá de ser instalada en los paños de 2.5 m de ancho por 2.5m de alto. En el proceso de instalación la malla se deberá de ir tensando moderadamente y de forma uniforme, para lograr una adecuada tención y así evitar deformaciones. La malla debe de ser instalada según las indicaciones de planos constructivos.

g. Aplicación de anticorrosivo
Una vez terminado el trabajo de soldadura el Contratista procederá a eliminar la escoria y limpiar las zonas de soldadura para proceder a aplicar anticorrosivo preferiblemente en color gris plata con acabado, de no ser se deberá de aplicar una capa adicional de pintura color gris plata para darle el acabado requerido, la varilla #2 que une la malla con la estructura de tubo recibirá el mismo tratamiento.

(ver imagen en pliego de condiciones)

 

h. Planta generadora de electricidad.

El Contratista deberá suministrar e instalar, por su cuenta y costo, una planta generadora de electricidad en el sitio de ejecución de los trabajos, con la capacidad suficiente para abastecer los equipos y herramientas requeridos durante el desarrollo de la obra. Lo anterior se debe a que el área donde se realizará la instalación de la malla no cuenta con servicio de energía eléctrica.

i. Agua potable para labores.

La Municipalidad dispone de un punto de abastecimiento de agua potable ubicado aproximadamente a 200 metros del área donde se instalará la malla. Será responsabilidad del Contratista proporcionar los recipientes, equipos y medios de transporte necesarios para trasladar el agua requerida hasta la zona de trabajo, así como garantizar su disponibilidad para la adecuada ejecución de las labores.

 

4.5.4 PARTIDA #1, LÍNEA #4 CONSTRUCCIÓN DE SENDEROS ACCESIBLES EN CUMPLIMIENTO DE LA LEY N.° 7600:

•El trabajo consiste en la construcción de 100 metros lineales de acera por 1.5 metros de ancho con un espesor de 10 centímetros, desde el final de la losa a construir a 54 metros de la colindancia frontal y hasta la cumplirse la longitud solicitada.
•El Contratista deberá remover y acarrear aproximadamente 20 m3 de material (tierra) para la nivelación del terreno donde se pretende construir la acera desde el fin de la losa a construir.
•El contratista será el responsable de la correcta disposición del escombro resultante, producto de estas labores.
•Durante la actividad de carga del escombro a la unidad que lo trasladará a su destino final, el Contratista deberá de acordonar el área de trabajo con cinta de seguridad o malla plástica de seguridad a fin de que si algún elemento que sea parte del escombro se desprende no golpee o lastime a las personas ni dañen las propiedades de terceros.
•La superficie del suelo donde se ubicaba la carpeta de concreto a sustituir, deberá de quedar completamente libre de todo escombro, basura o elemento que afecte o incida en la calidad del trabajo final.
•Para la construcción de la nueva acera el Contratista deberá utilizar un concreto con una resistencia fc`210 kg/cm2.

DOSIFICACIÓN CONCRETO 210kg/cm2

CEMENTO	ARENA	PIEDRA CUARTA
1	2	3

 

•El Contratista deberá de preparar el área donde se instalará la nueva carpeta de concreto para paso peatonal (acera) de la siguiente manera:

a)El Contratista deberá de realizar una excavación o movimiento superficial de tierra de 10cm a 15cm de profundidad aproximadamente, dichos niveles serán indicadas en el sitio por Ingeniería Municipal.

b)El Contratista deberá de instalar de manera uniforme una cama de material selecto sobre la superficie del suelo, el cual deberá de ser compactado con placa compactadora o similar

c)Antes de la instalación del material selecto el Contratista debe de asegurarse que el suelo esté libre de cualquier agente contaminante como: madera, plástico, metales, grasa, aceite, etc.

d)Este material selecto será piedra base de 1 ½” de primera calidad el cual deberá de conformar una cama de lastre compactado de 10cm de espesor, este material se compondrá de partículas duras y durables de tobas o lastres, no podrá contener sustancias vegetales, grumos o terrones de arcilla, y deberá de cumplir con un porcentaje de compactación de un 95% de la densidad máxima obtenida a través de la prueba Proctor Estándar.

e) Sobre el lastre compactado se chorreará una carpeta de concreto con una resistencia fc`210 kg/cm2 y cuyo espesor será de 10cm y en el interior de esta carpeta se debe de colocar una malla electro soldada #2. La superficie de esta carpeta será continua y uniforme.

f)Para la nueva carpeta concreto, el Contratista deberá de garantizar que la misma presente una gradiente del 2% (5cm en su parte superior) y que su escorrentía tenga orientación hacia la calle.

g) La superficie de la nueva carpeta tendrá un acabado de concreto expuesto en repello fino y presentará un patrón de sisas a lo largo y en sus bordes laterales.

h) La acera a construir estará compuesta por 2 secciones o franjas:
-Franja de Circulación: destinado a la circulación peatonal en general.
-Franja de superficie podotáctil: destinado a la colocación de losetas podotáctiles que sirven de guía y prevención para las personas con discapacidad visual.

i) Señalización de la superficie horizontal para guía:

-Dentro de la franja de circulación de la acera, se deberá integrar la franja de losetas guía para personas con discapacidad visual, la cual tendrá un ancho de 30 centímetros, con señalizaciones horizontales que indican el sentido de recorrido, orientando las acanaladuras en el sentido de circulación de la acera.

-Las losetas serán de mortero cementicio vibro prensadas, texturizadas y color integrado en tono amarillo. Su dimensión será de 300 mm x 300 mm (+/- 3mm), con un grosor (d) de 25,4mm, las cuales deben presentar barras en sobre relieve de sección piramidal truncada, sin aristas vivas de 25mm (+/-3mm) de largo (a), 5mm (+/- 1mm) de alto (e), y 30mm (+/- 4mm) de ancho (b), dejando un borde de 10mm y con una distancia de separación entre barras (c) de 40mm (+/- de 5mm), tal y como se muestra en la imagen.

-La franja podotáctil deberá ubicarse a una distancia de 60 cm del borde interno de la acera. Se deberán colocar en tramos rectos, sin embargo, en caso de que, por fuerza mayor, se deba realizar un cambio en la trayectoria se deben recortar las losetas en forma trapezoidal de manera que, unidas, vayan conformando una curva.

 

4.6 GENERALIDADES

4.6.1 CALIDAD DE LA OBRA

Toda la mano de obra deberá ser suficientemente calificada y el trabajo que ejecuta de primera calidad a juicio del ingeniero supervisor municipal. El ingeniero supervisor municipal podrá exigir al adjudicatario la destitución de cualquiera de sus empleados por juzgarlo incompetente, descuidado, insubordinado u objetante en cualquier aspecto que vaya contra el éxito de la obra y no se le empleará de nuevo en parte alguna de la obra.

4.6.2 FINALIZACIÓN E INSPECCIÓN FINAL

a)Cuando el Contratista haya terminado totalmente los trabajos, lo comunicará a Ingeniería de Obras Municipales, solicitando una inspección final.

b)En caso de que Ingeniería de Obras Municipales considere que la obra no ha sido total y adecuadamente terminada, emitirán una lista de los detalles o trabajos pendientes a corregir y el contratista deberá actuar de inmediato para terminarlos.

c)Si después de efectuada la inspección final, Ingeniería de Obras Municipales determina que la obra ha sido concluida en su totalidad, la misma emitirá un "certificado de aceptación final" y autorizará el pago de las facturas por obras realizadas que en ese momento no hayan sido tramitadas o pagadas.

4.6.3 OTRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Cualquier parte de la obra que no estuviera de acuerdo con las especificaciones, así como cualquier trabajo defectuoso por la calidad de los materiales, por descuido o por deficiencia de la mano de obra, a juicio de Ingeniería de Obras Municipales, deberá ser repuesto inmediatamente por el contratista.
El hecho de que la Ingeniería de Obras Municipales hubiese aprobado, verbalmente o por escrito, la calidad de los materiales y de los trabajos realizados, no releva al contratista de su obligación legal en el caso de que la obra resultase defectuosa posteriormente.

4.6.4 LIMPIEZA FINAL

El Contratista deberá dejar la obra en que ha trabajado completamente limpia, libre de escombros, materiales o desechos y en perfectas condiciones antes de entregarla.

4.6.5 REQUISITOS PARA ACEPTACIÓN FINAL

a)En todas las secciones de estas especificaciones y en todos los planos se indican las normas, guías, detalles y otros tendientes a un resultado final.
b)Este resultado es el perfecto funcionamiento de todos los sistemas incluidos en el contrato. Antes de la fecha de entrega todos deben ser aceptados por Ingeniería de Obras Municipales.
c)Cuando el Contratista haya aprobado y verificado la obra, solicitará a la inspección por escrito, que realice la inspección.

4.6.6 NORMAS APLICABLES

“A.C.I.” El instituto norteamericano del concreto. (American Concrete Institute)
“A.S.A” La Asociación Norteamericana de Normas. (American Standards Asociation)
“A.S.T.M.” La Sociedad Norteamericana para pruebas de Materiales (American Society for Testing Materials)
“I.N.S.” Instituto Nacional de Seguros de la República de Costa Rica.
“S.N.E” Servicio nacional de Electricidad de la República de Costa Rica.
“I.C.E.” Instituto Costarricense de Electricidad.
“I.C.A.A.” Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados de la República de Costa Rica.
“C.S.C.R.” Código Sísmico de Costa Rica.
“C.E.C.R.” Código Eléctrico de Costa Rica.
Ley 7600 igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad.

4.6.7 PROGRAMA DE TRABAJO

El contratista deberá iniciar los trabajos previa coordinación con el Coordinador de Obras Municipales.

Antes de comenzar las obras, e inmediatamente después de haber recibido posesión del trabajo, el Contratista preparará y someterá al Ingeniero Inspector, para su aprobación, un programa de trabajo o cronograma, obtenido del análisis del proceso de construcción por ejecutarse, empleando para dicho análisis cualquiera de los métodos de programación en uso. En él se indicarán las actividades más importantes, las cuales deberán coincidir con la tabla de pagos aprobada, así como las fechas en que proyecta iniciarlas y terminarlas. En caso de que éste no satisficiese al Inspector, será reformado de manera que disponga el uso de equipo y de personal suficiente y adecuado, de tal forma que asegure la terminación de la obra dentro del plazo estipulado en el contrato. El cronograma aceptado deberá mantenerse en la Oficina de supervisión de la obra.
El programa de trabajo deberá fundamentarse en un análisis formal de la estrategia para llevar a cabo las obras. Deberá presentarse a la inspección la siguiente información:

•Tabla de relaciones entre actividades.
•Tiempos de inicio y término temprano y tardío de las actividades.
•Duración de cada actividad.
•Diagrama de precedencia de las actividades
•Diagrama de barras.

4.6.8 DEMORAS Y PRÓRROGAS

Si en el progreso del trabajo, el Contratista fuera demorado algún tiempo por cualquier acto o negligencia del Inspector o de la Municipalidad o de sus delegados; por demoras autorizadas por el Inspector, mientras esté pendiente un arbitraje, o en cualquier otro caso en que a juicio del Inspector se justifique una demora, entonces el plazo fijado para terminar el trabajo podrá ser aumentado por un tiempo razonable, según decisión del Director de la Oficina de Obras Municipales, pero en ningún caso el aumento del plazo será mayor que la demora causada.

4.6.9 CORRECCIÓN DEL TRABAJO ANTES DE LA RECEPCIÓN

El Contratista retirará con prontitud y al primer requerimiento, todos los materiales y equipos que rechace el Inspector porque no estén conformes al contrato, estén o no incorporados en la obra. El Contratista sustituirá los materiales y ejecutará de nuevo y sin costo adicional para la Municipalidad, todo el trabajo rechazado. Costeará además todos los gastos y trabajos adicionales que se deriven de las correcciones, remociones o reemplazos necesarios.
Si el Contratista no retira de la obra, al ser requerido para ello de parte del Inspector, todos los materiales o trabajos rechazados por éste, dentro de un plazo razonable notificado por escrito, la Municipalidad podrá hacerlo y cargar el costo a cuenta del Contratista.
El Contratista tendrá, producto de la recepción provisional, que realizar todos los trabajos que a criterio de la Inspección deban corregirse, mejorarse o bien finalizarse correctamente. El Contratista dispondrá de un tiempo mínimo óptimo y de común acuerdo con la Inspección, para realizar los trabajos antes mencionados y preparar así una recepción definitiva.

4.6.10 USO DEL SITIO

El Contratista hará uso únicamente del sitio que le sea asignado, de acuerdo con los documentos del contrato, respetando el resto de la propiedad. Dentro del sitio asignado deberá acondicionar sus instalaciones, almacenar los materiales y efectuar los distintos trabajos preparatorios para la ejecución de las obras.
El sitio se pone a disposición del Contratista únicamente para los fines específicos indicados; el Contratista no podrá ejecutar, dentro del sitio asignado, otras obras o actividades que las que le hayan sido expresamente encomendadas o que se deriven de ellas.
En el sitio asignado sólo se permitirá el almacenamiento de materiales o equipos que sean usados directamente en la obra.
El sitio de la obra, dentro de límites razonables de acuerdo con la naturaleza de los trabajos, debe permanecer limpio. Debe evacuarse los desechos y basura en general con cierta periodicidad y atender las observaciones que hagan, en este sentido, el Inspector y la Municipalidad. En caso de incumplimiento, no se tramitará el pago solicitado en ese periodo hasta tanto no se cumpla este requisito.
Cuando se entregue la obra, debe estar el sitio completamente limpio, libre de escombros y cualquier material sobrante que no sea de utilidad para la Municipalidad

4.6.11 RESPONSABILIDAD SOBRE DAÑOS A TERCEROS

En caso de daños a terceros durante la realización de los trabajos objeto de estas Especificaciones, se entiende que la responsabilidad total corresponde asumirla al Contratista.
En general, para efecto de responsabilidad sobre lo que ocurra en la construcción, se aplicarán las disposiciones del artículo 1186 del Código Civil.
El Adjudicatario será el único responsable por los daños, deterioros y perjuicios que pueda sufrir la obra, dentro del plazo comprendido entre el inicio y la formal aceptación de la misma por parte del encargado.
El adjudicatario deberá tomar todas las precauciones necesarias para evitar el deterioro de las edificaciones existentes, así como cualquier accidente con personal, trabajadores, usuarios y o visitantes autorizados. Deberá, en consecuencia, adoptar todas las precauciones necesarias para evitar que tales hechos se produzcan.
En caso de que haya daños, deterioros o perjuicios, el Adjudicatario queda obligado a reconstruir, restaurar o reparar por su cuenta, según criterios del Inspector y sin costo alguno para la Municipalidad.

4.6.12 DEL SERVICIO DE BODEGAJE Y VIGILANCIA DE LOS MATERIALES, EQUIPOS Y SUMINISTROS REQUERIDOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

Quedará bajo responsabilidad del contratista encargar la vigilancia y resguardo de los materiales, equipos y suministros requeridos para la ejecución de los trabajos objeto de esta contratación, según las indicaciones emitidas en este pliego de condiciones.
El contratista deberá colocar al frente de los trabajos a un Maestro de Obras calificado, que fungirá como encargado de la coordinación de la obra, así como proveer el servicio de dirección técnica que asumirá la responsabilidad civil por la construcción de la obra y deberá velar por el cumplimiento de las disposiciones del contrato respectivo.

4.6.13 PERMISO DE CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA

Será responsabilidad exclusiva e inadmisible de la empresa adjudicataria la gestión integral, tramitación y obtención de la Licencia de Construcción ante la Municipalidad de Pérez Zeledón, debiendo cumplir con el 100% de los requisitos técnicos y administrativos exigidos por dicha normativa local. Si bien la tasa municipal por concepto de licencia constructiva se encuentra exenta de pago para este proyecto, el contratista no queda relevado de la obligatoriedad de ejecutar el proceso formal de tramitación. Asimismo, el contratista asumirá por su cuenta y riesgo el costo total de las pólizas de riesgos del trabajo y responsabilidad civil requeridas por el Instituto Nacional de Seguros (INS), así como las tasas de tasación, registro y directrices de proyectos vigentes ante el Colegio de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica (CFIA).

Serán obligaciones de los oferentes y de los contratistas las siguientes:

a) Someterse plenamente al ordenamiento jurídico costarricense, debiendo verificar que el procedimiento utilizado por la Administración se ajuste a las disposiciones de la presente ley.

b) Presentar una oferta completa a partir de las reglas del pliego de condiciones.

c) Ser diligente en la atención de cualquier requerimiento y ser proactivo y dirigir todas sus actuaciones a la ejecución del contrato. Una vez que el sistema digital unificado notifique al oferente que la Administración emitió los estudios de ofertas, este deberá proceder en la forma prevista en el artículo 50 de esta ley.

d) Cumplir con lo ofrecido en su propuesta y en cualquier manifestación formal documentada que hayan aportado adicionalmente en el curso del procedimiento o en la formalización del contrato.

e) Aportar a la Administración, si resultara adjudicatario, los contratos que acuerde con los subcontratistas, así como cualquier otra información que requiera la Administración para la toma de decisiones, según la etapa del procedimiento de contratación en la que se encuentre. El tratamiento de la información suministrada se regirá por el principio de transparencia, sin perjuicio de la excepción establecida en el artículo 15 de la presente ley.

f) Cumplir con las obligaciones de la seguridad social, tanto de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf), así como con los impuestos nacionales; lo anterior comprende cualquier contratación en el territorio nacional que realicen entes de derecho público internacional u organismos internacionales, incluidos los contemplados en el inciso a) del artículo tercero de esta ley, con respecto a las personas trabajadoras que presten sus servicios en el país.

g) Verificar que los subcontratistas se encuentren al día con las obligaciones de la seguridad social, tanto de la Caja Costarricense de Seguro Social y el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares.

h) Abstenerse de realizar acuerdos colusorios.

En cuanto al Registro Electrónico Oficial de Proveedores y Subcontratistas, deberá cumplir con lo estipulado en el artículo 18 de la LGCP, el cual define:

La Dirección de Contratación Pública conformará, en el sistema digital unificado, un registro electrónico oficial de proveedores y subcontratistas, en el cual se inscribirán todas las personas, físicas o jurídicas, que manifiesten interés en contratar con la Administración o para fungir como subcontratistas. En tal registro se acreditará la declaración jurada del régimen de prohibiciones y sus actualizaciones, la experiencia para prestar el objeto que se llegue a licitar, los antecedentes y las sanciones, el historial de cumplimiento de contrataciones con la Administración Pública, las fusiones o transformaciones de la empresa, entre otros, según lo determine el reglamento de la presente ley.

DECLARACIONES JURADAS

El oferente deberá presentar las siguientes declaraciones juradas:

a) Previo a la participación en todo procedimiento de contratación pública, la declaración jurada deberá formar parte del Registro de Proveedores que conformará la Dirección de Contratación Pública, el cual será de acceso público y estará disponible para su consulta y verificación por parte de cualquier interesado, a través del sistema digital unificado.

b) Para poder participar en los procedimientos de contratación pública es deber de los oferentes, contratistas y subcontratistas mantenerla actualizada.

c) En todos los concursos en que presenten sus propuestas, los oferentes y subcontratistas deberán manifestar expresamente en su oferta que la información contenida en la declaración jurada, presentada en el registro que al efecto lleve la Dirección de Contratación Pública, se mantiene invariable.

d) Los proveedores y subcontratistas registrados, están obligados a mantener actualizada la información que hayan aportado al momento de solicitar su inscripción en el Registro Electrónico Oficial de Proveedores y Subcontratistas para cada proceso de contratación en el que quieran participar.

e) Además, de generarse cualquier variación en los términos consignados en las declaraciones juradas que constan en ese Registro deberán rendir oportunamente una nueva que deberá constar en el sistema digital unificado.

f) Actualizar cada veinticuatro meses la información suministrada en el Registro Electrónico Oficial de Proveedores y Subcontratistas del Sistema Digital Unificado, incluyendo los nuevos documentos vigentes al momento de realizarla.

g) Si el oferente presenta en su oferta algún documento anexo en estado “CONFIDENCIAL”, debe adjuntarse en un archivo independiente de la oferta y demás documentos solicitados por la administración y deberá indicar mediante acto motivado justificación de forma clara, detallada y con fundamento legal, las razones del por qué considera que dicha información debe ser mantenida como “CONFIDENCIAL”. En caso de que un participante considere que existe información confidencial, así deberá indicarlo de modo expreso en el sistema digital unificado, al momento mismo de presentar o facilitar la documentación, haciendo señalamiento claro de los folios o archivos que estima confidenciales y de los motivos y su sustento jurídico. Artículo 15 LGCP y 30 de su Reglamento. Dentro de los cinco días hábiles siguientes a la advertencia de confidencialidad, mediante acto motivado suscrito por funcionario competente y con apego al principio de transparencia, la Administración deberá señalar si procede o no la declaratoria de confidencialidad y, en caso de que así proceda, realizará un resumen del contenido de los documentos sin revelar los aspectos confidenciales e indicará por cuánto plazo ha de mantenerse esta. Durante el lapso de los cinco días antes señalado, la información se tendrá como confidencial.

h) Declaración jurada en donde acrediten la veracidad de la información aportada acerca de los índices de precios nacionales y detallando en su oferta al menos:

1. El nombre, nivel, código y cualquier otra característica que identifique el
   índice de precios de todos los costos directos e indirectos de la estructura de precio.
2. El ente público competente que divulga el índice.
3. El enlace del sitio web del ente competente que emite el índice en
   dónde se accede a la información aportada.