Contratación de obra para la remodelación de oficinas y laboratorios del Centro Nacional de Referencia de Micobacteriología

Se requiere contratar a una empresa calificada y de demostrada experiencia en ejecución de proyectos de remodelación y obras menores.

La empresa debe:

• Tener mínimo 10 años de experiencia en el diseño y ejecución de proyectos de construcción, debidamente inscrita en el CFIA. De presentarse la oferta como un consorcio las empresas dentro del consorcio deberán poseer una antigüedad mayor a los 5 años y al menos una mayor a 10años.
• Debe presentar al menos dos proyectos similares por un monto mayor al 60% del monto ofertado, de una antigüedad menor a 5 años.
• Se debe presentar un resumen de los proyectos a presentar como experiencia, donde se indique tipo de proyecto, necesidades cubiertas, metros cuadrados y costo, se debe incluir certificado del cliente.
• La empresa adjudicada debe contar con una póliza de seguro de responsabilidad civil por un valor mínimo de diez millones de colones costarricenses.
• El Oferente debe proporcionar su propio transporte, combustible, viáticos y otros gastos que deba incurrirse para cumplir con los términos de referencia de la presente propuesta.

1. En acatamiento obligatorio por lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley General de Contratación Publica la Administración del INCIENSA establece como cláusula obligatoria del presente pliego cartelario, que todas las empresas oferentes tienen el deber ineludible de cumplir con las obligaciones de la seguridad social, tanto de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf), así como con los impuestos nacionales:
• Debe mantenerse al día con sus obligaciones tributarias materiales y formales, así como en la presentación de las declaraciones tributarias a las que estuviera obligada, ante las dependencias del Ministerio de Hacienda, de conformidad con la Ley para Mejorar la Lucha contra el Fraude Fiscal, N° 9416, publicada en La Gaceta N°313 del 20 de diciembre del 2016, la cual reforma y adiciona el artículo 18 bis a la Ley N°4755, Código de Normas y Procedimientos Tributarios.
• Deben mantenerse al día con sus obligaciones patronales ante la Caja Costarricense de Seguro Social, de conformidad con el artículo 74 de la Ley Constitutiva de la CCSS, artículo 7 de los “Lineamientos para la aplicación de los inciso 1) y 3) del art.74 de la Ley Constitutiva de la Caja y numeral 65 del Reglamento a la Ley General de Contratación Pública”, publicado en La Gaceta 118 del 18 de Junio del 2010, caso contrario la Administración podrá iniciar el procedimiento por incumplimiento contractual.
• Deben mantenerse al día con el pago de la cuota correspondiente del Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (FODESAF). Lo anterior de acuerdo con el artículo
2. Las ofertas, en caso de tratarse de consorcios, deberán cumplir con lo establecido en la Ley General de Contratación Pública y su Reglamento.
3. El Oferente, con el simple hecho de presentar la oferta, acepta cada uno de los puntos indicados en el presente cartel; asimismo acepta y entiende todas las condiciones en él solicitadas.
4. Las disposiciones de este cartel prevalecerán sobre cualquier eventual discrepancia que se presente con la oferta y el contrato.
5. Para efectos de reajustes y revisiones de precios, la Administración utilizará fórmulas matemáticas para calcularlos, conforme a las disposiciones que emita la Autoridad de Contratación Pública según lo establecido en el artículo 128 inciso f) de la Ley General de Contratación Pública.
6. El adjudicatario deberá presentar el 10 % de garantía sobre el monto total de la adjudicación. La garantía de cumplimiento se regirá por las disposiciones contenidas en la Ley General de Contratación Pública y su Reglamento (art. 44). Es una obligación del contratista mantener vigente la garantía de cumplimiento mientras no se haya recibido el objeto del contrato o el contrato se encuentre aún en ejecución y será devuelta a solicitud del interesado, dentro de los veinte días hábiles siguientes a la fecha en que la Administración haya recibido de forma definitiva y a satisfacción el objeto contractual.

1. Se admite la presentación de ofertas únicamente de manera electrónica por medio del sistema SICOP (Articulo 16 Ley General de Contratación Pública y 25 del Reglamento a dicha Ley).

1. No se permite cotizar parcialmente una línea.
2. Los precios ofertados tendrán una tolerancia de (+ -) 40 % de lo indicado en el pliego cartelario.
3. Los precios ofertados permanecerán fijos y no estarán sujetos a variaciones por ningún motivo.  Los precios cotizados deberán presentarse en números y en letras coincidentes, prevaleciendo el precio unitario consignado en letras; si no se encontrara consignado en letras, prevalece el precio unitario.  Según lo dispuesto en la Ley 4508 Articulo 1, INCIENSA está exenta del pago de todo impuesto, por lo que se entenderá que todos los precios son exentos de todo impuesto e incluyen todo lo correspondiente a gastos, transportes y otros rubros adicionales. De igual forma, en virtud de lo establecido en el artículo 41 de la Ley General de Contratación Pública y articulo 99 de su Reglamento, es posible mejorar los precios que fueron indicados desde la oferta, por lo que la Administración podrá convocar, a través del sistema digital unificado, a los proveedores para ello.
4. Plazo de Entrega: Se estima un tiempo de ejecución de 15 semanas naturales.
5. Período de validez de la oferta.  La oferta tendrá validez mínima por 100 días hábiles a partir de la fecha de apertura de ofertas.
6. Garantía del servicio: El oferente deberá indicar en su oferta el período de garantía ofrecido que no podrá ser inferior a 24 meses y de 5 años por vicios ocultos.

1. Lugar de entrega del Servicio: 100 mt. Oeste del Servi Indoor Tres Ríos La Unión.
2. Solicitud de prórrogas a los periodos de entrega: Se autorizará una única prorroga. La presentación de solicitud de prórroga deberá presentarse mediante nota presentada a la Proveeduría Institucional. Deberá hacerse referencia a las líneas para las que se solicita la ampliación de plazo y el motivo del atraso, el cual debe ser ampliamente fundamentado. Deberá venir firmada por la persona que ostente la representación legal de la empresa.  Su presentación deberá hacerse con antelación suficiente, antes de expirar el plazo de entrega convenido.

1. Forma de pago. La forma de pago de la institución será la usual del INCIENSA a saber 30 días naturales a partir de la presentación de la factura, previa recepción a satisfacción y cumplimiento del visado. El pago se hará contra factura autorizada, por medio de pago electrónico para lo cual el oferente deberá indicar en la oferta el nombre completo de la persona física o jurídica, el número de cedula de identidad o cedula jurídica y número de cuenta IBAN del banco (22 dígitos). Para efectos de tramitar el pago, el adjudicatario deberá presentar factura comercial y la certificación de “Patrono al día”, vigente y original.  Si la oferta se hizo en otra moneda diferente del Colón, el pago se realizará en colones costarricenses, al tipo de cambio de venta, para el Sector Público no financiero, que establezca el BANCO CENTRAL DE COSTA RICA, en la fecha en que la Unidad Financiero Contable, proceda con la transferencia de pago correspondiente.

1. Requisitos de la factura: La factura debe indicar, para el cumplimiento del visado

• Que la factura comercial (física o electrónica) que respalda la obligación sea la debidamente autorizada y cumpla con las especificaciones técnicas y formato de los documentos electrónicos según corresponda, establecidas por la Administración Tributaria.
• Que se indique el número de contratación al que corresponde, así como el de orden de compra (OC), en la cual consta la reserva presupuestaria al cual se le imputa el gasto.
• Que la descripción del bien comprado o el servicio obtenido esté acorde con lo señalado en los documentos presupuestarios que le anteceden y que son parte del procedimiento de contratación cuando corresponda. (debe coincidir las descripciones de la OC y factura)
• Que en los casos de Contratos de pagos continuos se indique la vigencia del contrato y el periodo al que corresponde el pago. (se debe indicar la vigencia y numero del contrato, así como el mes a pagar)
• Que la factura indique la cuenta cliente y cuenta IBAN a la que debe direccionarse el pago.
• De igual manera, toda factura expresada en moneda extranjera deberá indicar en algún espacio, el monto en colones utilizando el tipo de cambio venta del Banco Central de Costa Rica, vigente a la fecha de presentación de la factura.

1. Se suscribirá un contrato entre las partes, en el cual se indicarán todas las obligaciones del contratante y el contratista y el mismo deberá ser avalado por la Administración.

1. Fiscalizador del contrato: Ing. José Francisco Quesada Rey.

1. El cumplimiento de la prestación del servicio estará a cargo del Fiscalizador del contrato, por lo tanto, la empresa oferente debe tener claramente comprendido lo dispuesto en el presente cartel. Deberá acatar de manera obligatoria todas las indicaciones y recomendaciones que el Ingeniero a cargo le indique.

Algunos aspectos para fiscalizar son: verificar el cumplimiento de todo lo dispuesto en la presente contratación y por supuesto la calidad del servicio prestado entre otros. En el supuesto de que se incumpla alguna disposición contractual, el Ingeniero que fiscaliza realizará un informe detallado de las faltas y lo trasladará a la Proveeduría Institucional con el fin de aplicar las sanciones correspondientes. La Proveeduría una vez que reciba el informe de la Unidad de Ingeniería y Mantenimiento, dejará constancia en el expediente administrativo y procederá al cobro de las multas correspondientes.

1. Garantía de cumplimiento: De conformidad con el artículo 44 de la Ley de Contratación Pública y a fin de respaldar la correcta ejecución del contrato, conforme a la normativa vigente, es que el adjudicatario deberá presentar una garantía de cumplimiento correspondiente a un 10 % del monto adjudicado; la misma deberá tener una vigencia mínima de 30 días adicionales a la fecha definitiva de conclusión del servicio; la garantía se deberá presentar dentro de los tres días hábiles a partir de la firmeza del acto de adjudicación. Esta garantía se regirá por las disposiciones contenidas en la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento.

Formas de rendir las garantías: Las garantías de cumplimiento, podrá rendirse únicamente por medio del Sistema SICOP