2026LD-000012-0003000001 · SICOP 20260901823
Limpieza de Tanques de Almacenamiento del Acueducto Municipal de Flores
Municipalidad del Cantón de Flores
Municipalidad del Cantón de Flores está evaluando esta compra con un presupuesto de ₡3,9 millones. Se recibieron 2 ofertas de 2 empresas el 22/09/2026. La más baja fue de Electromecanica Cainu, ₡3,3 millones (16,1 % por debajo del presupuesto).
Las ofertas ya se abrieron y son públicas. La institución está decidiendo; ya no se puede ofertar.
₡3,9 millones
Ofertas recibidas
2
de 2 empresas
Oferta más baja
₡3,3 millones
16,1 % por debajo del presupuesto
Fechas clave
- Se publicó14/09/2026 14:27 · hace 27 días
- Límite para 16/09/2026 23:59 · hace 25 días
- Límite para 17/09/2026 23:59 · hace 24 días
- Cierre de ofertas22/09/2026 07:59 · hace 19 días
- de ofertas22/09/2026 08:00 · hace 19 días
- (plazo máximo)≈ 06/10/2026 · hace 5 días
Nota de la institución. Toda solicitud de aclaración a las disposiciones del presente documento de especificaciones técnicas o al pliego de condiciones deberá tramitarse exclusivamente mediante el Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP), en los plazos establecidos por Ley. Al amparo del Artículo Nº 93 del Reglamento a la Ley General de Contratación Pública, la Municipalidad se reserva el derecho de efectuar las modificaciones y / o aclaraciones a las condiciones o especificaciones del cartel, cuando se consideren necesarias, las cuales serán comunicadas por medio de la plataforma del Sistema Digital Unificado.
Contexto
- Municipalidad del Cantón de Flores adjudicó ₡1 221,9 millones en 71 procedimientos en los últimos 12 meses.Ver la institución → Sus licitaciones abiertas →
Qué se compra1 línea
- Servicio de Drenaje, Limpieza y Desinfeccion de Tanque de Almacenamiento de Agua Potable2 · ₡3 880 000,002₡3 880 000,00
Rango de precio de referenciaarts. 44 y 106 RLGCP
- ₡3,3 millones – ₡3,9 millones
Del presupuesto menos 15 % al presupuesto: una referencia, no una regla de ley. Cada cartel fija sus propias bandas de tolerancia alrededor de su precio de referencia (art. 44 del Reglamento a la Ley General de Contratación Pública): revíselas. Por debajo de la banda, la institución le pedirá justificar el precio y puede excluirlo como ruinoso; por encima del presupuesto, solo se adjudica si la institución consigue los fondos o usted acepta ajustar el precio (art. 106).
El precio vale 100 de 100 puntos. Si el cartel usa la regla de tres inversa, cada 1 % por encima de la oferta más baja cuesta ≈ 1 puntos.
Lo que exige el cartel
- : 10 % durante 12 meses
- : no se exige
- La oferta debe mantenerse 45 días hábiles
- Contrato por 12 meses
- Ofertar en : no
- : no
- : sí
- Pago por adelantado: no
- : solo por precio — gana la oferta más barata que cumpla los requisitos
Ordenadas de la más barata a la más cara según la conversión a dólares de SICOP (₡450 por dólar el día de la apertura). Toque una oferta para ver el detalle.
Puntos obtenidos sobre el máximo de cada factor. Gana el puntaje más alto, no necesariamente el precio más bajo.
| Oferente | Preciomáx. 100 | Totalde 100 |
|---|---|---|
| Electromecanica Cainu | 100 | 100 |
| Catawater Corporation | 96,47 | 96,47 |
Ámbar: no obtuvo el máximo · rojo: cero puntos.
Requisitos para participarLo que una empresa debe cumplir para que su oferta sea admitida.
Ver documentos anexo
Qué hay que entregarAlcance y detalle técnico del bien, servicio u obra.
Ver documentos anexo
Condiciones generalesReglas de recepción, facturación y pago.
Ver documentos anexo
Multas si se incumpleSanciones por atraso o incumplimiento del contrato.
Multa. Se aplicará una multa del porcentaje correspondiente sobre el total adjudicado: a) De comprobarse con base en el principio del debido proceso que el CONTRATISTA no cumplió con lo establecido en el cartel, por primera vez la MUNICIPALIDAD procederá a notificarle un apercibimiento escrito, a efecto de que enmiende el incumplimiento. b) De reincidir dentro del mismo mes o meses siguientes, se procederá a penalizarlo con un 3% de la facturación. c) De continuar con los incumplimientos, se procederá a realizar las diligencias necesarias a efecto de que se inicie el procedimiento de resolución contractual por incumplimiento, conforme a lo establecido en la Ley General de Contratación Pública y su Reglamento. Ver oficio de especificaciones técnicas.
Cláusula penal. Si existiera atraso en la entrega del objeto de esta contratación, de acuerdo con los términos de la oferta y el presente Cartel y dicho atraso no fuere justificado, la Municipalidad rebajará al adjudicatario por cada día calendario de atraso una cantidad equivalente al 1.9% del valor total adjudicado hasta un máximo del 25%, sanción que se le aplicará siempre y cuando se produzca un incumplimiento imputable al contratista. Para los efectos de este aparte, únicamente se considerará atraso justificado, circunstancias no imputables al contratista, originadas por caso fortuito, por fuerza mayor, o hechos de la propia Administración debidamente demostradas por escrito ante la Unidad responsable, dentro del impostergable plazo de ocho (8) días hábiles posteriores a la fecha en que se conoció el hecho que ocasionaría el atraso, de acuerdo con los términos ofertados. El control y trámite atinente a lo aquí dispuesto estarán a cargo de la respectiva Unidad respecto a lo cual la Unidad de Proveeduría suministrará la información que le sea requerida. Ver oficio de especificaciones técnicas.
Documentos del cartel4
- CONDICIONES GENERALESPDF · 748 KB
- CRONOGRAMAPDF · 451 KB
- ESPECIFICACIONES TECNICASPDF · 809 KB
- DECISION INICIALPDF · 963 KB
Se descargan desde la ficha en el portal de SICOP (requiere sesión).
A quién contactar en la institución
Mariel Murillo Fajardo
Dirección de Inversión Pública
Daniela Vasquez Campos
Encargado del concurso · Proveeduría Municipal
Miguel Antonio Hernandez Mejia
Proveeduria
Eder Jose Ramirez Segura
Alcaldía
Las se envían por SICOP, no por correo directo.
Fuente: SICOP, consultado el 11/10/2026 03:13. Toque o pase el cursor sobre los términos subrayados para ver qué significan.
Licitaciones parecidas
Adjudicadamismo producto · 23/09/2026
Mantenimiento y Limpieza de Tanques Sépticos del Mercado
Municipalidad de Buenos Aires · 2 oferentes
Adjudicada por ₡2,5 M a Motoservicio Grecia
Adjudicadamismo producto · 03/09/2026
Corte Suprema de Justicia-poder Judicial · 1 oferente
Adjudicada por ₡1,9 M a Fumigadora Alto
Adjudicadamismo producto · 18/08/2026
Instituto Mixto de Ayuda Social · 6 oferentes
Adjudicada por ₡3,1 M a Electromecanica Cainu
Adjudicadamismo producto · 12/09/2025
Instituto Costarricense de Turismo · 5 oferentes
Adjudicada por ₡207,6 M a Dilar Construcciones
Abiertamismo producto · 08/10/2026
Municipalidad de San Carlos
Abiertamismo producto · 07/10/2026
Mantenimiento Preventivo, Correctivo y Adquisición de Bomba de Agua
Instituto Nacional de Fomento Cooperativo