SERVICIOS PROFESIONALES PARA EVALUACION DE RIESGOS GEOTECNICOS EN CAUCE QUEBRADA SECA PARA LA MUNICIPALIDAD DE HEREDIA

Multa. SANCIONES POR INCUMPLIMIENTOS EN EL SERVICIO MULTAS Las sanciones o multas por incumplimientos específicos del contrato se aplicarán al servicio según se indican a continuación: a. Inicio tardío de actividades respecto a la “orden de inicio” emitida (para diseño y construcción). b. Atrasos en la ejecución de los trabajos objeto de esta contratación, respecto a lo indicado en el programa de trabajo aprobado y vigente. c. Atraso en la conclusión de la corrección de defectos d. Suspensión injustificada de actividades del proyecto de conformidad con el programa de trabajo aprobado y vigente. e. Incumplimiento de medidas de controles ambientales, control de calidad y faltas a la seguridad e higiene laboral (salud ocupacional). f. El contratista o su personal no se presentan a las reuniones de coordinación establecidas por la Contraparte Institucional. g. Incumplimiento por cada entregable de manera semanal. a. SANCIONES POR INCUMPLIMIENTOS EN EL SERVICIO Se aplicará una multa correspondiente al valor de ¢200.000,00 por cada rubro de atraso, no pudiendo acumular el contratista más de 2 (dos) faltas por mes de la lista mencionada anteriormente, ni tampoco superar los cinco días indicados pues en tal caso se considerará un incumplimiento del contrato por parte del contratista y la Municipalidad estará facultada para resolver unilateralmente el contrato de conformidad con lo establecido en el Reglamento de la Contratación Administrativa. El pago de las multas se cobrará reteniendo su equivalente de la facturación mensual que deba cancelársele al contratista, según lo que sea reportado por el Administrador de Proyecto que la Municipalidad acredite debidamente para tal fin, y su valor se retendrá de la facturación en trámite o pendiente de pago por parte de la Municipalidad

Cláusula penal. Las sanciones o multas por incumplimientos específicos del contrato se aplicarán al servicio contratado, con base en los artículos 46 y 47 de la Ley N°9986 General de Contratación Pública y en los artículos 116 y 117 de su Reglamento, según se detalla a continuación: a. Incumplimiento del plazo de entrega: En caso de existir atrasos en el plazo de entrega del contrato, el adjudicatario deberá pagar una multa de ₡10.000,00 diarios (días naturales), hasta un máximo de ₡1.200.000,00. El pago de las multas se efectuará mediante la retención del monto equivalente de la facturación mensual que deba cancelársele al contratista, conforme al reporte elaborado por la Encargada de Proyectos debidamente acreditada para tal fin. Dicha retención se aplicará sobre la facturación en trámite o pendiente de pago por parte de LA MUNICIPALIDAD.