SERVICIOS PROFESIONALES INGENIERA PARA ESTABILIZACION DE AREA PROTECCION URB ZUMLO PARA LA MUNICIPALIDAD DE HEREDIA

Multa. Las sanciones o multas por incumplimientos específicos del contrato se aplicarán al servicio según se indican a continuación: a. No presentación del servicio solicitado y entregables, respecto al tiempo establecido en la orden de inicio. b. Presentación incompleta del servicio solicitado. c. Inicio tardío de actividades respecto a la “orden de inicio” emitida. d. Incumplimiento de medidas de controles ambientales, control de calidad y faltas a la seguridad e higiene laboral (salud ocupacional) a la hora de ejecutar el contrato. e. No colocación del señalamiento preventivo o dispositivos de seguridad donde brinden el servicio. f. Atrasos o la no realización de la limpieza parcial o final, del sitio y sus alrededores donde realicen el servicio. g. El contratista hace caso omiso a indicaciones del fiscalizador del contrato u omite atender denuncias sobre las obras ejecutadas. SANCIONES POR INCUMPLIMIENTOS EN EL SERVICIO Se aplicará una multa correspondiente al valor de ¢200.000,00 por cada rubro de atraso, no pudiendo acumular el contratista más de 2 (dos) faltas por mes de la lista mencionada anteriormente, ni tampoco superar los cinco días indicados pues en tal caso se considerará un incumplimiento del contrato por parte del contratista y la Municipalidad estará facultada para resolver unilateralmente el contrato de conformidad con lo establecido en el Reglamento de la Contratación Administrativa. El pago de las multas se cobrará reteniendo su equivalente de la facturación mensual que deba cancelársele al contratista, según lo que sea reportado por el Administrador de Proyecto que la Municipalidad acredite debidamente para tal fin, y su valor se retendrá de la facturación en trámite o pendiente de pago por parte de la Municipalidad

Cláusula penal. SANCIONES POR INCUMPLIMIENTOS EN EL PLAZO DE ENTREGA CLAUSULA PENAL Las sanciones o multas por incumplimientos específicos del contrato se aplicarán al servicio contratado según se indican a continuación: a. Incumplimiento del plazo de entrega: En caso de existir atrasos en el plazo de entrega del contrato, el adjudicatario deberá pagar una multa de ₡15.000,00 diarios (días naturales), hasta un máximo de ₡1.500.000,00 Para el caso de la sanción, se ha establecido su monto utilizando como parámetro el costo por hora que pagará a LA MUNICIPALIDAD el Contratista en el momento en que se dé el hecho generador de dicha sanción. El pago de las multas se cobrará reteniendo su equivalente de la facturación mensual que deba cancelársele al contratista, según lo que sea reportado por la Encargada de Proyectos debidamente acreditada para tal fin, y su valor se retendrá de la facturación en trámite o pendiente de pago por parte de LA MUNICIPALIDAD