Servicio de mantenimiento y restauración de la draga ( maquina de vapor ), rejas y techo, Sede del Atlántico

Requisitos de admisibilidad:

 

Sólo se considerarán como oferentes calificados para participar en esta contratación, las personas físicas o jurídicas que demuestren el cumplimiento de los siguientes requisitos mínimos:

 

-Se debe presentar los atestados (títulos, certificación vigente y experiencia comprobada).

-Se debe presentar atestados del responsable del trabajo de la empresa en el área de especialidad en patrimonio metálico.

Condiciones Invariables:

 

1. Plazo de Ejecución:

 

El plazo máximo para ejecutar la obra será el siguiente:

 

• Partida 1: 60 días hábiles

 

Este plazo empezará a regir a partir de la orden de inicio acordada en la reunión general. El adjudicatario debe estar en plena capacidad para cumplir con el plazo indicado y así lo hará saber en su oferta. Lo anterior por cuanto las modificaciones y mejoras objeto de esta contratación es de carácter urgente para la Institución. Asimismo, el adjudicatario deberá tramitar los permisos del caso para laborar sábados, los domingos no se permitirá el ingreso a la Institución, a excepción que por condiciones climáticas, así se requiera.

 

Cuando por razones no justificadas el Adjudicatario no cumpla con el plazo de entrega del proyecto establecido en el pliego y aceptado en la oferta, deberá redoblar los esfuerzos necesarios para concluir el proyecto en el menor tiempo posible. Esto incluye desde aumentar el personal hasta laborar más horas de las programadas en el cronograma de servicio. Todo lo anterior sin perjuicio del régimen de multas, según el punto 8 de este pliego licitatorio, de conformidad con, los postulados del numeral 107 de la Ley General de Contratación Pública.

 

 

2. Requisitos de admisibilidad:

 

Sólo se considerarán como oferentes calificados para participar en esta contratación, las personas físicas o jurídicas que demuestren el cumplimiento de los siguientes requisitos mínimos:

 

-Se debe presentar los atestados (títulos, certificación vigente y experiencia comprobada).

-Se debe presentar atestados del responsable del trabajo de la empresa en el área de especialidad en patrimonio metálico.

 

 

3. Evaluación de ofertas:

 

Las ofertas elegibles se evaluarán de la siguiente forma:

 

 

Factor	Porcentaje
A. Precio	70%
B. Experiencia	10%
C. Criterios Ambientales	10%
D. Criterios Sociales	10%
Total	100%

 

 

A. Precio 70%

 

Se asignará el porcentaje máximo al oferente que ofrezca el precio menor, siempre y cuando, este cumpla con todo lo estipulado en el cartel. El porcentaje mínimo se le asignará al oferente que ofrezca el mayor precio y para los demás oferentes se le asignará en forma proporcional.

 

Dónde: P1= PM/PO * 70

 

P1 = Porcentaje obtenido por la oferta en estudio.

PM = Precio de la oferta más barata.

PO = Precio de la oferta en estudio.

 

B. Experiencia 10%

 

• Experiencia (10%):

10 %: Se le concederá a la empresa que certifique haber realizado proyectos similares en los últimos 3 años previos a la publicación de este pliego de condiciones. (Se considera proyectos en el área de trabajo de conservación y restauración de bienes históricos y artísticos elaborados en metal y piedra).

C. Criterios Ambientales 10%

1.1 Se le otorgará un 5% del puntaje al oferente que se haga responsable directa o indirectamente del aprovechamiento, recuperación, reciclaje, tratamiento o eliminación ambientalmente adecuada de los residuos que el servicio genera, especialmente los residuos metálicos, cerámica y de pintura al final de la contratación.

Forma de verificación: el oferente debe presentar una declaración jurada con el plan de manejo de los residuos que se van a generar por el servicio.

 

1.2 Se le otorgara un 5 % del puntaje de la evaluación de los criterios sustentables (ambientales) al oferente que cuente con una certificación de Carbono Neutralidad.

Forma de verificación: el oferente debe presentar una declaración jurada junto con la copia de la certificación de Carbono Neutralidad emitida por el MINAE.

D. Criterios Sociales (10 %)

2.1 Se le otorgar un 5 % del puntaje de la evaluación de los criterios sustentable (sociales) al oferente que certifique ser una empresa PYME.

Forma de verificación: el oferente debe presentar una declaración jurada con la copia de la certificación que lo acredita como empresa PYME.

 

2.2 Se le otorgará un 5 % del puntaje de la evaluación de los criterios sustentables al oferente que cuente con una comisión, oficina, profesional o departamento de salud ocupacional.

Forma de verificación: para empresas con más de 10 trabajadores, el oferente debe presentar una declaración jurada en la que indique que cuenta con una comisión de salud ocupacional y presentar el plan de salud ocupacional. Para empresas con más de 50 trabajadores, el oferente debe presentar una declaración jurada en la que indique que cuenta con una oficina o departamento de salud ocupacional y presentar el plan de salud ocupacional.

4. Presupuesto detallado:

 

En cumplimiento del artículo 103 del RLGCP sobre el presupuesto detallado, el adjudicatario deberá presentar dicho presupuesto dentro de un plazo máximo de ocho (8) días hábiles posteriores a la confirmación de la adjudicación y antes de la emisión del contrato.

 

Si no se presenta en este plazo, la Administración declarará la adjudicación como insubsistente y procederá a una readjudicación inmediata, según lo establecido en el artículo 52 de la LGCP.

 

Una vez entregado el presupuesto detallado y antes de la emisión del contrato, la Administración llevará a cabo su revisión en concordancia con la estructura de precios presentada en la oferta. En caso de encontrar inconsistencias, prevalecerán los valores absolutos especificados en la estructura de precios y el adjudicatario deberá ajustar su presupuesto para que coincida con estos valores.

 

5. Reunión general de orden de inicio:

 

Una vez notificado el contrato, el contratista y su equipo deben asistir a una reunión general obligatoria con el fin de coordinar todos los aspectos relevantes del proyecto.

 

La sesión se llevará a cabo en la Sede del Atlántico,según la partida adjudicada, antes del inicio de las obras. La fecha y hora serán coordinadas por los inspectores a cargo de la obra y la Unidad de Compras Especializadas y comunicada al contratista oportunamente. El propósito es resolver posibles dudas y clarificar los alcances esperados por la Universidad para la realización de los trabajos. Al finalizar esta sesión se realizará un acta que incluirá todos los acuerdos y puntos relevantes en torno a la contratación.

 

Es importante destacar que el contratista tendrá un máximo de 5 días hábiles posteriores a la confirmación del contrato para presentar las pólizas correspondientes. La obra no comenzará hasta que se cuente con toda la documentación requerida relativa a las pólizas y planillas de todos los trabajadores. Cabe mencionar que cualquier retraso en el inicio de los trabajos causado por esta razón, no será prorrogado por la Administración.

 

El contratista debe tener en cuenta que durante el receso académico al final del año en la Universidad de Costa Rica no se permitirá el ingreso a las instalaciones, y este período no formará parte del plazo establecido para ejecutar la obra.

 

6. Pago y aceptación final de la obra.

 

El pago será parcial, de acuerdo a las áreas terminadas y con recepción definitiva por parte del surpervisor técnico a cargo.

 

Un requisito para la presentación de facturas será la aprobación del inspector. El inspector estará facultado para detener el pago de cualquier cobro, en caso de que las instrucciones u órdenes giradas no sean cumplidas por el contratista.

 

6.1. Inspecciones a la obra y correcciones solicitadas:

 

El contratista y su personal atenderá y respetará la envestidura del Inspector de obra asignado por la Universidad de Costa Rica. Este Inspector será la única persona autorizada por la Administración de la Sede del Atlántico para supervisar e inspeccionar todos los aspectos concernientes a un proyecto en particular, desde un punto de vista meramente técnico. Será el responsable de evacuar y tomar las decisiones correspondientes de todas las dudas o consultas que el Encargado de Proyecto (designado por el adjudicatario) pudiese tener. Queda claro que el adjudicatario obviará cualquier instrucción, cambio, nueva actividad, petición, o modificación a lo establecido en el contrato, que no sea emanada por el Inspector Universitario.

 

Caso contrario, el Inspector será acreedor de las sanciones administrativas, civiles y penales que el ordenamiento contemple, si produce un daño económico a la Institución. En caso de que el adjudicatario incumpla dicho procedimiento, será responsable ante los costos económicos que ello implique.

 

 

6.1.1: Inspecciones agendadas y aleatorias:

 

Las inspecciones en la obra se llevarán a cabo de dos maneras: agendadas y aleatorias.

Durante las inspecciones agendadas, será obligatoria la presencia del Encargado de Proyecto designado por el contratista, con el fin de realizar visitas conjuntas a la obra y abordar las observaciones necesarias en su presencia y al momento de dicha visita. Al final de estas se firmará la bitácora del día por parte del encargado y el inspector de la Institución.

Las inspecciones aleatorias se realizarán de manera sorpresiva, con el propósito de verificar el uso del equipo de seguridad y asegurar que el personal trabajador sea aquel informado al inicio de la obra para la póliza y el reporte de planilla de la CCSS.

 

El contratista y el personal técnico y profesional a cargo de la obra, está en la obligación de acatar las observaciones e instrucciones anotadas en la Bitácora de Obra, las cuales serán remitidas, en una primera instancia al contratista como responsable de la obra y posteriormente, al personalo a cargo de la obra. Para atender estas observaciones, dicho contratista dispone de un plazo no mayor a 24 horas para iniciar las correcciones pertinentes, salvo casos complejos, situación ante la cual se requerirá de un consenso entre los profesionales/técnicos por parte del adjudicatario y los profesionales representantes de la Administración. En caso contrario, y ante la negativa de rectificar lo indicado, el inspector técnico a cargo entregará un informe a la Unidad de Compras Especializadas de la Sede del Atlántico con copia al expediente para proceder con la suspensión del contrato por desacato, hasta que se llegue a un concenso. Si persiste la situación, se invocará la resolución del contrato por causa justa, y se iniciará el debido proceso pretendiendo la respectiva indemnización.

 

Cuando el personal que realiza las tareas constructivas forma parte de una empresa subcontratada, el adjudicatario a través del encargado de proyecto tendrá la responsabilidad de coordinar la operación y sincronización de todos los colaboradores, con la finalidad de consolidarlo como grupo de trabajo sólido y coherente, cuyo fin es el mismo. En ninguna circunstancia se permitirá que existan diferencias entre las empresas involucradas, evitando se afecte el normal desarrollo del proyecto.

 

 

 

7. Seguros y pólizas del personal contratado:

 

El contratista, será el único responsable de las cargas sociales, riesgos laborales, prestaciones, y demás aspectos relacionados con cada uno de los trabajadores que incorpore a la obra. La UCR no reconocerá ningún pago adicional por el otorgamiento de estos seguros.

 

Una vez comunicado el contrato a través del SICOP, el contratista dispondrá de un plazo de 5 días hábiles para enviar las planillas y pólizas suscritas que correspondan al total de trabajadores contratados. Sujeto a la aprobación de la UCR y en pleno cumplimiento de la Ley aplicable, deberá el adjudicatario por su cuenta obtener y mantener en vigencia las pólizas, emitidas por el Instituto Nacional de Seguros (INS), que se indican en este apartado, durante todo el plazo de ejecución de la obra. El incumplimiento de este punto resultará en la suspensión de la obra sin responsabilidad por parte de la institución.

 

El adjudicatario deberá contratar y mantener por todo el tiempo de duración del servicio, como mínimo, las siguientes pólizas:

 

a. Una póliza de Riesgos del Trabajo que cubra a todo su personal empleado para atender los compromisos derivados de esta licitación. El adjudicatario debe presentar al Administrador del Contrato en forma mensual y por lo que dure el contrato una copia de la planilla del personal que realiza las labores de mantenimiento contratadas, presentadas ante el INS y la CCSS, debidamente selladas como recibidas o mediante documentos emitidos por estas Instituciones.

 

Esta póliza deberá ser acorde con lo estipulado en la Ley Riesgos del Trabajo 6727. En caso de contratar personal nuevo, éste deber ser reportado al INS con anterioridad al inicio de su labor, mediante la boleta de inclusión provisional que dispone en forma física o correo electrónico que dispone el ente asegurador. Posteriormente, estos trabajadores deben ser incluidos en el reporte mensual de planillas en el mes que corresponde.

Es importante tomar en cuenta que, el día del inicio de la obra y durante su ejecución se llevará a cabo una revisión del personal presente para verificar su concordancia con las listas proporcionadas por el contratista. Aquellas personas que no figuren en dichas listas deberán abandonar inmediatamente las instalaciones y solo podrán reincorporarse una vez que su documentación esté actualizada.

 

8. Responsabilidad sobre las obras existentes en el sitio de trabajo:

 

Si como consecuencia de la ejecución del trabajo comprendido en esta contratación, el contratista causara algún daño o perjuicio a otras propiedades u obras de la Universidad u otros, el contratista deberá reparar el daño en cuestión dentro del plazo y condiciones que fije el Inspector, sin que esto implique un gasto adicional para la Institución.

 

9. Protección contra riesgos y responsabilidad civil:

 

El contratista indemnizará al propietario y verá que éste quede indemne en caso de daños y perjuicios a sus bienes y en caso de cualquier reclamo y sentencia que, por lesiones o muerte de personas o daños a la propiedad (incluidos los de litigio y los honorarios de abogado), se establezcan o se dicten contra el Propietario por parte de terceras personas, incluidas entre éstas a los empleados y agentes del Propietario y del contratista, los cuales se funden en daños a las personas o propiedad, en cualquier forma en que éstos sean causados, o incidentales o conexos que resulten o surjan del cumplimiento del contrato, o de la presencia de empleados o agentes del contratista en los dominios del propietario.

 

10. Resguardo de Materiales y Equipo:

 

El contratista será responsable por el cuido y protección de todos los materiales y equipos hasta el recibo de la obra.

 

11. Criterios de Desempate:

 

En caso de presentarse empate en la calificación total de varias ofertas, se utilizará como criterio para el desempate el puntaje mayor en los criterios de evaluación de manera independiente y de acuerdo con el siguiente orden:

 

I. EMPRESA PYMES, deberá presentar la respectiva certificación.

II. MENOR PRECIO

III. MAYOR EXPERIENCIA.

IV. AL AZAR SEGÚN EL ARTÍCULO 97 DEL REGLAMENTO A LA LEY GENERAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA

 

 

12. Pólizas, seguros y administración del riesgo

 

• Control de pérdidas:

 

a. En el caso de que cualquier instalación, sea dañada por causas imputables al adjudicatario, esté último deberá resarcir el 100% del costo generado por los daños y perjuicio ocasionados.

 

b. El adjudicatario deberá acatar todas aquellas recomendaciones que la UCR le indique dirigidas a la reducción y control de riesgos, durante las labores desarrolladas.

 

c. La UCR, se reserva el derecho de revisar las pertenencias, bultos y equipos de los empleados del adjudicatario, cuando lo considere conveniente, a la entrada o salida de las instalaciones, de igual forma el adjudicatario estará obligado a cumplir este requisito si los clientes de la UCR donde se brindará el servicio así lo requieren.

 

• Aprobación por parte de la UCR:

 

a. Las pólizas solicitadas deberán ser presentadas al UCR (Administrador del Contrato) mediante copias legibles, cinco días antes del inicio de la ejecución del contrato y deberán ser por los montos estipulados en estas condiciones.

 

b. La UCR se reserva el derecho de revisarlas y solicitar los cambios que considere necesarios para que las mismas se ajusten a lo estipulado en este contrato; por lo que, no dará orden de inicio de los trabajos si estas pólizas no han sido presentadas a su entera satisfacción.

 

c. La UCR tendrá la potestad de suspender el contrato o ejecutar la garantía de cumplimiento si alguna de las pólizas deja de tener vigencia durante el tiempo de ejecución del contrato o si se incumple alguna de las cláusulas señaladas anteriormente.

 

• Responsabilidades:

 

a. El oferente debe manifestar en su oferta, que en caso de resultar adjudicado acepta el pago de cualquier deducible total o parcial de aquellas pólizas con que cuenta la UCR, para protección de su actividad y propiedad en caso de ocurrir alguna pérdida que sea impugnable a este por su falta, dolo, negligencia, imprudencia o impericia o bien por no acatar las recomendaciones de la UCR en materia de seguridad y protección.

 

• Medidas de seguridad:

 

a. El adjudicatario deberá observar las normas de seguridad y control de pérdidas que, a través de la UCR, éste solicite para sus empleados, equipos, siendo de acatamiento obligatorio cualquier corrección que la UCR solicite en esa materia, de lo contrario la Institución tiene la potestad de paralizar los trabajos hasta que sean acatadas todas sus indicaciones, sin que sea causa justificada de atraso en la ejecución del servicio. En caso de que se presente un accidente con daños a personas, equipos, bienes o daños a terceros, el adjudicatario deberá presentar un informe en las próximas 48 horas de lo sucedido en el cual se detalle ampliamente las causas de este y las medidas a tomar.

 

b. La realización de los trabajos debe contemplar aspectos de seguridad e higiene, considerados en el Reglamento de Seguridad e Higiene en el Trabajo, en aquellos artículos que le apliquen, según decreto vigente No. 4 del 04/05/70, con el objeto de mantener el sitio del mantenimiento adecuadamente limpio, el adjudicatario deberá tener especial cuidado para evitar el ingreso de materiales contaminantes en los equipos del sistema como polvo, humedad, etc.

 

• Control del riesgo:

 

El transporte del personal, equipos y materiales estarán totalmente bajo la responsabilidad del adjudicatario y deberán ajustarse a las regulaciones y trámites establecidos por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes.

 

En el caso de separación de personal por indicación de la UCR, el adjudicatario asume las responsabilidades laborales correspondientes. Si el adjudicatario mantiene al trabajador en la instalación o lo reubica sin el consentimiento de la UCR, se iniciará el procedimiento de resolución contractual, sin perjuicio de la invocación de daños y perjuicios.

 

El personal del adjudicatario, durante su permanencia en las instalaciones de la UCR, estará sujeto a las normas disciplinarias que se mantienen en estas dependencias. El acceso a las instalaciones de la institución será definido por la UCR de acuerdo con las condiciones existentes en estas, ya sea por un control de accesos electrónicos o por medio de reporte al encargado de la central. No obstante, el adjudicatario deberá llevar en todo momento un control de las instalaciones visitadas por sus empleados, detallando el nombre del funcionario, día, hora de ingreso y salida al sitio.

 

Si el adjudicatario se negara a cumplir cualquier recomendación emitida por parte de la UCR en materia de control de riesgos la UCR podrá resolver el contrato y proceder de acuerdo con lo que el marco regulatorio establezca.

 

13. Impuestos

 

El proyecto no se encuentra registrado ante el Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos, por lo que los oferentes deberán indicar por separado el Impuesto de Valor Agregado, considerando la tarifa reducida (2%) según lo estipula el art. 11.2.d de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.

 

15. Margen de razonabilidad de precios

 

La Administración define una base para el análisis de la razonabilidad de precios en relación con el precio promedio estimado que oscilen en un rango de ±20%.

RESTAURACION DE LA DRAGA EN EL INGRESO DE LA SEDE DEL ATLANTICO.

 

Objeto:

 

1. El trabajo consiste en restaurar la Draga, ubica en el ingreso de la Sede de Atlántico, en Turrialba. Además, de las columnas metálicas, rejas y cubierta de techo existente.

 

 

VISITA TÉCNICA

 

Los interesados podrán participar de la única visita técnica NO obligatoria que se realizará de la siguiente manera:

 

Lugar de encuentro: Frente al Museo Regional Omar Salazar de la Sede del Atlántico, Turrialba. Martes 21 de octubre de 2025, a las 10:00 horas.

 

Profesional a cargo: Ing. Sylvia Villalobos

 

Notas:

 

• Las observaciones o aclaraciones que surjan de dicha visita serán oficiales sólo si la Oficina de Compras Especializadas de la Sede del Atlántico de la Universidad de Costa Rica, las comunica a través del Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP).

   

• El oferente está en la obligación de conocer, analizar y estudiar la información relacionada con un determinado proyecto previo a la realización de la visita técnica. Por ende, se entiende que el oferente cuenta de antemano con las especificaciones técnicas.

   

• El oferente deberá realizar sus propias mediciones, con el fin de corroborar y evaluar las dificultades con las que se enfrentará en el transcurso de la ejecución del proyecto, de manera que al realizar su cotización habrá considerado en ella las eventuales dificultades que pudieran darse. Asimismo, deberá hacer saber alguna diferencia de medidas que puedan incrementar el costo del servicio.

   

• Debe quedar claro que el papel del o los inspectores (es) universitario(s) en la visita técnica, es el de evacuar las posibles dudas que el oferente pueda tener sobre el proyecto en discusión. No será responsabilidad del inspector universitario la presentación total del servicio por construir.

 

 

PRESUPUESTO ESTIMADO:

 

Monto del proyecto: ¢ 26.000.000,00

Ajustes de diseño: ¢ 1.000.000,00.

TOTAL DEL PROYECTO: ¢27.000.000,00

14. Documentación a presentarse

 

El oferente y sus posibles subcontratistas deben manifestar mediante Declaración Jurada, lo

siguiente:

 

1. Que no le alcanzan las prohibiciones contenidas en los Artículos 29 y sus incisos a, b, c, de la Ley General de Contratación Pública.

    

2. Que se encuentra al día con:

    

• Las obligaciones obrero-patronales de la CCSS, FODESAF, según lo estipula el Artículo 14 inciso f) de la Ley General de Contratación Pública.

   

• Las cargas tributarias en el ATV MINISTERIO DE HACIENDA: Artículo 18 bis del Código de Normas y Procedimientos Tributarios / Gestión de trámites estatales)

   

• PERSONA JURÍDICA: según Ley N° 9428 del Impuesto a las Sociedades. No aplica para proveedores físicos o trabajador independiente.

   

  3. El Adjudicatario deberá mantenerse al día con sus compromisos tributarios desde la apertura de ofertas y hasta la generación del contrato.

   

• De existir alguna morosidad, el oferente deberá poner al día la situación o por consiguiente aportar el correspondiente arreglo de pago que deberá estar vigente tanto para la apertura como para la adjudicación y generación del contrato.

   

• La Universidad de Costa Rica, se reserva el derecho de verificación de las declaraciones solicitadas, en cualquiera de las etapas del concurso.

 

(...) El oferente deberá aportar con la oferta la Declaración Jurada completa del Artículo 28 inciso k) de la Ley General de Contratación Pública, a saber:

 

4. Tratándose de personas físicas, deberá presentar una declaración jurada en la que indique el beneficiario final, incluyendo su nombre completo y su condición declarada de beneficiario final.

 

5. “Tratándose de personas jurídicas, deberá presentar una declaración jurada de naturaleza y propiedad de las acciones que contenga la cédula jurídica o física de los accionistas según corresponda, el capital social, la naturaleza de sus acciones y a quién pertenecen.

 

Además, cada proveedor oferente también debe presentar, como parte de esa declaración jurada,

información precisa y completa sobre su(s) beneficiario(s) final(es), incluido el (los) nombre(s)

completo(s) de su(s) beneficiario(s) final(es), así como el tipo y número de documento de

identificación oficial.

 

En caso de que los accionistas del oferente y del subcontratista sean a su vez personas jurídicas,

la declaración jurada deberá comprender, además, la información señalada anteriormente

respecto de estas últimas”.

 

La Declaración Jurada es exenta de protocolo notarial, sin embargo, el aporte del documento

literal de Personería emitido por el Registro o la presentación de la Certificación de Personería

Jurídica y Capital Social de la empresa emitida por un abogado como prueba de lo solicitado en

este punto, debe respaldarse con una Declaración Jurada que indique que las condiciones

legales certificadas en el documento se mantienen invariables al día de la presentación

(apertura / subsanación) del mismo, concluyendo la mismacon la reiteración de los nombres delos

beneficiarios finales tal como lo solicita el párrafo 2 del inciso e) en caso de que la certificación no

lo indique y debe ser firmada por el representante legal competente.

 

6. En acuerdo al Código Municipal en su artículo 88, a la Ley General de Salud y el Reglamento para Autorizaciones y Permisos Sanitarios de funcionamiento otorgados por el Ministerio de Salud para establecimientos industriales, comerciales y de servicios para la operación en el territorio nacional, según sea la actividad, el oferente deberá manifestar mediante declaración jurada, según corresponda:

 

a) Que cuenta con patente al día vinculada al objeto de la licitación y permiso de funcionamiento al día.

b) Que no cuenta con patente vinculada con el objeto de la licitación, ni con permiso de funcionamiento al día. Pero que, en caso de resultar adjudicado, presentará los documentos de previo al inicio de la

ejecución, de acuerdo con lo establecido en el pliego de condiciones.

 

Una vez perfeccionado el contrato, el contratista, para dar inicio a la ejecución del contrato debe aportar:

 

6.1 Copia de la patente domiciliada al día.

6.2 Copia del comprobante de pago de los impuestos municipales al día o su respectivo arreglo de pago en caso de mora.

6.3 Copia del permiso de funcionamiento sanitario vigente del Ministerio de Salud. (Esto se debe a lo que reza el artículo 79 del Código Municipal donde indica que toda empresa que realice una actividad lucrativa debe de contar con la misma).

 

El incumplimiento de este requisito de parte del contratista, se imputará como incumplimiento contractual.

 

Los oferentes deben tener actualizada la información del Registro Electrónico Oficial de Proveedores y Subcontratistas, según lo estipulado en el art. 33 del Reglamento a la Ley General de Contratación Pública.

 

 

15. Margen de razonabilidad de precios

 

La Administración define una base para el análisis de la razonabilidad de precios en relación con el precio promedio estimado que oscilen en un rango de ±20%.